拆迁合同。
拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？近年来大家对合同的也是越来越重视。签订合同这一步骤在任何流程当中都是不能缺少的，以下是我为大家整理的关于“拆迁合同”的必知知识，如果这篇文章对你很有用请收藏下来以备查阅！
拆迁合同 篇1
一、项目名称、地点
建设项目名称_________，建设地点_________，建设单位_________，《拆迁许可证》文号_________。
二、房屋基本状况
1．乙方在拆迁范围内有房屋_________间，建筑面积_________平方米，使用面积_________平方米，居住面积_________平方米。
2．乙方有正式户口_________人，常住人口_________人，应安置人口_________人，分别是_________。
3．被拆迁房屋的产权属于_________。
三、拆迁安置
甲方安置乙方的住房位于_________，共_________套_________间，_________层_________号，配有_________等设备。
四、拆迁补偿
1．房屋的货币补偿金额为人民币_________元整；
2．附属物补偿金额为人民币_________整；
3．搬迁补助费为人民币_________元整；
4．设施设备迁移费为人民币_________元整；
5．其他费用为人民币_________元整。
五、搬迁
乙方在_________年_________月_________日前搬迁腾空房屋，经甲方确认，旧房由甲方拆除。
六、补偿金额支付时间及方式
甲方在_________年_________月_________日前按本协议第四条规定的补偿总额一次支付给乙方。
七、注销
乙方应在_________年_________月_________日前向甲方移交有关房屋、土地证件，由甲方统一向房管、土地部门办理注销手续。
被拆迁房屋的水、电、电话、有线电视、天然气等迁移、转户、销户手续，乙方自行到有关部门申请办理，并结清已使用的水、电、气等费用。
八、乙方家庭的全部成员（18岁以上者）_________等_________人一致签字同意_________作为乙方代表人，授权他（她）在合同文本和其它文件上签字。甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人_________领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继续纠纷等，一律不负责任。
九、违约责任
甲方如不按合同规定的`日期向乙方交付各种费用，逾期一日，应按所欠款额的_________％向乙方偿付违约金；甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房，应向乙方偿付_________元的违约金，乙方可以向有管辖权的法院起诉，要求甲方按合同履行义务。
乙方如经甲方按合同规定安置住房后，仍拒不搬迁的，由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期一日，应向甲方偿付违约金_________元，甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁，时间顺延，但必须告知甲方情况。
十、声明及保证
1．甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2．甲方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。
3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4．甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
拆迁合同 篇2
甲方：(发包方)____________________
乙方：(承包方)___________________
根据《_合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。
第一条工程概况
(一)工程名称：神榆公路改造
(二)工程地点：神木县西沟第一加油站5公路处
(三)工程范围：按甲方提供的施工图纸将土石方爆破作业后，运抵指定地点。
(四)工程造价：经双方确定本合同综合单价为______全部工程造价暂定为人民币__________万元，大写______________________
第二条工程期限
根据双方协商工程期限自______年_____月_____日起至_______年
_____月_____日止，若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。
第三条工程质量
乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。
第四条工程价款结算
(一)工程价款结算与支付办法：
每月结算一次，按工程量的80%给与支付，剩余20%在工程验收后一次性付清。
第五条双方责任
(一)甲方责任
1、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，解决应由甲方解决的问题。
2、由于甲方原因造成乙方施工机械，运输车辆误工或停工，甲方应顺延工期。
3、工程变更：甲方应于三天前以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。
4、工程竣工后，甲方应组织专门人员在______日内进行验收。
5、不按合同规定预付或结算工程款，除支付合同规定的预付或结算
工程款外，还应按逾期天数，以每天按逾期款项的元支付利息。
(二)乙方责任
1、乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案，并经甲方同意后施工。
2、乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。
3、乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如发生事故应由乙方负担。
4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。
5、乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。
第六条合同纠纷
因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，从以下两种方式种选择其中一种(在所选项下打√，如选择仲裁方式，请注明具体仲裁委员会)。
1、提交_______________仲裁委员会()
2、依法向人民法院起诉()
第七条附则
(一)本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。
(二)本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。
(三)本合同正本甲、乙双方各执一份，副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。
第八条安全责任
1、乙方应严格按照国家有关安全施工规范进行施工，严格遵守安全防护措施。在施工作业中，所遇任何与工程相关事故，均由乙方自行负责并承担相关赔偿责任，甲方不承担一切责任。
第九条附加条款
发包方(甲方)：承包方(乙方)：
签字：(章)签字：(章)
拆迁合同 篇3
拆迁补偿书面合同书是指在发生市政建设、房地产开发等需要拆迁的场合下，政府或开发商向被拆迁人提出补偿方案后，通过书面合同形式确定补偿的方式和内容，保障被拆迁人权益的一种合法工具。
拆迁补偿书面合同书所包含的内容十分丰富，首先需要确定的是拆迁方案及相关标准。拆迁方案是指政府或开发商所提供的协议书，包含拆迁区域、建筑面积、改建方案、停车位、公共设施等方面的具体内容。拆迁标准则是指在拆迁补偿方案中所规定的各种标准，如拆迁款项、过渡补偿、搬迁补助、安置房等。
在确定拆迁方案及标准后，拆迁补偿书面合同书还需要明确相关程序及规定。这包括信息公告、谈判协商、签署协议、履行补偿等程序及规定。在协议签订后，无论是政府还是开发商，都应负责按合同规定，及时履行各项补偿备案手续，并根据实际情况进行相应的拆迁补偿支付。
同时，拆迁补偿书面合同书还需要明确各方的权利义务。首先需要说明的是，政府和开发商有责任保障被拆迁人的基本生活权利和安置权益。其次需要明确，被拆迁人应依照拆迁方案及标准，协助政府或开发商进行拆迁、改建等工作。同时，被拆迁人有义务提供真实的拆迁信息和材料，并配合政府或开发商进行相关调查工作。
总之，拆迁补偿书面合同书对于保障被拆迁人的合法权益十分重要。政府或开发商应制定良好的拆迁方案及标准，清晰明确程序及规定，保障被拆迁人的基本生活和安置权益。而被拆迁人也应依法维护自身权益，与政府或开发商进行协商、谈判等合法行动。只有通过合法渠道进行协商，双方权益才能得到合理有效的保障。
拆迁合同 篇4
甲 方: 法定代表人： 职务： 委托代理人: 电话： 住所地：
乙 方： 电话: 居住地： 身份证号：
经 批准，因 需要，根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》和相关法律、法规、政策的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方房屋拆迁补偿、安臵事宜达成如下协议:
第一条 乙方被拆迁房屋、附属物情况
根据乙方提供的产权书证材料，结合相关法律、法规及《补偿方案》所确定的标准，经甲、乙双方核对，对乙方房屋、附属物情况确认如下:
(一)房屋坐落:。
(二)房屋产权属 所有(共有)。
(三)房屋用途:【住宅】【店面】【工业用房】。
(四)房屋的总楼层数 层(房屋所在的楼层数为第 层)
(五)房屋的附属物情况:(详见附件一)。
(六)己搬迁房屋【有】【无】设臵抵押权。拆迁房屋已被抵押给。现房屋所有权人与抵押权人按以下方式处理该房屋抵押权:
/ 10
(七)其他:第二条房屋拆迁补偿安臵方式:乙方自愿选择以下第 种补偿安臵方式。
1、货币补偿。
2、产权调换。
3、货币补偿、产权调换相结合。
乙方可选择产权调换，也可选择货币补偿，或者两种方式相结合。乙方选择的补偿方式一经确定，不得随意变更。乙方选择产权调换的部分，由甲方提供安臵房;双万就拟调换房屋的户型、套数、面积等相关事宜签订《产权调换意向书》。
第三条 协议双方协商同意选择下列第 种方式确定己搬迁房屋的货币补偿金额:
第一种:经当事人充分协商，双万自愿按《补偿方案》及其附表所列的标准，确定已搬迁房屋的补偿金额，具体如下:
(一)住宅。根据双方签字确认的《************建设工程(征地)拆迁区域内住宅情况及补偿认定表》
l、合法建筑面积平方米，补偿金额小计 元。
2、违法、违章部分，其中:
(1)手续不完整部分建筑面积平方米，补偿金额小计 元;
(2)无手续部分建筑面积平方米，补偿金额小计 元。
3、经有权机关批准的住宅用地，尚未基建的，土地面积 亩(平方米)，补偿金额小计 元。
以上1、2、3三项合计补偿金额 元。
(二)店面。根据双方签字确认的《******************建设工程(征
/ 10
地)拆迁区域内店面情况及补偿认定表》
1、合法建筑面积平方米，补偿金额小计 元;
2、违章建筑面积平方米，补偿金额小计 元;
以上1、2两项合计补偿金额 元。
(三)工业用房。根据双方签字确认的《******************建设工程(征地)拆迁区域内工业用房情况及补偿认定表》:
1、经批准合法使用的土地面积(平方米)，扣除未缴纳土地规费 元后，补偿金额小计 元。
2、未经批准的土地面积 亩(平方米)，补偿金额小计 元。
3、合法建筑面积平方米，补偿金额小计 元。
4、使用未经批准土地违法基建房屋的建筑面积平方米，补偿金额小计 元。
5、土地已批但未经规划建设部门批准违章基建房屋的建筑面积平方米，补偿金额小计 元。
6、超层高部分的建筑面积平方米，补偿金额小计 元。以上1—6项合计工业用房的搬迁补偿金额 元。
第二种:协议双方以(房地产价格评估机构)对房屋市场价格和安臵房市场价格同时进行评估所出具的 号《房地产估价报吉》为依据，协商确定房屋的补偿金额，房屋的补偿金额(含房屋的装潢补偿、土地使用权补偿)具体如下:
(一)住宅补偿金额 元(其中合法建筑面积平方米);
(二)店面补偿金额 元(其中合法建筑面积平方米);
(三)工业用房补偿金额 元(其中合法建筑面积平方米)
/ 10
特别说明:
1、以上补偿金额已含装潢补偿金额。
2、【住宅】【店面】的补偿金额已含土地使用补偿金。
第四条 房屋附属物项目的补偿金额
房屋附属物项目实行货币补偿，不作产权调换，依据双方签字确认的《房屋附属物登记表》，乙方房屋附属物的补偿金额小计 元(详见附件一)。
第五条 被征收土地的补偿金额按以下标准确定
1、未经批准建设用地 亩(不分征收土地的原地类)，按 万元/亩给予补偿(包括土地补偿费、安臵补助费、地上附着物补偿费)，小计 元。
2、征收非建设用地 亩(不分征收土地的地类)，按 万元/亩补偿(包括土地补偿费、安臵补助费、地上附着物和青苗补偿费)，小计 元。
3、果树补偿金额 元，其中:
树种，株，补偿单价 元/株，小计 元
树种，株，补偿单价 元/株，小计 元
树种，株，补偿单价 元/株，小计 元
树种，株，补偿单价 元/株，小计 元
树种，株，补偿单价 元/株，小计 元
以上1、2、3三项合计征收土地的补偿金额 元。
第六条 拆迁非住宅房屋停产、停业补偿费
1、店面的停产、停业补偿费:根据认定的店面面积平方米，按 元/平方米.月计算，甲方一次性给予乙方6个月的补偿费，小计 元。
2、工业用房的停产、停业补偿费:根据认定的工业用房面积平方米，4 / 10
按12元/平方米.月计算，甲方一次性给予乙方6个月的补偿费，小计 元。
3、拆迁非住宅房屋为出租房的，按拆迁时房产租赁纳税凭证的租金标准 元/月，甲方一次性给予乙方3个月租金补偿，小计 元，租赁关系由乙方与承租人自行协商解决。
上述乙方非住宅房屋的停产、停业经济补偿金额，共计 元。
第七条 房屋拆迁补助费
(一)乙方选择货币补偿的部分
甲方根据《补偿方案》的标准，按经认定的补偿安臵面积，一次性支付乙方拆迁补助费，具体面积及补偿金额如下:
1、住宅面积平方米，按4元/平方米.次乘以一次计算，小计 元;
2、店面面积平方米，按6元/平方米.次乘以一次计算，小计 元;、工业用房面积平方米，按5元/平方米.次乘以一次计算，小计 元;
4、大型机械设备 台，按 元/台计算，小计 元。
(二)乙方选择产权调换的部分
甲方根据《补偿方案》的标准，按经认定的补偿安臵面积，一次性支付乙方拆迁补助费，具体面积及补偿金额如下:
1、住宅面积平方米，按4元/平方米.次乘以两次计算，小计 元;
2、店面面积平方米，按6元/平方米.次乘以两次计算，小计 元;
3、工业用房面积平方米，按5元/平方米.次乘以一次计算，小计 元;
4、大型机械设备 台，按 元/台计算，小计 元。
以上(一)、(二)两项拆迁补助费金额共计 元。
第八条 甲方优惠奖励措施
根据乙方对甲方房屋拆迁工作的配合情况，依据《补偿方案》优惠、5 / 10
奖励办法的规定，按经认定的补偿安臵面积，甲方给予乙方如下优惠奖励措施:
(一)乙方同意按《补偿方案》附表所列价格补偿、按期拆迁腾空并签订协议的，对选择产权调换的部分:
1、甲乙双方确认的私人住宅的补差价减免率为 %，减免基数按《补偿方案》相关规定计算，应补差价待选房后，在签订拆迁安臵协议书时另行计算。
2、甲乙双方确认的店面补差价减免率为 %, 减免基数按 《补偿方案》相关规定计算，应补差价待选房后，在签订拆迁安臵协议书时另行计算。
3、工业用房面积平方米，按 元/平方米奖励，小计 元。
(二)乙方同意按《补偿方案》附表所列价格补偿、按期搬迁腾空并签订协议的，对选择货币补偿的部分:
1、私人住宅面积平方米，按 元/平方米奖励，小计 元。
2、店面按补偿金额 元的 %奖励，小计 元。
3、工业用房面积平方米，按 元/平方米奖励，小计 元。
以上(一)、(二)两项合计奖励的金额为 元。
第九条 拆迁补偿费用的总和及结算方式
(一)乙方选择产权调换部分的拆迁补偿费用总计金额 元整(大写:人民币 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整)。
(二)乙方选择货币补偿部分的拆迁补偿费用总计金额 元整(大写:人民币 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整)。
(三)双方同意按以下第 种方式进行结算:
1、乙方全部选择产权调换，在本协议书签订后，此拆迁补偿费用暂不
/ 10
发放给乙方，待乙方选房安臵签订拆迁安臵协议书时，结算差价，多还少补。
2、乙方全部选择货币补偿，在本协议书签汀后，乙方提供相关材料配合办理发放手续，一周内由甲方一次性支付清楚。
3、乙方选择货币补偿、产权调换相结合万式，按双方确定的乙方选择货币补偿部分的补偿金额，扣除乙方选择产权调换部分所应补差价款后的剩余部分进行结算，多还少补。属甲方应支付给乙方的部分，在本协议书签订，乙方提供相关材料配合办理发放手续后的一周内一次性付清;属乙方应支付给甲方的部分，待乙方选房安臵签订拆迁安臵协议书时一次性付清。
第十条 已搬迁的住宅乙方选择产权调换的临时安臵补助费相关约定经充分协商，双方自愿选择以下第 种方式发放临时安臵补助费，并承担相关责任。
(一)自行过渡的。
1、发放标准:经认定的住宅补偿安臵面积平方米，按5元/平方米.月计价，小计 元/月。
2、发放时间:自房屋搬迁腾空并经甲万验收合格之日起(即二00 年 月 日)开始计算，按季度发放，至甲方书面通知乙方入户安臵时为止。如乙方在甲方发出书面选房通知15日内，按甲方要求办理入户安臵手续的，按标准再发给乙方三个月的临时安臵补助费;乙方未按要求办理入户安臵手续的，从甲方发出选房通知第二个月起，甲方不再支付乙方时安臵补助费。
3、违约责任。因甲方的贡任，造成过渡期限超出36个月的，从逾期之月起，甲方应每月双倍问乙方支付临时安臵补助费。因乙方的责任，未按要求办理入户安臵手续的，从发出选房通知第二个月起，甲方不再付给
/ 10
乙方安臵补助费。
(二)乙方使用甲方提供临时过渡周转用房的。
1、乙方应与甲方就周转用房的管理使用另行签订协议。乙方使用的周转房的租金，应在临时安臵补助费中扣除。
2、违约责任。因甲方的责任，造成过渡期限超出36个月的，从逾期之月起，乙方使用周转房不需支付租金，甲方应按标准向乙方支付临时安臵补助费。因乙方的责任，未按要求办理入户安臵手续的，从逾期之月起，乙方应按月向甲方支付周转用房的市场租金。
第十一条 房屋拆迁腾空时间
乙方已于 年 月 日将房屋腾空、经甲方验收合格，并交由甲方拆除。
第十二条 房屋搬迁腾空的约定
1、乙方将房屋搬迁腾空、经甲方验收合格，并交付甲方拆除后，不得私自回迁，以及私自拆除房屋附属物、门窗和水电设备等;否则，甲方有权取消乙方所享受的奖励、福利事项;甲方如有损失的，可直接从拆迁补偿费用中扣除。
2、已搬迁房屋的水费、电费、物业管理费、电信、广电等相关费用，均由乙方负责缴纳清楚，与甲方无关。
第十三条 乙方就已搬迁房屋向甲方提供的相关产权书证材料及其他相关证明材料，由甲方另行出具”收件收据”。
第十四条 乙方就已拆迁房屋相关证明资料真实性的承诺保证
乙方在此承诺保证:就已拆迁房屋而向甲方所提供的所有产权书证材料及其他相关证明材料，均属客观、真实，否则，乙方愿承担一切法律责任。如已搬迁房屋因转让、继承、分割(析产)、抵押等原因产生纠纷的，8 / 10
乙方自愿承担由此产生的一切法律责任。
第十五条 违约责任
(一)因甲方的原因末按期全额向乙方支付货币补偿款的，甲方应当承担逾期支付的民事责任，按应支付总金额每日万分之一支付违约金。
(二)乙方未按期向甲方缴纳安臵用房差价的，甲方有权暂缓向乙方交付安臵用房，并停止向自行安排住处过渡的乙方支付临时安臵补助费。
第十六条 争议处理
协议双方因履行本协议书发生争议的，应协商解决;如协商不成的，任何一万均有权向有管辖权的人民法院起诉。
第十七条 本协议书中所有选择条款，协议当事人均应作出明确选择。本协议书自甲、乙双方或授权代表签字盖章之日起生效，双方应共同遵守，如有一方违约造成对方损失者，必须负赔偿责任。
第十八条 本协议书壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。备份具有同等法律效力。
第十九条 本协议书未尽事宜，按《补偿方案》相关规定执行。《补偿方案》未作出规定的，由甲、乙双方另行协商后签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
第二十条 本协议附件与本协议具有同等法律效力。本协议及其附件内容，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
第二十一条 本协议的有关数据，以附件为依据。
甲方(签章):
委托代理人: 年 月 日
乙方(签章):
/ 10
委托代理人: 年 月 日
/ 10
拆迁合同 篇5
养猪场拆迁补偿协议书范本
随着城市化的不断推进，越来越多的养猪场不得不面临被拆迁的命运。在此背景下，为了保障养猪场主的合法权益，制定一份详细具体、生动形象的养猪场拆迁补偿协议书范本，具有重要的实际意义。
首先，该协议书应明确拆迁的时间和范围。比如，拆迁时间为某年某月某日至某年某月某日，拆迁范围为某个区域，具体包括哪些地块、面积等信息。这样，可以避免模糊不清的情况出现，为下一步的具体施工、补偿等工作提供清晰明了的指导。
其次，协议书应具体说明拆迁补偿方式和标准。包括对养猪场土地和设施的补偿，以及对养猪场主的生活损失等方面的合理补偿。应该在补偿方式上花费更多的心思和精力，使得补偿方式更加协调、合理、公正，让养猪场主心甘情愿地接受拆迁，并满意于所得到的补偿。
同时，在协议书中，需要详细列出养猪场土地的补偿标准。应该考虑到城市化程度、土地性质、土地等级、地理位置、所在的乡（镇、街道）标准、根据土地利用总体规划和专项规划的调整等因素。对于这些各不相同的情况，协议书应该详细阐述，使养猪场主能够明白其中的原因和补偿标准的依据，从而减少转变不满。
要想让养猪场主真正满意，协议书还应该考虑到养猪场主的生活损失。出于保障养猪场主的生计和家庭生活、保障生态环境等原因，在拆迁补偿时还应加大力度，尽可能予以优惠和让利。并且要制定相应的后续扶持政策，降低养猪场主转型的难度和成本，降低原有职工的失业率，促进社会和谐发展。
最后，协议书还应涉及到养猪场主及其父母、配偶、子女等相关人员的权益。有些养猪场家庭较大，庄园中有多个孩子或老人，他们能否顺利过渡到新环境，他们的生活方式、购房和就业等具体问题如何解决，也应予以考虑。协议书应该清楚表述，以公允公正的方式保护他们的利益。
综上所述，养猪场拆迁补偿协议书范本不仅要具体、详细、生动，更要体现出公正、依法、善意。特别是应该注重对土地和生活的双重保障，让在拆迁过程中受到影响的养猪场主能够在最短的时间内适应新的生活环境。这也体现了国家新的国土规划，使得城市化进程更加全面和有序，促进经济社会和谐发展。
拆迁合同 篇6
随着我国经济的持续快速发展，全国各地城市化进程步伐的加快和相关基础设施的开发建设，拆迁引发了各种矛盾，在一些地方甚至激化从而影响了社会的稳定。随之拆迁和拆迁补偿日益成为社会舆论、媒体和法律界共同关注的焦点。而在这焦点中的焦点问题无疑是政府或开发商就拆迁补偿而使用的格式条款，因为其直接涉及各方经济利益。本文将从法律的角度对拆迁补偿中使用的格式条款的效力问题进行分析探讨。
一、格式条款的概念和特征
格式条款又称标准合同、附合合同，在我国民法典中格式条款的概念，是指当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。与传统的合同条款相比，它具有如下特征: 一是条款的预先确定性。格式条款在订约以前就已经预先制定出来，而不是在双方当事人协商的基础上制定的。拟定格式条款的一方多为固定提供某种商品和服务的公用事业部门、企业和有关社会团体，或是政府的部门机构。二是条款内容的定型化。定型化，是指格式条款的稳定性和不变性，它适用于一切要与格式条款提供者订立合同的相对人，而不因相对人的不同而有所区别。诚如王*明教授所言对于格式条款，相对人只能表示:要么接受，要么走开。 另一方面，在订立合同的过程中，要约人和承诺人的地位也是固定的，而不像一般合同在订立过程中，要约人和承诺人的地位随时可以改变。三是相对人的附从性。格式条款的订立过程中，相对人是处于附从的地位。格式条款是由一方当事人单方拟定的，相对人并不参与协商，也不能就合同的条款讨价还价。正是居于此，又把格式条款称为附合合同。四是广泛性和长期性。格式条款是为不特定的人拟定的，而不是为某个特定的相对人制定的。由于格式条款一般都是为了重复使用而拟定的,因此从经济上看有助于降低交易成本。因为许多交易活动是不断重复进行的,许多公用事业服务有既定的要求,通过格式条款的方式,可以使订约基础明确、节省费用和时间,从而大大降低交易成本,适应了现代市场经济高度发展的要求。
正是由于格式条款的上述特点，在拆迁补偿中带来的背离合同自由和公平合理原则等一系列问题突现我们面前，所以有必要对其使用的场合、主体等进行剖析。现代各国均立法对格式条款的使用进行规制,我国民法典对格式条款效力的认定以及对格式条款的解释也做出了相应的规定。
二、拆迁补偿中各方法律地位分析
以社会公共利益为标准可以将城市房屋拆迁划分为公益性拆迁和非公益性拆迁。公益性拆迁以公共利益为目的为整个社会服务，具体表现为政府的行政行为，往往需要大量的投入，以国家财政为基本后盾，其产出是社会效益，在经济上表现为不营利或基本保本。所以在公益性拆迁情况下一方是政府或其相关部门，另一方是拆迁户，显然双方处于不平等的法律地位上。在此情况下政府部门为了公共利益进行拆迁而使用格式条款似乎顺理成章，然而从法律的价值角度看我们发现它是站不住脚的。法律的终极目标是个人最大的自由，它强调个人价值和社会价值的高度统一，社会价值是所有单个价值的统一体，社会价值的实现不是以牺牲个人价值为手段，尽管有时他们之间存在价值冲突。尤其是在当前情况下更不能为了抽象的社会利益而损害实实在在的个人的合法利益。因此拆迁户的个人合法财产是不能违背宪法的精神予以损害。
在这方面美国的做法值得我们借鉴和学习利用，如美国城市房屋拆迁制度法律明确规定城市房屋的征收要件，其法律依据是《重要空间法》。因公共利益的需要，依法对私人财产实施强制征收。强制征收是政府无须财产所有人同意而获取私人财产的权利。因公共利益的需要，政府可以使用其强制征收权，所有人无法阻止此征收，但是可以获得财产补偿。在美国，根据联邦宪法第五条修正案，征收须具备三个要件:正当的法律程序;公平补偿;公共使用。正当的法律程序 (l)预先通告。(2)政府方对拟征收财产进行评估。(3)向被征收方送交评估报告并提出补偿金的初次要约:被征方可以提出反要约。(4)召开公开的听证会，说明征收行为的必要性和合理性;如果被征收方对政府的征收本身提出质疑，可以提出司法挑战，迫使政府放弃征收行为。(5)如果政府和被征收方在补偿金额上无法达成协议，通常由政府方将案件送交法院处理。(6)法庭要求双方分别聘请的独立资产评估师提出评估报告并在法庭当庭交换。(7)双方最后一次进行补偿金的平等协商，为和解争取最后的努力。(8)如果双方不能达成一致，将由普通公民组成的民事陪审团来确定合理的补偿价金额。(9)判决生效后，政府在30天内支付补偿价金并取得被征收的财产。公平补偿主要体现在三个方面:(1)主体的公平:即有权得到补偿的不仅包括财产的所有人，还应当包括财产相关的收益人，如房地产的承租人。(2)客体的公平，即取得补偿的对象不仅包括房地产本身，还应当包括房地产的附加物，以及与该房地产商有关的无形资产(3)估价的公平，这是指法律要求补偿的价金应当以“公平的市场价值”为依据。公共使用，是指政府征收的目的是为了公共利益，该规则排除了政府利用行政权力损害某个个体利益而使另一个体收益。可以看出美国房屋拆迁法律既对居民权益进行了保护，又保证了居民在败诉的情况下对政府的正确征地理由做出迅速合理的让步。
非公益性拆迁是以商业利益为目的为个人或某些法人、组织服务，是市场经济主体的经营行为，表现为追求利润。在非公益性拆迁情况下，房屋拆迁公司或者房地产开发公司和被拆迁人表面上处于平等法律地位，而实际情况是任何人要想获得土地的使用权必须通过国家对土地的出让，即国家先收回土地然后出让给开发商，然后由开发商对老百姓进行补偿，并不是开发者从老百姓手里直接获得，这样则变相剥夺了老百姓与开发商进行平等协商的机会。有时甚至打着为公共利益的旗号而进行拆迁。在此情况下开发商或房屋拆迁公司使用格式条款正是利用了己方优越的经济条件，法律上或事实上的垄断地位。另一方在经济上处于弱势或不精通法律，缺乏经验，从而根本上无法与之对抗。即当前的通常做法就是由政府或其他法人、组织利用其事先制定好的格式条款达成协议进行补偿，受补偿方只能要么接受，要么拒绝而不得就其具体补偿事项、补偿方式、补偿内容进行充分协商，充分表达各自的意思自由，明显不合民法上合同和交易的公平、意思自治原则。同是也违背了宪法上私有财产不受侵犯的规定和物权法定原则，而格式条款订立的目的是为了在某些交易方式较为固定且为大家所共同遵从的情况下的设立的，其设立的宗旨是为了加快交易速度和便捷交易方式，节约交易成本。而不是为了以一方的优势地位损害另一方的公平正义为目的。对此《民法典》第39条规定：“采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采用合理的方式对方注意免除和限制其责任的条款，按对方的要求，对该条款予以说明。”第40条规定提供格式条款的一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的该条款无效。
拆迁合同 篇7
1、审查签订合同的主体是否合法我们签订拆迁协议的一定要是拆迁人，具有法人资格，否则合同的签订会因为主体不明确、主体没有承担法律责任的能力而面临无法履行的风险。比如拆迁指挥部、拆迁办公室之类的机构，是不具备法人的主体资格的，拆迁一结束就撤了，找都找不着，更不要说以后履行的问题了。
2、合同的主要条款内容要明确很多被拆迁人都是第一次经历拆迁，在合同细节应当怎么约定没有经验，经常签订的合同内容不明确，导致以后的履行的过程中存在麻烦。拆迁协议里比较重要必须明确的内容有：
（1）补偿款的总金额及各项补偿内容的具体明细，如果存在厂房出租的情况，这个各项补偿内容的具体明细就尤为重要，这涉及到双方以后分割拆迁补偿款的份额确定。
（2）补偿款的支付时间及支付方式。
（3）安置房、安置土地的面积及具体位置、土地性质因为地理位置决定了土地的区位价值，土地性质是住宅、工业还是商业也直接决定土地的价值，如果双方在合同中没有明确的约定，在实际履行中很容易产生纠纷。
（4）如果签订补充协议，补偿协议上的内容必须合法，与主合同条款不冲突，如果对主合同有重大改动，须明确约定以补偿协议约定为准。
拆迁合同 篇8
卖方（甲方）姓名
身份证号：
地址：
买方（乙方）姓名；
身份证号：
地址：
鉴于：
1、甲方系本合同项下拆迁安置房房屋的所有人，且其对房屋的处分已征得该房屋相关权利人的同意；
2、甲方愿意将该拆迁安置房房屋出卖给乙方；
3、乙方愿意购买下述拆迁安置房房屋；
4、本合同项下房屋的《房屋所有权证》及，《土地使用权证》尚未办理。根据《xxx合同法》及相关法律规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，为明确双方权利义务，就乙方向甲方购买房屋签订合同，双方共同信守执行。
第一条甲方保证对所出卖的拆迁安置房房屋享有完全的处分权，并保证符合国家有关规定，而且没有产权纠纷和债务纠纷。
第二条房屋的坐落、面积情况。
本合同所称标的拆迁安置房房屋位于平方米。
第三条计价方式与价款。
房屋的交易计价方式：每平米元，合计人民币元整（大写：）
第四条付款方式及期限。
甲乙双方同意以下列方式付款：
乙方自本合同签订之日一次性付款。
第五条、房屋交付及产权登记的约定。
1、甲方应当在所取得房地产权属证书（指房屋的《房屋所有权证》或《土地使用权证》）之日起法定工作日内，及时将房屋权属登记过户至乙方名下
2、甲方将房地产过户至乙方名下所产生的交易税费、产权登记费、交易手续费等一切税费由乙方承担。
第六条、争议的解决方法
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向房屋所在地人民法院起诉。
第七条特别约定：合同签订后，如发生房屋征收或拆迁等对房屋及相应土地的补偿，由乙方所有。
第八条、陈述和承诺条款
1、甲方承诺：甲方拥有对本合同项拆迁安置房房屋完全的处分权。
2、乙方承诺：真实地愿意购买本合同拆迁安置房的房屋。
第九条、本合同一式二份，甲乙双方各持一份具有同等法律效力，自双方签字生效。
第十条本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同具有同等法律效力。
第十五条、双方约定的其他事项：
甲方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日