电缆合同8篇。
社会经济腾飞的脚步从未停下，合同广泛应用于各个场合。一份合适的合同对于双方的合作是相当有必要的，你知道正式的合同是什么样的？期待我们的建议能够帮助您更好地掌握市场变化和趋势。
电缆合同 篇1
第一条甲方代表
甲方派出代表或委托代理人在施工现场代行甲方在合同中约定的部分职责，如隐蔽工程和中间检查验收，有关施工需要配合停电等。
第二条乙方代表
乙方委派驻施工现场代表，按照要求行使合同约定的权利和履行合同约定的职责。
第三条甲方工作
1、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件。开通施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，并保证施工期间的畅通。
2、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料，并对资料的真实准确负责。
3、办理施工许可证、10线路红线图及其他施工所需证件、批件和临时施工用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续。
4、组织乙方和设计单位进行施工图纸会审和设计交底，施工图设计或与工程配套的设计费用由甲方承担。
5、协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、古树名木等保护工作并承担有关费用。
6、竣工工程交付给甲方后，由甲方负责保护工作，由于甲方保护不善发生损坏或被盗的由甲方负责。
第四条乙方工作
1、按照合同所要求的工程规模、质量标准及设计图纸来组织材料供应和施工。
2、按工程需要设置施工安全防护设施，并做好安全防护设施的维修。
3、乙方必须严格遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音及环境保护等方面的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知乙方，甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外。
4、向甲方提供年、季、月度工程进度计划和相应施工进度报表。
5、做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作。
6、工程在未交付给甲方之前由乙方负责保护工作，保护不善发生损失的由乙方负责。若施工场地在甲方地址内，乙方可以委托甲方进行保护，有关费用由乙方承担，发生被盗或损坏的由甲方负责。
7、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，施工场地内工料尽场地清，乙方承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
电缆合同 篇2
合同编号（发包人）：_________
合同编号（承包人）：_________
工程名称：_________
发包人：_________
承包人：_________
签订日期：_________
签订地点：_________
第一部分合同协议书
包人：_________
承包人：_________
鉴于发包人拟委托承包人承担顶管工程（以下简称"工程"）的施工任务，且承包人同意接受该委托。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议。
第1条工程概况
1、1工程名称：电缆顶管工程
1、2工程地点：_________
1、3工程规模：_________
第2条承包范围
承包范围：_________
第3条合同工期
3、1开工日期：_________
3、2竣工日期：_________
第4条工程建设目标
3、质量目标：工程质量满足国家及行业的规程，规范和国家电网公司、山东电力集团公司相关文件的要求，所有应归档资料符合归档要求并及时移交；严格执行国家强制性条文，达标投产，满足相应优质工程评选标准要求；工程总质量总评必须为优良，且单位工程优良率00%
3、2安全目标：不发生人身伤亡施工；不发生较大施工机械设备损坏事故'不发生较大火灾事故'不发生一般及以上森林事故；不发生负主要责任的较大交通事故；不发生环境污染事故和重大垮塌事故；不发生三人及以上人身重伤事故，轻伤负伤率≤5‰；不发生负主要责任的电网大面积停电事故。
3、3进度目标：坚持以"工程进度服从安全、质量"为原则，积极采取相应措施，确保工程开、竣工时间和工程阶段性里程碑进度计划的按时完成。
3、4投资控制目标：以工程投标不超过工程批准概算作为投资控制的目标，工程投资可控、在控。
3、5环境保护与水土保持目标：保护生态环境，不超标排放，不发生环境污染事故，落实环保措施；废弃物处理符合规定，减少施工场地和周边环境植被的破坏，减少水土流失；站区绿化、现场施工环境满足环保要求。
第5条签约合同价
本合同签约合同价为人民币_________（￥_________）（含税），具体价格构成详见《价格表》（附件）。
第6条合同组成部分
下列文件为合同的组成部分：
1、双方在合同履行过程中签署的会议纪要、协议等文件；
2、合同协议书；
3、中标（签约）通知书；
4、专用合同条款；
5、通用合同条款；
6、合同附件；
7、采购文件；
8、构成合同的其他文件。
上述文件应互为补充和解释，如有不一致，以所列顺序在前的为准。
第7条承包人承诺
7、1按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
7、2工程建设实现"零缺陷"移交，满足达标投产的考核条件且达到工程质量、工艺及创优目标，不发生因施工影响设备的正常使用和工程寿命、或造成批量返工的质量事件。
7、3工程进度确保按照发包人规定的工期进行，并确保本合同和投标文件中所承诺的人力、机具及合理项目管理规划大纲的实现。
7、4工程建设中文明施工，并采取积极的安全措施，满足工程安全目标。
7、5遵守国家电网公司对工程分包、劳务分包的各项管理要求，确保相应的资源配置，确保农民工工资按时、足额发放。
7、6严格按照环评、水保报告和当地的环保要求以及设计文件组织施工，确保不因施工原因影响项目通过环评、水保验收。
7、7严格按照《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》（DAT28—20xx）的要求进行档案管理。将档案管理纳入整个现场管理程序，坚持归档与工程同步进行。确保实现：档案归档率00%，资料准确率00%，案卷合格率00%，保证档案资料的齐全、准确、系统；同时保证在合同约定的时间移交竣工资料。
7、8积极配合施工图设计优化工作，及时主动反映有可能对工程投资造成影响的任何事宜，并承担因此造成的投资浪费的相应责任。
第8条发包人承诺
保证按照合同约定向承包人支付合同价款及其他应当支付的款项。
第9条词语含义
本协议中所用词语的含义与专用合同条款、通用合同条款中相应词语的含义相同。
第10条合同生效
合同生效条件见专用合同条款。
第11条签订日期
合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。
第1 2条份数
本合同一式3份，发包人执2份，承包人执份，具有同等效力。
（以下无正文）
签署页
发包人：_________
（盖章）_________
承包人：_________
（盖章）_________
法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：_________
法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：_________
签订日期：_________
签订日期：_________
地址：_________
地址：_________
邮编：_________
邮编：_________
联系人：_________
联系人：_________
电话：_________
电话：_________
传真：_________
传真：_________
Em_________il：_________
Em_________il：_________
开户银行：_________
开户银行：_________
账号：_________
账号：_________
电缆合同 篇3
电缆敷设安全防护
一、施工前的准备工作
1.首先办理相关作业的工作票，对现场参与工作的全部工作班成员进行安全交底和技术交底，工作负责人对现场危险点进行解读和宣贯，确保每一位成员都掌握该工作的各类事项，工作班成员应身体状况良好，可从事高空作业。
2.施工前必须安全确认:(1)确认施工环境无隐患;(2)确认施工工具无隐患;(3)确认施工人员安全防护用具齐全;(4)确认施工结束后无隐患。
3.施工前必须组织参加施工人员学习，并提前熟悉现场，了解施工内容。参加施工人员要有组织、有纪律，听从管理服从分配。
4.施工过程中由施工负责人负责施工具体安排，安全负责人负责安全监督工作，所有人员必须听从指挥，成员出现违章作业时必须及时勒令整改。
5.施工期间，严禁带电敷设、回收电缆。
6.电缆敷设区域必须有足够的照明；电缆敷设的脚手架搭设符合规程、牢固可靠，在电缆桥架上的高处作业，必须配备和正确使用合格的安全带；桥架验收合格，其内部杂物清理干净；电缆按型号、规格到现场后，电缆堆放区域10米内无明火或易燃易爆物。7.技术要求：电缆敷设前参考电缆敷设明细表仔细校对电缆型号、规格，是否符合图纸要求。用摇表（500V）测量，电缆绝缘电阻大于1兆欧。展放过程中，要用放线架顺直展放，杜绝使电缆产生扭劲，每一处工作人员应严密监视电缆敷设情况，一旦有问题应立即停止牵引，并报告指挥、技术人员，待问题处理后，才继续展放。
二、电缆敷设时的注意事项
1.电缆敷设时，电缆沟转弯、电缆层井口处的电缆弯曲弧度一致、过渡自然。所有直线电缆沟的电缆必须拉直，不允许直线沟内支架上有电缆弯曲或下垂现象。
2.电缆进入配电室内终端处时，要保证足够的预留长度。3.有明显机械损伤的电缆严禁敷设，电缆敷设时，应防止电缆之间及缆与其他硬物之间的磨擦。
4.进入电缆沟前，先打开电缆盖板进行适当的通风，进入前，在电缆沟入口处闻一下有无异味儿（焦糊味儿等），查看电缆沟内是否存有积水或者影响工作的杂物等。5.在电缆桥架上敷设电缆时，要正确的系好安全带，符合高挂低用的安全规定，在电缆桥架上不要随意走动；桥架上积灰较多，海英佩戴口罩和手套及护目镜。
三、电缆敷设工艺
1.电缆敷设前，事先预估电缆的距离；电缆剪断后，要在电缆的两头贴好标识（间隔名称和KKS码），并用透明胶布绑扎固定，防止在展放电缆时脱落或磨破，电缆的断头要用绝缘胶布包扎，防止在穿放时碰接至带电物体上。
2.电缆与保温层平行敷设时距离不小于
50cm，交叉敷设时不小于20cm，电缆与非保温热表面距离不小于1m。
3.电缆敷设水平段每隔
80cm绑扎一道，垂直段每个支架上绑扎一道，拐弯处每20-30cm固定绑扎一道，在控制盘前30-40cm固定绑扎一道，在接线盒前15-30cm固定绑扎一道。
4.电缆敷设完毕，应组织人员进行整理、固定。电缆桥架里的电缆要码放顺直整齐，严禁交叉、混缠、扭曲，拐弯弧度应一致，电缆弯曲半径不小于10倍电缆直径。
5.每一根电缆敷设完毕后要有专人在电缆的两头进行挂牌。电缆标牌上要标明电缆规格型号回路编号以及另一端的配电箱编号。
四、电缆敷设完毕的收尾工作
1.剥电缆外皮时要注意方法，工作时必须戴手套，使用刀具应向外，针对不同型号的电缆，刀具力度要掌握得当，防止用力过大伤及线芯。
2.剪切钢铠时，切面应与电缆外皮切面对齐，切断钢铠应使用偏口钳逆旋切断，切断的钢铠截面不应内扣和触碰电缆线芯，防止钢铠切面割伤线芯。
3.剥开电缆外皮时，要将屏蔽层留有足够的余度，屏蔽层接地电缆截面不应低于4mm2的多股软铜线可靠连接到等电位接地网的铜排上，电缆头用PVC绝缘胶布绕紧绕实，外加热缩管热缩包扎。
4.配电柜内的电缆封堵的上平面要平整，其外形美观，电缆周围采用大于20mm的有机堵料进行包裹，对于洞口较大者，应采取防漏措施(如用防火隔板进行支撑)。
5.电缆之间的间隙必须封堵严实，应无裂纹、脱落现象，无机堵料的厚度要大于20mm。
6.电缆穿越墙、洞、楼板两端的电缆耐火涂料涂刷应均匀，其厚度应≥2mm且无漏刷欠刷现象。在防火墙两侧2—3米区域，以及电缆并行敷设的其它电缆同一长度范围内，应采用防火涂料做阻燃处理。7.电缆桥架和竖井的转弯处、穿墙处均应使用防火包进行填充，防火包应平服的嵌入电缆空隙中并且交叉堆砌；电缆桥架应用防火盖板进行覆盖。
电缆合同 篇4
供方：
单位地址：
电话：
开户银行：
帐号：
需方：
单位地址：
电话：
开户银行：
帐号：
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就___________的电缆购销事项协商一致，订立本合同。
第一条 合同概况
1、订单的形式：订单应以书面形式向甲方发出。
2、订单的内容：订单内容应包含产品名称、规格、价格、数量、交货时间、交货地点、运输方式、收货人、运费承担等。
3、订单的送达：双方按本合同约定的订单签订方式确认并成交。乙方应使用指定的电子邮箱或传真号向甲方发送订单，否则该订单对甲方无效；双方接收订单方式如有变动的，应以书面形式及时通知对方；具体每批交货数量、价格和时间以订单为准。
4、订单的生效：订单内容经甲乙双方确认无误并经双方签字盖章后生效。
第二条 质量标准
所供电线电缆必须必须符合国家标准，线径及长度均不得有负公差，需提供产品的出厂合格证、检测报告、3C认证、厂家的生产许可证（复印件）、供方的营业执照副本（复印件）、税务登记证（复印件），并加盖供方单位公章。
第三条 供方对质量负责的条件及期限：质保期为安装完成验收合格后____个月。
第四条 包装标准
包装必须确保货物运抵现场时完好无损。电缆盘由供方及时回收，若有丢失需方概不负责。
第五条 交（提）货方式、地点及时间
按需方的要求按时运至工地现场，并且将货物卸至需方指定的地点。交货时间为合同签订后____天（如有变化，以需方指定材料员的书面通知为准）。
第六条 运输方式及到达站（港）和费用负担：汽车运输，运输过程中所有费用由供方承担。
第七条 检验标准、验收方法
1、供方产品进场时必须由需方签字确认后，方可作为结算的依据。
2、按电线电缆现行的国家标准、行业标准及供方提供的经需方确认的样品验收。外观质量可当场检验,内在质量,需送有资质检测机构检测,以检测结果为验收依据。
第八条 付款方式
1、合同签订后，____天内需方支付合同金额的____%（即人民币：___________元）作为定金；货物运至工地现场，经验收合格后____天内付清所有货物价款。
2、供方供应的货物按需方指定的地点进场并对外观质量验收合格后付至合同价款的____﹪，供方在收到货款后____天内开具等额合法的税务发票给需方，否则需方有权拒绝支付任何款项，且供方承担违约责任并按未开发票货款的____%支付违约金。
3、供方供应的货物须经当地有资质的检测机构检测合格后____天内付清所有货物价款。
第九条 逾期付款的处理
1、买方收（提）到产品时而尚未付款的，视为买方逾期付款。
2、逾期付款违约金应于最后一次交（提）货前，与货款一并付清。
3、在买方付清产品货款前，产品的所有权归卖方所有，买方不得以任何理由或借口，以任何形式哄抢、扣押、留滞、折抵或损害卖方产品、运输车辆；否则，卖方除有权按本合同拒绝收（提）货情形处理外，并追究买方的法律责任。
第十条 本合同解除的条件
供方的供货质量、时间未符合合同约定，需方有权解除合同,并追究供方的违约责任。
第十一条 违约责任
1、供方未按合同约定供货，每超过一天按所供产品金额的万分之____赔偿给需方；超过____天不能交货的，供方应按合同总价的____%赔偿给需方，需方有权解除合同。
2、需方未按合同约定付款，供方有权停止供货，并按实际所欠货款每天赔偿万分之____给供方。
第十二条 合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，若双方无法协商一致，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十三条 本合同壹式____份，供方____份，需方____份，本合同自双方签订之日起生效。
第十四条 其他约定事项
1、电缆进场后按国家相关标准进行检测，检测费用由供方承担。并免费负责指导电缆安装、敷设、试验等技术服务工作。
2、供货数量为暂定量，具体量以需方在施工过程中的要求为准，最终按实结算。
3、供方提供的电缆是全新的。电缆的封端应严密，不允许有接头。多芯电缆要求分色，其分色符合国家标准。
4、供方必须遵守需方质量/环境/职业健康安全管理体系的相关规定，供方人员进入施工现场必须遵守需方现场的各种规章制度，因供方原因或产品质量问题造成的事故由供方自行承担，并承担由此给需方造成的一切损失。
供方单位名称：（章）
代表签名：
签订地点：
签订时间：________年____月____日
需方单位名称：（章）
代表签名：
签订地点：
签订时间：________年____月____日
电缆合同 篇5
一方赔偿一切损失。
第十一条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及
时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方主管机
关证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第十二条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决
不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁
不服，可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。
第十三条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收
无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十四条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则
附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十五条本合同共一式＿＿份，由甲、乙双方各执正本一份、副本＿＿份，
并报双方主管部门各一份。
订立合同人：
甲方：＿＿＿＿＿＿（盖章）乙方：＿＿＿＿＿＿（盖章）
经办人：＿＿（盖章）经办人：＿＿（盖章）
负责人：＿＿（盖章）负责人：＿＿（盖章）
地址：＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿
电话：＿＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿＿
开户银行、帐号：＿＿＿＿开户银行、帐户＿＿＿＿
＿＿年＿＿月＿＿日
电缆合同 篇6
7.1乙方保证所供电缆桥架产品标准和技术要求符合国家标准，并满足图纸设计要求。7.2 乙方必须保证本合同中关于电缆桥架质量要求、技术标准、验收标准等的规定,同时乙方必须出具相应的批次、合格证（带企业标识牌）、检验报告、生产许可证、营业执照、售后服务承诺书等。7.3 乙方必须保证所生产的电缆桥架经现场检测全部合格。7.4 若乙方未按期交货，则视为乙方违约，由乙方向甲方支付1000元/天的违约金，并按甲方的要求重新组织材料进场，并承担由此给甲方带来的一切经济损失。7.5甲方不按合同约定支付价款，按每日1000元/天支付违约金。7.6 若由于甲方要求或不可抗力因素造成乙方未按期交货，交货日期 相应顺延。7.7 在质保期内，乙方应做好质保工作。若乙方生产的电缆桥架在正常使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知24小时内无条件更换电缆桥架，并承担由此给甲方、住户和施工方带来的一切经济损失。如乙方不能按照合同约定及时处理，甲方有权代为处理，发生的一切经济费用甲方有权直接从质保金中扣除，无须通知乙方。质保金不足以抵偿的，乙方在接到甲方书面通知后7日内将超出质保金的费用以支票或现金的形式支付甲方，否则视为乙方严重违约，乙方将承担由此给甲方带来的一切经济损失和法律责任。7.8如所供产品有质量问题，乙方在三日内无条件更换，如乙方不能按时按质更换供货，则甲方有权解除合同并有权自行采购，乙方自愿无条件支付甲方自行采购所发生费用的两倍赔偿并无条件承担由此带来的一切直接和间接的经济损失及法律责任。7.9电缆桥架厚度要求： 500宽度桥架板为1.5mm钢板，400宽度桥架板为1.2mm钢板，300宽度桥架板为1.2mm钢板。桥架含外连接片、连接螺栓，材质为热板喷塑，颜色为淡灰色。
电缆合同 篇7
v甲方：
乙方：
身份证号码：
为了顺利完成
的电缆铺设工程施工任务，甲、乙双方在平等、互惠、自愿的前提下协商达成如下协议：
一、 甲方将
的电缆铺设工程任务承包给乙方施工，甲方按合同支付劳务费给乙方。
二、 承包内容：施工图电缆管网工程所示全部内容，包含分接箱接线等，直至能够正常通电
三、 承包方式：乙方清包工形式（包括机械、工具），甲方提供主材料
四、 工期：乙方必须按照甲方的进度要求进行组织施工，确保合同工期内顺利完工，如乙方未达到甲方的进度要求，甲方有权进行罚款，延期一天罚款200元计价方式：
五、 工程总价：总工程款40000元，包含图纸范围内所有内容，直至正常通电
六、工程款支付：
工程款做到专款专用，施工中乙方可预支工程款，工程竣工验收合格后，支付总工程款的95%，扣工程款的5%作为质量保证金，质量保证金在一年内无质量问题后支付给乙方。
七、甲方的责任：
1、提供施工图纸和施工总体计划及施工技术交底工作。
2、提供工程所用到的材料。材料供应及时，确保乙方的顺利施工。
八、乙方责任：
1、根据甲方的要求及时组织机械就位、组织班组按图纸施工，施工当中听从施工管理人员的管理安排，直到竣工验收合格。
2、负责场内施工场内电线架设等必要的临时设施建设和守护，
3、施工中用到的机械设备及工具均由乙方自带。
4、负责场内材料的装、运、卸和保护。
5、不准粗制烂造，不准偷工减料，也不得浪费材料，如出现浪费，按照建材价款的十倍罚款。
6、严格执行国家有关安全的法律、法规标准，加强对施工人员的安全教育，严格防范和杜绝各类事故的发生。乙方不落实安全施工措施或工人违规操作出现事故的，乙方自行承担经济责任。
九、工程质量
乙方必须严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量，如因乙方原因造成质量问题，返工到合格为止，由乙方承担材料、工期损失。
本合同一式两份双方各执一份，未尽事宜协商处理，签字起即日生效。
甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）：
日期： __年__月__日 日期：__年__月__日
电缆合同 篇8
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和招标文件的要求，并结合《建设工程施工合同》和本工程的具体情况，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就华誉龙泽湾三馆一场项目工程桥架供货事项协商一致，达成如下协议：
一、项目概况：
1、工程名称：
2、地址：
二、质量要求
1、厚度不包含漆面纯钢板的厚度，宽度≤200mm，壁厚1.2mm，盖厚0.8mm；200mm
2、乙方向甲方提供甲方所需的检测报告、合格证、备案证明，所产生费用由乙方承担。
三、供货时间：
甲方向乙方提供书面申请单后七日内供方货物进场，若乙方不能准时进场，乙方应向甲方付误工费500/天。
五、合同价款
六、工程款支付：
1、货物进场后付实际到货量的50%货款。
2、供方提供检验报告、合格证等书面材料齐全、工程整体验收合格后付至100%货款。
3、报价包含运费、发票、卸车。
七、甲方若发现乙方未按设计及甲方要求制作，可随时解除合同，乙方并赔偿甲方的一切损失。
八、本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工付清工程余款后自行失效。
九、如因本合同发生争执，则由工程所在地人民法院管辖。
十、本合同一式两份，双方各持一份，未尽事宜双方协商解决。
十一、在运输、卸车等过程中发生任何事故（产品损坏、人身安全等）由乙方负责，所产生一切费用由乙方承担。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日