搅拌合同。
眼下，经济蓬勃发展，订立合约是商业交易中普遍见于的一个步骤。拟定合约可有助企业加强经济核算，可否晓得协议书的格式要求？若需更详尽了解，欢迎继续访问本网站。
搅拌合同(篇1)
承租方：（以下简称甲方）
出租方：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国民法典》的规定，就混凝土搅拌车运输事宜，经双方友好协商达成如下协议：
一、车辆使用地点及时间：xx有限公司，搅拌车租赁合同期限为________年____月____日起——________年____月____日止。
二、车辆设备情况：甲方租赁乙方搅拌车运输，乙方车辆需具备合法有效证件（如牌证、保险等手续齐全）。
三、承租内容：甲方租赁乙方搅拌车作为搅拌站运输混凝土之用。
四、承租距离：江苏裕华商品混凝土有限公司至其周边工地。
五、运输费用价格：搅拌车运输价格每方量计算，搅拌站至工地泵点运费0—15公里，22元/M3，15公里以外23元/M3.油价按市场价执行。
六、搅拌车所有权属于乙方，甲方在合同期间享有租赁使用权，没有对车辆的转租权，更不准对车辆进行抵押，否则造成损失及后果由甲方承担。甲方必须保证油品的质量和数量。
七、结算方式：运输费用每月结算一次，并在次月____日以前付清全部运输费用（不开启发票，乙方将费用收据，工资报表为结算收款依据，不足部分由乙方开具发票，费用由甲方出）。
八、甲方职责：
1、甲方为乙方司机提供免费食宿及搅拌车停放和加油，
油款在乙方运费中扣除。
2、乙方司机的上岗资格证由甲方统一办理，其费用由乙方负责。合同期满结算时返还乙方。
3、甲方协助乙方在站内停放车辆时间内安保看护。
4、甲方不得强迫乙方司机违章作业。
5、甲方对乙方搅拌车司机进行安全指导。
九、乙方职责：
1、乙方提供车辆须性能良好、维修、保养、确保搅拌车良好状态，负责交通运输安全责任及经济责任。
2、乙方必须保证工地车辆充足不影响生产，乙方每车配备司机人数1.5人。
3、服从甲方管理人员调度及指挥，遵守搅拌站规章制度，协调施工单位施工。否则，甲方有权要求乙方调换司机和进行处罚。
4、乙方应为乙方驾驶人员购买意外保险。
十、合同期间责任及违约：
1、合同期内甲方按时付款给乙方，否则乙方有权停止运砼。
2、合同期限内，如乙方提出搅拌车离场终止合同，甲方有权不支付一个月运费，若因甲方单方面原因提出终止合同，甲方须按合同约定一台车补1500方运费补给乙方。
3、合同期满后，甲方结清乙方运费搅拌车离场。若甲乙双方搅拌站发展须求继续合作，可协商补签合同。
十一、合同未尽事宜协商解决，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，同具法律效应，双方签字后生效。
承租方（甲方）：出租方（乙方）：
甲方代表：乙方代表：
签约日期：________年____月____日
搅拌合同(篇2)
水泥搅拌桩施工合同书
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
根据本建设工程的需要,经甲乙双方友好协商,就基础桩工程承包事项订立本合同。第一条
工程项目
（一）工程名称：
龙岗区消防宣传开放站工程
（二）工程地点： 龙岗区消防大队院内
（三）工程内容: 水泥搅拌桩工程
（四）承包范围：按甲方提拱的桩基础工程施工图纸进行施工。
（五）承包方式：根据甲、乙双方商定，乙方按照包工不包料、包机械、包工期、包质量、包安全和包文明施工方式承包本工程（不包水，不含税金）。
第二条
工程造价
（一）按照第一条的承包方式条件，经甲、乙双方商定，乙方施工的搅拌桩实桩单价为 19.5 元/m,空桩 14.75元/ m。乙方机械进场甲方补乙方工人生活费3000.0元。本工程搅拌桩实桩、空桩按实结算。
（二）搅拌桩桩径550mm。
（三）结算时，单价不作任何调整。第三条
工期
本工程总工期为 30 天，工期从甲方确定的开工日期起计至完成最后根桩为止。在履行过程中，根据变更设计影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后，顺延竣工日期。第四条
材料供应
（一）工程所需水泥标号应符合设计要求，并由甲方负责购买进场。
第五条
工程款支付和结算
（一）每月按实际完成工程量支付90％工程进度款。
（二）工程全部完工付清所有工程款。第六条
双方责任
（一）甲方责任
1、向乙方提供有关施工图、施工技术方案和有关技术资料，同时做好技术交底工作。
2、向乙方下达施工进度计划和各部位工程工期要求。
3、负责支付工程进度款和工程竣工结算。
4、协调业主、监理、设计等有关单位的工作关系。
（二）乙方责任
1、严格执行甲方各项规章制度，服从甲方管理。在工期得不到保证时，应及时增加机械、确保按期完成。
2、乙方收到施工图纸后，保证按时开工。
3、按施工技术方案和施工安全规范施工质量、安全管理、凡施工期间发生的施工质量、安全事故，由乙方负责一切责任。
4、施工中如发现设计错误和严重不合格，应及时以书面方式通知甲方。
5、保证100%达到质量要求，如果出现止水缺陷，乙方必须当天采取补救
措施，达到质量要求。
6、按时发放民工工人工资。第七条
工程验收
（一）工程验收施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家颁发的施工质量验收规范、质量检验标准为依据。
（二）隐蔽工程在乙方自检后填制记录表（范围、数量、质量等），持表通知甲方检查。甲方接通知后两天合同监理、建设单位等有关部门到场验收，经检验合格并符合设计要求时，由双方签字后进行下一工序的施工。
（三）工程（搅拌桩）竣工前三天，由乙方通知甲方验收，直至符合要求为止，并按最后验收合格的工期为竣工日期。
第八条
争议解决方式
发生纠纷时，双方协商解决，协商、调解不成时，报请施工所在地经济仲裁委员会仲裁。第九条
其它
（一）本合同自签订之日生效，至工程竣工验收和结清工程款之日自然失效。
（二）本合同一式两份，双方各执一份。
（三）乙方须提交单位全套资质证书复印件两套加盖公章给甲方;
甲方：
乙方：
甲方代表：
乙方代表：
身份证：
身份证：
联系电话：
联系电话：
2010年12月08日
搅拌合同(篇3)
正文：
水泥搅拌桩工程合同
水泥搅拌桩工程合同
甲方：________________________
乙方：________________________
根据甲乙双方充分协商，甲方同意乙方参加______工程施工。为明确双方权利义务，共同努力保证施工安全、工程质量及工期，特签订本合同，共同遵守。
一、工程承包范围及内容
________________________________________________
二 双方责任
甲方：
1．乙方进场前，做好场地的三通一平。
2．桩位的放验线，施工材料的到位。
3．派驻工地代表，协商解决施工过程中的问题，并协调与第三方的关系。
4．协助乙方解决进退场时的运输及吊装。
5．协助解决施工人员住宿及完工后的机械堆放。
6．负责清除地面及地下障碍物。
7．负责办理暂住手续，并支付相关费用。
乙方：
1．根据施工要求，保质、保量、按期完成项目。
2．做好施工原始记录。
3．按照甲方的进度计划施工，服从驻地代表的管理。
4．严格把好质量关，如因乙方施工原因造成工程质量不合格，乙方必须返工，费用自理。若乙方质量达到要求， 而其它机组没有达到质量要求，甲方不得扣工程款。
5．严格按照操作规程进行施工作业，确保施工安全，如发生事故，乙方自负并解决，与甲方无关。
三、质量标准
按照现行有关规范要求及施工设计图纸施工。
四、综合单价
________________________________________________
五、付款及结算方式
本合同具有同等法律效应，自签订之日起生效，至工程款项结清之日止自然失效。
本合同一式____份，甲乙双方各执____份。
甲方：______________ 乙方：______________
代表：______________ 代表：______________
签订日期：__________ 签订日期：__________
水泥搅拌桩工程合同
水泥搅拌桩工程合同
搅拌合同(篇4)
签订地点：
甲方（承租方）：
乙方（出租方）：
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，就甲方向乙方租赁设备事宜，本着双方良好的合作关系，经双方友好协商，明确双方权利义务关系，达成一致意见，并签订本合同。
1、合同性质：
1-1本合同为甲方完成工程项目，向乙方承租混合料搅拌设备。
1-2可租设备的产权归乙方所有。（所有权）
2、租赁设备：
2-1名称：混凝土成套搅拌设备
2-2型号：。
2-3设备原总值：人民币元整（￥万元整）
3、租赁期限：
年 月 日至 年 月 日止，共个月。
4、租赁费：按月计算，每个月元整。
5、付款方式：按月支付。运输由甲方自提，设备在运输途中安全由甲方负责。
6、双方义务：
7-1甲方义务：
7-1-1按时支付租金。
7-1-2保护设备不受损坏，及时协助做好设备维修保养工作，作好每日运行记录。
7-1-3租赁期间，不得以转让、抵押等形式，将本设备给第三方使用。
7-1-4合同到期后，甲方保证设备完好安全退场，若因甲方与其他方发生纠纷，设备被扣押、损坏、部分丢失，所造成的一切损失由甲方负责。
7-2乙方义务：
7-2-1负责提供性能良好，配置齐全的设备（如应有足够的导热油炉、输电电缆、易损件等）。
7-2-2提供经检查合格的设备及相关技术资料。
7-2-3不得干涉甲方的正常、正确使用权。
8、争议解决：
8-1双方发生争议，通过友好协商解决。
8-2通过双方协商解决无果时，可提请设备所在当地法院裁决。
9、合同未尽事宜，另经商定，为合同的组成部分。
10、本合同一式贰份，各执壹份。
甲方：（代表）： 乙方： （代表）：
签订日期： 年 月 日签订日期： 年 月 日
搅拌合同(篇5)
承租方： （以下简称甲方）
出租方： （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》的规定，就混凝土搅拌车运输事宜，经双方友好协商达成如下协议：
一、车辆使用地点及时间：xx有限公司，搅拌车租赁合同期限为 年 月 日起—— 年 月 日止。
二、车辆设备情况：甲方租赁乙方搅拌车运输，乙方车辆需具备合法有效证件（如牌证、保险等手续齐全）。
三、承租内容：甲方租赁乙方搅拌车作为搅拌站运输混凝土之用。
四、承租距离：江苏裕华商品混凝土有限公司至其周边工地。
五、运输费用价格：搅拌车运输价格每方量计算，搅拌站至工地泵点运费0—15公里，22元/M3，15公里以外23元/ M3。油价按市场价执行。
六、搅拌车所有权属于乙方，甲方在合同期间享有租赁使用权，没有对车辆的'转租权，更不准对车辆进行抵押，否则造成损失及后果由甲方承担。甲方必须保证油品的质量和数量。
七、结算方式：运输费用每月结算一次，并在次月10日以前付清全部运输费用（不开启发票，乙方将费用收据，工资报表为结算收款依据，不足部分由乙方开具发票，费用由甲方出）。
八、甲方职责：
1、甲方为乙方司机提供免费食宿及搅拌车停放和加油，
油款在乙方运费中扣除。
2、乙方司机的上岗资格证由甲方统一办理，其费用由乙方负责。合同期满结算时返还乙方。
3、甲方协助乙方在站内停放车辆时间内安保看护。
4、甲方不得强迫乙方司机违章作业。
5、甲方对乙方搅拌车司机进行安全指导。
九、乙方职责：
1、乙方提供车辆须性能良好、维修、保养、确保搅拌车良好状态，负责交通运输安全责任及经济责任。
2、乙方必须保证工地车辆充足不影响生产，乙方每车配备司机人数>15人。
3、服从甲方管理人员调度及指挥，遵守搅拌站规章制度，协调施工单位施工。否则，甲方有权要求乙方调换司机和进行处罚。
4、乙方应为乙方驾驶人员购买意外保险。
十、合同期间责任及违约：
1、合同期内甲方按时付款给乙方，否则乙方有权停止运砼。
2、合同期限内，如乙方提出搅拌车离场终止合同，甲方有权不支付一个月运费，若因甲方单方面原因提出终止合同，甲方须按合同约定一台车补1500方运费补给乙方。
3、合同期满后，甲方结清乙方运费搅拌车离场。若甲乙双方搅拌站发展须求继续合作，可协商补签合同。
十一、合同未尽事宜协商解决，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，同具法律效应，双方签字后生效。
承租方（甲方）： 出租方（乙方）：
甲方代表： 乙方代表：
签约日期： 年 月 日
搅拌合同(篇6)
驾驶员聘用协议书
甲方：宁远县联发汽车运输有限公司线路经营者乙方：聘用驾驶员
为加强管理，甲乙双方在自愿、平等的基础上，协商一致，经甲方公司严格审查符合《道路运输从业人员管理规定》条款同意聘用为联发汽车运输有限公司线路驾驶员。
有关协商条款如下：
一、甲方聘用乙方为驾驶员，聘用时间为年，试用期为一个月，试用期内，乙方不胜任驾驶员岗位的，甲方提前三日以口头方式通知乙方，可以解除本合同，如被甲方认可，试用期计入正式聘用合同。聘用期满可以续聘。
二、甲方聘用乙方为驾驶员，乙方需交纳驾驶员聘用保证金壹万元给甲方管理（保证金不计息，合同期满后退还。如驾驶员辞退或中途辞工，保证金也要合同期满才能退还）。
三、乙方经甲方聘用并经公司安全部考核，并取得内部准驾证后，乙方才能上岗工作，在岗期间必须讲究职业道德，遵章守法，爱护车辆，负责车辆的日常清洁、润滑、防漏、防锈、防冻、防爆等工作，做到车辆符合安全行驶条件。
四、乙方必须遵守公司规章制度，积极参加公司定期或不定期的安全学习。乙方有关档案资料必须自觉交公司进档，如不遵守公司规章制度，造成罚款由乙方自行负责。
五、乙方不能酒后开车、疲劳开车、开英雄车，在行驶途中，司机不
得刁难旅客，不能有客不装，不能超载，如超载罚款甲方原因造成的由甲
方负责，乙方原因造成的由乙方负责。为了和旅客争取时间，司机在中途
饭店吃饭不得超过40分钟，司机必须自己配备手机，可以随时保持联系。在操作过程中不能违反公司驾驶员五条禁令。
六、按照有关规定晚上02点至05点不得营运。每班车辆必须配备驾
驶员两名，驾驶员连续驾驶时间不得超过4小时。
七、乙方每天派班前必须将车开到公司指定的安检处进行安检，如不
安检造成停班整改的一切经济责任由乙方承担。
八、在行车途中，司机必须讲究文明礼貌，对旅客热情服务，将乘车
旅客人数登记清楚，如果驾驶员在站处收入不记账算贪污行为，一经查实
每次罚款贰仟元，车辆回站后把清单签名后交给甲方。
九、乙方属甲方的全年聘用司机：司机工资平时按一趟计算，春
运按一趟计算，中途接驳按实际里程计算工资，加班按平时工资计算，春运加班按春运工资计算。甲方须按时发放乙方工资。
十、乙方在协议期间不得无故请假，如有特殊情况，必须在两天前通知甲方，并自已找好代班司机，代班司机必须是公司所聘请的驾驶员，且熟悉本线路的路况，并持有公司“内部准驾证”、“安全监督牌”。甲方不再与代班司机另行签订安全合同，如果代班司机违法造成的罚款由代班司机承担，如代班司机不承担则由乙方承担，如果代班司机造成交通事故的，责任由乙方承担。（按甲、乙双方签定的协议执行），如属驾驶员造成的交通小事故，又是私了的由驾驶员承担责任（动物除处），如果驾驶员违章所造成的罚款和扣分由驾驶员自己处理。
十一、乙方必须遵守交通法规，如乙方违章、违规所造成的损失，由
乙方自己承担，如乙方违章造成交通事故，除保险公司赔偿之外，多出部
分和交通事故处理活动经费，甲、乙双方按比例承担，如果交通事故属乙方全部责任的，则按比例，乙方承担的经济责任，如果交通事故属乙方次要责任的按比例乙方承担，如果交通事故属同等责任的乙方承担的经济责任。如乙方违章造成交通事故后逃跑，聘用保证金不予退还并承担一切后果。
十二、乙方必须严格执行《营运车辆日常检查维护制度》，按照《车辆维护计划》的要求做好日常维护、一级维护以及二级维护，保障车辆安全行驶。
十三、乙方如无任何过错，甲方不得无故辞退乙方，如甲方无理由解聘乙方，必须返还保证金，并赔偿元，如全年驾驶无事故，又被公司评为先进个人，甲方给予乙方一定的将励。
十四、乙方必须严格遵守公司各顶规章制度，不得违反，如有违章按公司《安全管理办法》进行处罚。
十五、甲方应提供良好的休息环境，向乙方普及预防职业病等知识。
十六、以上条款双方共同遵守，如一方违反，按协议处罚。本协议一式叁份，甲方、乙方、联发公司安全部各一份，本协议自签字之日起执行。
甲方：宁远县联发汽车运输有限公司线路经营者经营者联系电话：
乙方：聘用驾驶员（签字盖章）：
联系电话：
年月日
搅拌合同(篇7)
出租方(甲方)：
承租方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，为明确甲、乙双方的权利与义务关系，双方在自愿的基础上，经协商一致，达成本租赁合同。
一、租赁物的名称、数量及用途
1.甲方将以下租赁物出租给乙方使用，设备情况如下：
2.租赁物的用途为：混凝土搅拌作业，租赁物的使用地点为： 地区(含郊区、县、市)。
3.租赁期限为 个月，自20xx年 月 日至20xx年 月 日。(春节期间放假15天停租停滞不计租金)。
二、租赁方式
1.租金单价：混凝土搅拌车租金为人民币 元 /月·台，含税金，本合同总租赁费金额为人民币 元整。(￥ 元)
2. 乙方只负责柴油供应。其它机械所需的润滑油和黄油以及所有保养、维修费用、保险费用等均由甲方承担。
3. 甲方同意，本合同履行期间，乙方有权对外转租车辆。转租期间，扣除应付甲方本合同约定租金后剩余的部分收益全部归乙方所有。
三、租金的支付方式
租金按月结算，甲方每月凭有效合法发票到乙方机械设备部办理租赁费结算手续。结算完成后，乙方在20个工作日内将租金转帐支付到甲方指定帐户。
四、所有权
乙方所租机械所有权属于甲方。甲方对所租机械的产权纠纷承担一切责任。乙方对所租机械只享有使用权和转租权，不能以任何形式对车辆进行抵押或转让。
五、甲方的义务和权利
1.甲方负责配备租赁车辆相关手续(如行车证、车辆保险、车辆年审、验证及购置证明等)及持证操作人员(每台一人);如甲方操作人员因故不能正常上岗时，或者同意乙方操作人员代替操作(相应地向乙方操作人员支付工资)。甲方人员必须遵守乙方驻地的管理制度，违反制度的，乙方有权进行处罚直至强令退场。
2.甲方人员必须遵守车辆租赁方驻地的管理制度，违反制度的，由甲方承担相应责任。甲方操作人员必须服从车辆租赁方施工管理人员的调度与指挥，遵守安全操作规程。
3.甲方操作人员应每日填写运行记录表，将此表交车辆租赁方施工管理人员签字确认，每天上午将前一天的车辆运行台时数报车辆租赁方机械管理部，作为计算车辆租赁费的原始依据。
六、乙方的义务和权利
1.乙方为甲方派驻的操作人员免费提供食宿(不含床上用品)。
2.租赁期间乙方有权对所租机械的性能和工况进行监督检查，如甲方操作人员不服从乙方施工安排，或甲方操作人员故意窝工、减少设备出勤的，乙方在结算付清甲方已作业的租赁金后有权终止本合同，并不承担任何责任。
甲方：__________________ 乙方：_________________
负责人：________________ 委托人：_______________
代表：__________________ 代表：_________________
签约时间：____________年____________月___________日
搅拌合同(篇8)
深层搅拌桩承包协议书范本推荐
一、单机定员
工作人员定为_____--_____人（主机人员四人）。
二、工作内容
1．定位、机器移位。
2．钻进、喷料、上料、纸袋清理、水泥场地清理水泥验收、临建设施的搭棚等。
3．包括四喷四搅、做试块、定桩位。
4．机械设备的进退厂，设备维修等。
三、技术要求
1．桩底标高、桩顶标高及桩长。
2．复搅深度、水泥掺量。
3．严格按照甲方提供的技术要求及图纸施工，保证施工质量，未达到技术要求的及时返工纠正。
4．做好施工范围内的具体工作，作好施工原始记录，并在当日交于甲方验收签字。
5．管理好现场的水泥、材料、机具，禁止浪费材料。
四、承包方法及奖罚制度
1．承包方法：按总延米每米_____圆（￥_____）计。
2．施工期间造成的停电、停水、台风等因素影响连续三天以上按待工结算（待工工资为_____元/日）。
3．每个工地进、退场三日内为承包工作日，做好机械保养、维修、清理机械表面的水泥浆等。三日后按待工计算。
4．按甲方结算总延米承包工程量。完工后及时找甲方签证结算，拿到工程款后支付工资的'_____%，留_____%为质量保证金，三个月内无质量事故结算付清。
5．超水泥用量或管理不善造成的桩质量不合格或漏桩等经济损失应赔偿，赔偿按工程量的_____%计。
6．机械操作不当、保养不当，指各润滑部件及变速箱、转盘缺油等，所造成的零部件损坏、工具、材料丢失等应赔偿。
7．施工期间做饭、杂工人员一人，工资及生活费按每月_____元（￥_____）计，完工后不再计发。
8．防火、防盗及进入工地内必须遵守的安全条例，否则后果自负。
承包人：___________________
委托人：___________________
日期：_____年_____月_____日
搅拌合同(篇9)
赵宅安置房水泥搅拌桩施工协议书
甲方：浙江新瑞建设集团有限公司赵宅安置房工程项目部
乙方：
工程名称：赵宅村安置房工程
工程地址：瑞安市塘下镇赵宅村
甲方承接的赵宅安置房工程桩基工程，经甲、乙双方协商同意：甲方将水泥搅拌桩承包让给乙方施工。为明确双方职责、权利、义务结合本工程具体情况，确保工程顺利进行，经协商一致同意签订本协议：
一、承包方式：
1、工作内容：施工图内水泥搅拌桩。
2、工程量：水泥搅拌桩约4000立方，按照图纸计算。设计变更及工程量增
加除外，施工要求详见设计图纸及会审纪要、设计变更等。
3、承包方式：包清工，施工机具、二、三级配电箱及移动配电箱、灯管、照明设备等均由乙方自理，要求乙方配备2台以上水泥搅拌桩，具体根
据施工要求进行调配。（包括放样，钻孔、注浆、工作面清理，打桩施工
原始资料整理等）。
二、工期：
从工程桩第一根开始计算至全部桩基工程施工结束，核定工期20天。工期每延误壹天罚1000元，如延误工期超过一周按延误工期的第捌天开始每延误壹天罚2000元并追加甲方工期损失赔偿金（合同价款的3%）。
遇下列因素工期相应延续。
1、甲方材料供应不及时、延误、超过半天以上的，地质不符或甲方手续不
齐引起停工。
2、电力供应不足或停电、停水，一周内累计8小时或其它原因连续8小时
以上停工核定为壹天，以此类推。
3、以下两项延误工期须以书面形式经业主、监理、总包单位认可。
三、工程质量：
1、桩基施工乙方必须严格按照施工图纸、施工规范和施工组织设计，认真组织施工，虚心接受业主、甲方、监理公司、质监部门的监督员检查，严格把好质量关。做到桩基一次性验收通过。
2、本工程质量要求达到国家标准及有关规范要求。
3、本工程施工达到瑞安市安全文明标化工地要求。
4、乙方施工的桩基工程出现如下质量问题。
（1）断桩、桩位偏差大于规范和设计要求、注浆、长度、强度达不到设计要求的，需补强加固的措施，造成的人工、机械、材料、二次检测费，所有损失的费用由乙方负责，并追加乙方相应损失的赔偿金（合同价的2%-5%）。
（2）对现场出现的机械故障要即时解决不得拖延，如不听从甲方管理人员的安排造成损失的由乙方负责。
四、工程计价和付款方式：
1、桩基施工价款：水泥搅拌桩按每立方元计算。
2、工程量计算方式：
方量=桩截面积X桩有效桩长，空打部分按照方量的一半计算，施工的总工程量按图纸计算。
3、工程进度款支付：按甲方核定每月完成工程量的80%支付，施工结束后一个月付清余款，乙方违约及罚款金额在工程款中扣除。
五、双方责任：
1、甲方责任：
（1）场地三通一平符合开工条件，施工场区按乙方提供的场地布置图进行布设泥浆池及循环系统并浇筑施工道路。
（2）提供施工所需的施工图纸，合格的原材料及相关级配单，原材料试验报告。
（3）负责桩位复核、混凝土试块及钢筋试拉件的送检和甲方须完成的工序。
（4）做好乙方工序完工后转入下道工序所需甲方完成的工序衔接，确保工序畅通。
（5）办理生产所需的相关手续。
2、乙方责任：
（1）及时提供桩机的合格证书及检测资料及其他施工有关机械合格证书及
检测材料，人员上岗证书等。
（2）及时提供桩基施工组织设计。经甲、监理审核确认后方可施工。
（3）按施工组织设计和甲方要求及时调配相应机具、人员进场组织施工，确保人员、机具到位，确保工程施工工期。做到工完场清。
（4）虚心接受甲方、业主、监理、质监站检查监督，严格按照规范和设计图纸认真组织施工，切实把好工程质量关，有权拒绝使用不合格材料。
（5）做好现场对工人的安全、技术交底工作及相关工序的原始资料收集、整理、报验工作，现场桩位测量放样及做好施工原始记录工作，配合甲方做好相关工作。
（6）做好相关安全生产、文明施工，按规定做好职工安全教育培训工作，遵守国家有关安全技术操作规程及甲方制订有关规定，严禁违章操作，桩机外着色统一、用电规范、施工现场必须有专职人员负责管理。因违章施工而造成的一切安全事故由乙方自负并承担上级主管部门的一切处罚。甲方将根据事故轻重处予乙方合同价款2%—5%的罚款。
（7）负责办理相关务工人员的务工手续，并协助配合好甲方的工作，治安
费和暂住证由自负。严禁使用童工。
（8）服从甲方、监理等有关单位的管理，严格遵守甲方制定的管理制度，自觉接受各方对工程质量、进度、安全等方面的处罚并积极采取整改措施。
（9）乙方施工人员的临时住宿设施自行解决。
六、违约责任：
1、合同签字盖章后生效，甲乙双方须共同遵守并执行本合同的每项条款。如合同执行过程中发生争议，双方应协商解决，如协商不能解决，任何一方可直接向工程所在地的人民法院起诉。
2、甲方须按合同规定付款条件及时向乙方付款，延期不得超过十天。
3、乙方在工期、质量、安全文明施工方面有违约时，甲方有权扣押相应的工程款项，乙方应自觉接受处罚。
4、由业主产生原因导致工期延误，乙方工期相应顺延。
甲方：浙江新瑞建设集团有限公司乙方：塘下赵宅村安置房项目部
代表：（附身份证复印件）
日期联系电话：