工程合同

工程合同九篇。

当法治理念与维权理念逐渐完善时，任何和利益有关的事情都会涉及到合同。合同是当事人之间的法律，法律是对当事人之间合同的补充，如何写好一份较为完善的合同？特别为您挑选的“工程合同”希望能够满足您的需求，阅读之后您可能会有新的体验和想法！

工程合同 篇1

甲方：______________________________

乙方：______________________________

丙方：______________________________

根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对甲乙双方于__________年__________月__________日签订的《宝湖湾二期精装修样板间施工合同》、《宝湖湾二期精装修样板间项目软装配饰合同》（以下简称"主合同"）中关于保修的相关事宜进一步签订如下协议。

一、保修期限：

自主合同工程竣工验收合格之日起计算。保修期为2年。

二、保修项目内容和范围：

1、装饰墙面、顶棚裂缝、起皮脱落；

2、壁纸起包、开裂；

3、地坪瓷砖空鼓、开裂；面砖松动；

4、有防水要求的地面、墙面渗漏水；

5、乳胶漆起皮、变色脱落；

6、厕所、厨房地面泛水倒坡积水；

7、卫生洁具设施阀门关闭不严密漏水；

8、卫生洁具给、排水系统管道漏水（总包单位预埋部分除外）；

9、电器、电线漏电、光源；

10、厨房柜（含内置的柜体、油烟机、燃气灶）、衣帽间柜；

11、木质配饰：沙发、柜子、床、桌椅；

12、因乙方原因造成的其它质量问题；

13、因其它非乙方原因造成损坏，乙方负责维修，费用双方协定。

三、保修责任：

1、乙方承担工程合同范围内项目的保修责任；

2、主合同中装修及软装工程，已由甲方委托丙方代为管理，在保修期内，丙方与甲方共同行使本合同权利，乙方予以认可。

3、发生紧急抢修事故的，如发生漏水、漏电及因上层施工造成顶棚渗水等，丙方应立即采取措施防止危险或损失扩大，并告知甲方和乙方，乙方在接到事故通知（包括电话、传真等）后，应当2小时到达事故现场抢修。否则甲方或丙方有权按原设计标准自行返修，所发生的费用由乙方承担。丙方因采取措施防止危险或损失扩大而发生的.费用由乙方承担。

4、发生一般维修的，乙方自接到甲方或丙方通知（包括电话、传真等）之时起，必须在24小时内到达现场与甲方或丙方共同明确责任方，商议返修内容，属乙方责任的，乙方应立即无条件的组织人员维修；若乙方未在接到通知后12小时内到达现场或未在24小时内维修完毕，甲方或丙方有权按原设计标准自行返修，所发生的费用由乙方承担。

5、在保修期间如因乙方的施工质量问题给业主造成损失，乙方负责承担所有赔偿责任。

6、质量保修完成后，由甲方、丙方组织验收。验收合格后填写保修金支付申请，办理质保金。

四、保修抵押金：

保修抵押金按工程结算价款的5%计算，两年保修期满后，无息返还全部保修抵押金；在保修期内的空置房屋，丙方要定期检查巡视，发现问题要及时通知乙方维修解决

五、争议：

甲乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解，不愿通过协商或调解不成的，可以向主合同约定的管辖法院起诉。

六、合同生效与终止：

1、本合同自订立之日起生效。

2、工程保修期满，甲方按规定向乙方无息返还全部保修抵押金后，本合同即告终止。

七、合同份数：

本合同一式肆份具有同等效力，其中甲方两份，乙方及丙方各一份。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

工程合同 篇2

本课程所使用的教材是菲迪克（FIDIC）文献译丛施工合同条件，主要学习工程合同的一般规定，雇主，工程师，承包商，指定的分包商，员工，生产设备、材料和工艺，开工、延误和暂停，竣工实验，雇主的接收，缺陷责任，测量和估价，变更和调整，合同价格和付款，由雇主终止，由承包商暂停和终止，风险与职责，保险，不可抗力，索赔、争端和仲裁共二十项关于工程合同的项目内容。 整本书向我们全方面详细的介绍了工程合同的所有通用条件，让我们大家了解到了什么叫做合同，并且如何制定一份用于由雇主设计的建筑和工程的工程合同。

“合同”是指合同协议书、中标函、投标函、本条件、规范要求、图纸、资料表以及合同协议书或中标函中列出的添加文件（如果有）。合同是法律的依据。无论是成本管理、进度管理、质量管理还是组关系，都离不开合同的条款约定。在处理各个单位之间的利益关系时，合同是最有力的裁判者。合同管理更是统揽全局的管理，是渗透于项目实施过程中方方面面的约定的规矩。 本书还介绍施工合同条件的适用条件：

① 各类大型或复杂的工程；

② 主要工作为施工；

③ 业主负责大部分设计工作；

④ 由工程师监理施工和签发支付证书；

⑤ 按工程量表中的单价来支付完成的工程量；

⑥ 风险分担均衡。

一般来说，合同产生于实施开始之前，达成合作意向之后。现在通行的建筑行业的合同形成方式，也就是寻找可能的合作者，筛选、报价、询价、谈判、签订。公开招标、邀请招标都是寻找可能合作者的行为，资格预审，筛选出能力满足要求的合作者，然后报价、比较、询价、谈判、签订合同。这些就是最常见的合同签订模式。当然也有直接委托的，这是业主的权力。合同的内容是操作的依据。具体就是条款。多少钱，怎么付钱是最重要的条款。因为工程量不能准确定，或者是现场经常会与图纸有所差异，结算价款经常与合同价款不同。这个时候，总价合同、单价合同以及成本加酬金合同的规定就有着重要的作用。总价包死把变更的风险从业主转移到了施工方，但同时业主也承担了总价下降的风险，虽然可能性很小，单价合同，把价格的风险转移，成本＋酬金则风险均在业主。这需要大家的协商。承包范围是合同要明确的。

对于建设单位，他将面对不同阶段的合同。如设计阶段签订设计合同，在此之前要签订勘查合同，在此之后要签订施工合同。当然也有人要干很多活的，因为他能力强，所以，就有勘查设计施工总承包合同，设计施工采购总承包，还有那种连运行也承包的叫什么特许全协议即BOT合同。当然除了最常见的施工承包，还有分包。监理合同肯定也是要签订的，国家规定。采购合同有时包括在施工合同内了，有时建设单位也想自己玩一下就自己和供应商签订。工程保险必须要在合同中约定，到底谁来投保。在水利项目中，一阵台风刮走几个亿的事情经常发生，还是保险的好。担保合同有的时候会有，在一方对另一方有担心的时候。工期、质量标准一般应该在合同中规定。钱的问题，预付款以及进度款支付比例常成为谈判的焦点。变更容易引起纠纷，合同中应该规定变更的处理方式。违约责任，及违约处理办法，是出现纠纷，不能获得满意解决时的办法，一般可选择仲裁和诉讼。随着建设市场风险加大、市场监管力度增强、建设市场管理体制的进一步完善，施工单位风险意识普遍加强，目前的建筑市场正在发生着本质的转变。建设市场多年前僧多粥少的现象如过眼云烟，一去不返。甚至出现了工程项目待嫁闺中找不到婆家的现象。这一现象总体上来说是积极的，将促进建设市场的进一步规范，过去对施工单位来说如噩梦般的工程款难讨的局面也将被历史的洪流卷的无影无踪，对信誉度较差的建设单位来说其后果更象是一个噩梦的来临。

在这一新形势下，工程招投标、合同管理对承发包双方来说都在变的越来越重要，工程招投标不再只是一个纯粹的报价问题、合同管理也不再仅是一个签字那么简单。简单的说已经变成了一个风险管理的问题。至少在招投标过程中，不管是否有意识，对对方的信用程度、财备状况的考察已变成一个不可或缺的关键环节。而合同模式的选择，对合同双方建立合作、信任的关系尤为重要。

这次的学习，让我们系统地学习了一遍工程合同，令我们深刻理解到合同管理在企业经营中所处的重要位置，做好工程项目与合同管理的重大作用，从而思考作为工程项目管理人员，要增强企业的合同风险防范意识，把将来可能发生的合同纠纷中的风险降低到最低。以法律法规为准绳。在面对招标工作新的形势下，要不断提高自己，不断的加强学习。这次学习时间虽然很短，但是老师以其丰富的工作经验和教学水平列举了大量的典型案例，深入剖析招标投标与合同管理领域的问题。

工程合同 篇3

1、主持开工前的工地会议和施工阶段的常规工地会议,并签发会议纪要，有权参加承包人为实施合同内容组织的有关会议，协调工地各承包人(含指定分包人)的有关联席会议。

2、按施工合同规定的变更范围，按工程变更程序对工程或其任何部份的形式、质量、数量及任何工程施工程序做出变更的建议，并审核变更工程的单价和总价，经建设单位同意后下达变更令，对施工合同中规定的较大的变更，须由建设单位直接下达变更令

3、对承包人提出的竣工期的延长或费用索赔，应就其中申述的理由，查清全部情况，并根据合同规定程序审定延长工期或索赔的款项，经建设单位批准后发出延期或索赔通知。

4.审查承包人的任何分包人的资格和分包工程的类型、数量，按合同规定程序和权限审批。

5、监督承包人进入本工程的主要技术、管理人员的构成、数量与合同所列名单是否相符;对不称职的主要工程技术、管理人员，监理工程师应提出更换要求。

6、对承包人的主要施工机械设备的数量、规格、性能按合同要求进行监督、检查。由于施工机械设备的原因影响工程的工期、质量的，监理工程师有权提出更换。对工程要求采购、安装的设备、鉴定其符合性;对不符合要求的设备，监理工程师有权要求退货或运出场外。

7、督促建设单位及时妥善履行合同规定的各项责任和法定承诺。

工程合同 篇4

一、单项选择题 (共 50 题，每题 1 分。每题的备选答案中，只有 1 个最符合题意。)

1、监理单位应在建设工程施工完成以后参加业主组织的工程竣工验收，签署( D )意见。

A.业主 B.总监理工程师 C.承包单位 D.监理单位

2、下面表述中错误的一项为( D )。

A.监理单位编制监理大纲目的之一是承揽到监理工作

B.监理单位编制监理大纲目的之二是为今后开展监理工作制定基本的方案

C.监理实施细则的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展

D.监理大纲、监理规划、监理实施细则互相关联，必须齐全，缺一不可

3、建设工程监理的基本程序宜按( D )实施。

A.编制建设工程监理大纲、监理规划、监理细则，开展监理工作

B.编制监理规划，成立项目监理机构，编制监理细则，开展监理工作

C.监理规划，成立项目监理机构，开展监理工作，参加工程竣工验收

D.成立项目监理机构，编制监理规划，开展监理工作，向业主提交工程监理档案资料

4、项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动，称为(D )。

A.平行检验 B.交接检验 C.隐蔽工程验收 D.互检

5、《建设工程质量管理条例》规定，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程( C )使用年限。

A.经济 B.最长 C.合理 D.法定

6、下列各项活动中，( D )属于工程建设监理。

A.质量、工期、投资控制 B.质量、工期、施工成本控制

C.制定设计文件并对设计目标控制 D.确定工程项目总目标

7、项目监理人员应参加由( B )组织的设计技术交底会，总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。

A.总承包单位 B.建设单位 C.设计单 D.监理单位

8、凡是( B )的单位，均可称为监理单位。

A.经监理资质管理部门审查批准 B.取得监理资质证书，具有法人资格

C.从事工程建设监督管理活动 D.从事工程建设招标代理活动

9、某甲级工程监理企业在资质年检时，取得监理工程师注册证书的人员为20人，其他各项均达到标准要求，其年检结论应当为(B )。

A.合格 B.基本合格 C.不合格 D.基本不合格

10、如果对建设工程的功能和重量要求较高，就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间，这说明建设工程质量目标与投资和进度目标存在( C)关系。

A.对立 B.统一 C.既对立又统一 D.既不对立又不统一

11、工程监理企业应当排除各种干扰，客观公正地对待监理的委托单位和承建单位。这说明了建设工程监理具有( C )性。

A.公平 B.科学 C.独立 D.公正

12、工程建设的( )阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。

A.可行性研究 B.项目决策 C.勘察设计 D.施工

13、建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是( b )。

A.有大量的隐蔽工程 B.施工中未及时进行质量检查

C.工程质量的评价方法具有特殊性 D.工程质量具有较大的波动性

14、工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体，( c )属于监控主体。

A.设计单位 B.施工单位 C.工程监理单位 D.勘察单位

15、施工图设计文件审查是( c )对施工图进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等进行的独立审查。

A.建设行政主管部门 B.工程质量监督机构

C.依法认定的设计审查机构 D.设计主管部门

16、施工过程中由于种种原因停工，复工时必须有( d )的复工指令方可复工。

A. 业主代表 B. 施工单位负责人

C. 监督站负责人 D. 监理工程师

17、对于质量控制点，一般要( a )，再制订对策和措施进行预控。

A.事先分析可能造成质量问题因 B.事先分析施工过程中的关键工序

C.分析施工过程中的薄弱环节 D.分析施工过程中质量不稳定的工序

18、施工承包单位按照监理工程师审查批准的配合比进行现场拌和材料的加工。如果现场作业条件发生变化需要对配合比进行调整时，则应执行( d )程序。

A.质量预控 B.承包商自检 C.质量检验 D.技术复核?

19、按照施工过程中实施见证取样的要求，监理机构中负责见证取样工作

的人员一般为( b )。

A.监理员 B.专业监理工程师 C.总监理工程师代表 D.总监理工程师

20对拟验收的单位工程，总监理工程师组织验收合格后对承包单位的《工程竣工报验单》予以签认，并上报建设单位，同时提出“工程质量评估报告”， “工程质量评估报告”要由( b )共同签署。

A. 建设单位、设计单位、施工单位、监理

工程合同 篇5

工程名称：___________________________________________

发 包 方：___________________________________________

承包方：_____________________________________________

签订地点：____________________________________________

签订时间：_____________________________________________

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑共生承包合同》及《建筑工程施工合同条件》的规定，结合本工程的具体情况，双方协议达成如下协议，做为双方共同遵守的依据。

第一条工程概况

一、工程名称：_____________________________________________

二、工程地点：_____________________________________________

三、设计单位：_____________________________________________

四、工程单价（人民币）：____________________________________

五、工程总价款（人民币）：__________________________________

六、工程承包内容及范围：____________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________

第二条工程期限

一、开竣工时间：___________________________________________

二、如遇下列情况，工期相应顺延：

1、未能按施工规定提供场地、电源、道路、障碍物未能清除，影响进场施工。

2、因拆除后建筑等原因，而延误工期。

3、不可抗力的因素（包括雨、雪等特殊天气），延误了工期。

4、未按合同规定付款。

第三条施工准备

一、发包方工作：

1、_________年_____月_______日前做好施工场地的三通一平，并清除所有障碍物。

2、合同签订后________日内，提供完整的建筑安装施工图______份。

3、如若工程需要，有发包方组织承、发双方和设计单位及有关部门参加对施工图纸进行交底会审，并做好三方签署的交底会审记要，在三日内分送给有关单位，提供会审记要和修改的施工图纸_____份。

二、承包方工作：

1、将施工用水、用电、场地使用计划、住宿要求通知发包方。

2、组织施工管理人员和材料、设备入场。

3、提出成品保护的要求，为完工前负责成品保护工作，如有损坏，有承包方自费修复或追究相关者责任。

第四条工程质量

一、承包方必须严格按照图纸设计说明，按有关签证的变更单及国家有关规定施工，并接受发包方派驻公司代表的监督。

二、施工中发生质量事故应及时报告发包方派驻代表。

三、工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修期为双方验收之日起一年。

第五条工程设计变更

一、委托承包方交代的设计图纸、说明和有关资料，均为施工有效依据，发包方、承包方均不得擅自修改。

二、施工图纸的修改变更，须经原批准设计单位同意，并须办理设计变更通知单。设计变更通知单需经发包方签证后，承包方才予以实施。

三、因以上变更变更导致增加的费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料配件积压等实际损失）由发包方承担，工期相应顺延。

第六条工程验收

一、工程验收应以施工图纸、设计变更通知单为依据。

二、钢结构工程质量标准应符合GB-20xx、GB-91、GB/T-91、DB2D1/1032-1999、JGJ7-91及JGJ78-91等规定。

三、工程完工后，由发包方组织验收，验收合格后各方在验收报告上签字盖章，并将工程移交给发包方管理。验收后七日内，承包方将有关工程技术档案资料提交给发包方。如发包方拖延验收或接收，其保管费用和由此造成的损失由发包方负责。

四、已完工未验收的工程在交验前由承包方保管，发包方不得动，若动用即视同交验。

五、保修期内属施工原因造成的质量问题，发包方应及时用书面形式通知承包方并约定时间进行修理。

第七条工程款的支付与结算

一、按进度付款：_________________________________________ _________________________________________________________

二、交工验收后3日内除保修款外全部付清；留20%保修款，计人民币万元。（大写：_________）待保修期满后三日内一并付给承包方。

三、发包方拖欠工程款或尾款，应按中国人民银行的有关逾期付款办法或《中华人民共和国合同法》第286条等有关规定处理。

四、确因发包方拖欠工程款而影响工程进度，造成承包方停工、窝工损失的，应有发包方承担责任。

五、造价按下列方式结算：

1、按原图施工时，单价不变。

2、如有更改时，依据变更签证，按实调整。

第八条违约责任

一、发包方责任：

1、未按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期可以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失；工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械的调迁、材料和附件积压等实际损失。

2、工程未验收，发包方提前使用或擅自动用则视为验收合格。由此放生的质量或其他问题，由发包方承担责任；在接到承包方请验通知

后三日内不进行验收的，按合同总价每日千分之五赔偿违约金。

3、不按合同规定拔付工程款，按合同总价每日千分之五赔偿承包方违约金。

二、承包方责任：

1、工程质量达不到设计和规范要求的，应负责无偿修理或返工。

2、承包方严格执行安全操作规程，如发生安全事故，则应根据事故原因，由责任方承担相关责任。

第九条纠纷解决

一、任何一方违反合同规定，或发生纠纷，应及时协商解决，若协议不成，按以下第（________）项方式解决：

1、申请所在地仲裁机关仲裁。

2、向原告所在地人民法院起诉。

第十条附则

一、本合同一式_____份。发包方执______份，承包方执_______份。

二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章，按规定拔付预付款后即生效；工程竣工验收符合要求，结清全部工程款后失效。

三、本合同签订后，如有变更，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充条款，其同正式合同文本具有同等法律效力。

四、发包方负责向使用单位交代该项工程使用注意事项：

1、积雪厚度超过150MM时，应及时清除。

2、经常清除天沟内德杂物，防止下水堵塞。

3、注意观察原建筑连接部位及承重结构有无变化，如有异样及时通知承包方采取补救措施。

4、不得随便对建筑物垂直或横向加荷。

第十一条备注

备注：付款账号

公司全称：滦平华鑫钢结构工程有限公司

一般户账号：________

一般户开户行：________

开名：________

开户行：________

户名：________

卡号：________

发包方：________（签章）承包方：________（签章）

法人代表：________（签章）法人代表：________（签章）

委托代理人：________（签章）委托代理人：________（签章）

单位地址：_______________单位地址：____________

电话：_______________电话：_______________

传真：_______________传真：________________

________年________月________日________年________月________日

工程合同 篇6

总包方：________________________(以下简称甲方)

分包方：________________________(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》和_______市人民政府_______号文件的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。

第一条 工程项目

1、工程名称：____________________

2、工程地点：____________________

3、工程编号：____________________

4、施工许可证号：________________

5、营业执照号：__________________

6、分包工程范围及工程量(附预算书)

7、分包工程期限________年______月______日开工，________年______月______日竣工。

8、分包工程人工费用________元。

9、乙方投入工种及人数________人。

第二条 工程结算

按分包工程项目，第一个月预支生活费，按合同人数每人________计算，下月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的________%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格，予以结算。

第三条 工程质量

甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。

第四条 安全生产

1、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

2、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决。

3、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。

第五条 生活管理

1、乙方工人进场后，食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管，如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备，生活用煤由甲方按定量提供。

2、生活需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、卫生等方面提供方便，乙方工人如有疾病，经其负责人签字同意，可在甲方就医，医疗费用由乙方负责按月付清。

第六条 分包工程人工费单价

1、单位工程分包，每预算工日为________元。实行单方平方米人工费包干，每平方米________元。

2、内檐抹灰分包，达到优质的每预算工日为________元。达到合格的每预算工日为________元。实行分项人工费包干每平米________元。

3、单项分包石、土方工程的每预算工日为________元。

4、清工每工日为________元。

5、全日停工、待料、停水、停电、清工工日为________元。

6、水、电、暖、卫工程，每预算工日(按幢号分包为)________元。

7、冬季施工期间(________月________日到________月底)降低工效________%的工日。其工日单价为________元。

8、分包工程费用明细表(________项均可，并经双方协商一致之后以附件的形似附于本合同之后)

第七条 材料供应管理

乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。乙方在施工中按垛(堆)使用材料，做到日用日清，活完料净，保持现场整洁。

第八条 施工机具

1、大型工具由甲方负责，保证使用需要。

2、手工操作工具，由乙方负责。

3、对甲方负责供应的机具，乙方应认真保管爱护，如有丢失损坏，乙方负责赔偿。

4、施工需用的中、小型机械，由甲方按施工方案配备，一台机械应配备一名司机，保证乙方正常施工，乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。

第九条 现场管理

1、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。

2、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。

3、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。

第十条 违约责任

1、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。

2、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。

3、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费________%的逾期违约金。

4、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给对方逾期付款违约金。

第十一条 附则

1、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时。解决不了的，可按以下第()项解决：

(1)向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁;

(2)向人民法院起诉。

2、本合同一式_______份，甲乙双方各执正本_______份。其余副本，报送_______备案。

3、要求鉴证(公证)的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。

4、双方商定的其他条款：

①______________________________

②______________________________

第十二条 合同有效期

本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。

总包方(盖章)：_______________分包方(盖章)：_______________

________年________月________日________年________月________日

工程合同 篇7

合同编号

甲方需方

乙方供方

根据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规为明确双方的权利和义务按照诚实、守信、平等互惠的原则经双方协调一致签订本合同。

一、货品说明及要求

1、本合同货品为照明灯具。其具体名称、型号、数量见下表。序号型号规格数量单价元合计元1总金额

2、合计人民币元整

二、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限

1、乙方所供产品依据甲方提供的产品样品为准。全套灯具必须符合国家相关技术标准。

2、货物进场时乙方须向甲方提供安装说明书、产品合格证及由第三方机构出具的质量检测报告等以便甲方对灯具型号、包装、数量、出厂日期等进行检查验收。甲方如发现送至施工现场货物中夹杂其它品牌的灯具及其元器件或与甲方提供的样品不符的甲方有权拒收货物若因此造成甲方的损失均由乙方负责赔偿。

3、灯体安装固定装置应牢固可靠及安装配件需齐全、灯体外观漆面完整光滑烤漆面在质保期不得因自然环境以及灯体温度变化出现有爆漆、起皮、脱落等现象。

4、电器箱内的整流器应与光源功率相匹配并设置有固定安装装置导线与灯体连接长度为0.4米并有软套管保护导线。

5、所购灯具在承诺与质保期范围内发生由于灯具质量问题造成更换电器元件、光源及灯具的安装配件乙方应无条件更换并负责更换安装。

三、交货地点、时间、方式及费用负担:交货地点。交货时间合同生效之日起天内将货品生产完毕并送到交货地点。乙方如有困难应事先通知甲方。手续交接货物由甲、乙双方共同验收办理好交接手续乙方应提供正规单据并加盖公章。单据应明确材料的名称、规格、数量等明细及收获时间货品需经双方签字确认。费用负担乙方承担。

四、乙方提供服务

1.乙方就灯具安装负责技术支持与指导。

2.乙方所提供的灯具质保期为贰年电器光源部分质保期为壹年。

五、结算、付款方式预付款签订合同甲方订货后应预付给乙方当期总货款的。结算方式结算金额按照实际到货数量金额为准。结算方式按批结算。付款方式货到检查合格后付总货款的剩余为质保金质保期满后一次性付清。

六、双方权利和责任

1、乙方应保证及时供应优质合格符合质量及标准要求的产品。甲方按照国家相关技术标准及合同约定对货品进行验收。对质量因检测不合格而造成的一切损失均由乙方承担。

2、甲方未按合同之约定履行按期付款义务乙方有权拒绝送货。

3、乙方迟延交货每超过一日向甲方支付合同总价款‰的违约金。

4、乙方迟延交货超过三日的除按前款规定支付违约金外甲方还有权解除合同乙方已收取的价款应全额返还。

5、甲方无正当理由单方解除合同的应赔偿由此给乙方造成的损失。

七、协商与仲裁本合同的履行过程中如发生争议双方应协商解决协商无果可提请仲裁委员会仲裁或经甲方所属地人民法院裁决。

八、合同说明合同自双方合法代表签字并加盖公章之日起生效至物资交货完毕、验收合格、结清全部货款止。如甲乙双方在合同期内单方废除本合同违约方必须向对方支付总货款的作为违约赔偿金。

九、其他约定的事项

1、乙方提供营业执照、税务登记证、法人身份证的复印峻如果是有代理人签订合同需提供法人的委托书。

2、本合同一式份甲方份乙方份。

3、其他与合同有关的协商事项均以双方认可的文字函电为依据其为合同不可分割的组成部分。

4、合同供应期至工程竣工止。自合同签订日起双方将受本合同约束并执行合同条款至合同结束。

5、未尽事宜双方协商处理。

十、合同签订

甲方乙方

单位名称章单位名称章

甲方代表人

乙方代表人

年月日：

工程合同 篇8

甲方：

乙方：

为保障甲、乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律，甲乙双方友好协商，一致同意订立如下合同：

一、项目概况：

1、 项目名称：番禺半山国际

2、 项目地点：广州市番禺区南村兴南大道景山大街61号

3、 项目内容：半山国际6#楼样板房木制品、7#楼样板房木制品、9、10#楼样板房木制品

二、产品金额及明细：(详细看清单)

1、产品结构及色板根据双方确认。

2、对于现场尺寸未确定或甲方临时增加的产品，双方另行通过补充单的方式安排生产，补充单作为合同的附件生效。

三、付款方式：

1、本合同签订，甲方支付乙方预付款为工程款总额(视为暂定价现场尺量核算后为准) 9000元的33%即 3000元作为订金，在乙方发货货到现场后安装前甲方应支付总工程款9000元的 50% 即 4500 元。安装验收合格后甲方向乙方付总工程款 9000元的 10 %即 900 元。余款10%现场尺量核算后15天后付清总工程款。

四、生产周期

1、甲、乙双方协商 收到订金后 25天内安装完成，保质保量，包验收合格。

2、如甲方由于出现制作更改或货款不到位、五金件不确定等情况(3天内)，乙方有权把工期顺延。

五、包装标准：珍珠棉+胶纸+纸皮，如需特殊包装乙方不承担费用。

六、安装场地条件：

1、 甲方负责无偿提供安装场地用水、用电。如因水、电不全致安装工期延误，乙方不承担责任。

2、 乙方安装人员必须严格遵守施工现场管理规定，规章制度及安全生产操作规程，如有违规，发生的事故后果自负，与甲方无任何牵连。

3、 乙方自备一切安装工具及安装配件，甲方协助解决乙方工具配件存放地点。乙方必须提供优质的安装服务，保证产品质量，产品在未验收以前必须做好成品保护一切工作。

4、 甲方必须对通过验收合格的安装成品进行适当保护，若出现的人为损坏及非人为损坏，由责任方来承担。

七、责任

1、 如乙方未按合同规定产品质量、数量、尺寸及颜色交货的，视同违约，乙方应负责全部责任，赔偿因此给甲方造成的损失。

2、 如甲方未按合同规定的时间验收或未按合同约定的时间支付款项，也视为违约，赔偿乙方相应损失。

八、验收

1、甲方应在上述指定期限内对货物进行检查并对存在问题提出书面异议，逾期未提出的视为甲方对产品无异议;若只说有问题，但未具体明确指出问题所在，视为无异议。

2、乙方需保证门的安装质量，对完成安装的产品需进行必须的保护，并对各施工单位进行沟通，避免碰伤，刮伤的破损情况发生。

3、在安装完毕验收合格后，由于某种原因，需维修，乙方必须配合甲方验收前的一切工作。

4、一切生产图纸由甲方提供，乙方根据甲方提供的图纸进行现场尺量深化设计，发现有异议的必须第一时间向甲方提出及更正，如因乙方提供的深化图纸及尺寸有误，一切责任与甲方无关。

九、不可抗力

因不可抗力造成不能按约履行合同的，双方互不承担责任，但应提供相关部门的书面证明文件给对方。

十、如在本合同履行过程中发生纠纷的，双方应本着平等、互利、互惠的原则，实行协商解决。如无法解决，任何一方可向乙方当地人民法院提起诉讼。

十一、本合同自双方签章之日起生效，本合同一式两份，甲乙双方各持一份，均具有同等法律效力。

甲方：(盖章)

____年____月____日

乙方：(盖章)

____年____月____日

工程合同 篇9

【提要】监理工程师试题管理信息 : 20xx年监理工程师合同管理试题

单项选择题

1、订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件属于( )。

A.买卖合同

B.承揽合同

C.普通合同

D.特殊合同

2、根据《标准施工合同》，下列事项属于发包人应承担的义务是( )。

A.现场查勘

B.提供夜间施工使用的照明设备

C.提供施工现场的工程地质资料

D.提供工程进度计划

3、 建设工程( )管理能够有效地提高工程建设的管理水平。

A.质量

B.进度

C.合同

D.安全

4、 适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的招标项目的是( )。

A.综合评估法

B.最低评标价法

C.理论换算法

D.经验鉴别法

5、 标准履约担保格式中，担保人承诺“在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在( )天内无条件支付”。

A.7

B.14

C.21

D.30

6、 建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照( )履行。

A.债权人要求

B.合同有关条款

C.交易习惯

D.补充协议

多项选择题

7、施工专业分包和劳务分包的主要区别在于( )。

A.收入不同，劳务分包人获得的是劳务报酬

B.保险责任不同，专业分包人需要为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

C.对施工质量承担责任的期限不同，验收合格后劳务分包人不再对工程质量承担责任

D.施工组织不同，专业分包人不需要单独编制施工组织设计

E.实施风险不同，劳务分包人需要提供劳动力资源以及技术

8、 《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人在技术设计阶段的主要工作有( )。

A.建筑设计

B.结构设计

C.协调专业设计

D.提出技术设计计划

E.编制技术设计文件

9、 在建设工程勘察合同履行期间，由于发包人筹资困难放弃该项目而提出解除合同时，关于勘察费用结算的说法，正确的有( )。

A.勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金

B.完成的勘察工作量在50%以内时，应支付预算额30%的勘察费

C.完成的勘察工作量在50%以上80%以下时，应支付预算额的50%的勘察费

D.完成的勘察工作量在50%以上时，应支付预算额100%的勘察费

E.应按完成工作量占预计工作量的比例，支付预算额相应比例的勘察费

10、 某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的有( )。

A.属于非即时买卖合同

B.试用期内可以拒绝购买

C.试用的前提是支付价款或提供担保

D.试用期只能由法律规定，当事人不能约定

E.试用期届满，采购人对是否购买未作表示的，视为购买