购房合同书

2024购房合同书(收藏九篇)。

购房合同书(篇1)

2022自愿解除购房合同书是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。自愿解除购房合同书能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022自愿解除购房合同书正文内容

出卖人：_______________(以下简称甲方)

买受人：_______________(以下简称乙方)

鉴于甲、乙双方就乙方购买甲方开发的金地格林花园车库(下称“车库”)事宜于________年________月________日签订一份《商品房买卖合同》(编号：_______________，下称“购房合同”)，现经双方本着平等、自愿、互利的原则协商一致，就该购房合同的解除和终止事宜，特达成以下协议以资双方共同遵照执行。

一、甲方同意乙方退房。乙方在本协生效之日起天之内，持上述车库购房合同及付款收据原件等相关资料，向甲方办理退房手续。

二、甲方办理完所有退房手续后，立即退还乙方全部购房款__________________元(大写：_______________)，并无须支付任何利息。

三、甲、乙双方自愿协商解除购房合同，双方同意任何一方无须向对方支付违约金或赔偿金。

四、截止本协议签订之日，甲乙双方就上述《商品房买卖合同》(编号：_______________)的签订，以及该合同已经履行和未履行的权利义务，均无任何异议，互不追究责任及损失。

五、自本协议生效之日起，上述《商品房买卖合同》(编号：_______________)终止履行，合同规定的双方所有的权利义务终止，甲、乙双方不再对该合同承担本协议书规定范围之外的任何法律责任。

六、本协议经甲、乙双方当事人签字或盖章后生效。

七、本协议一式份，双方各执份，具有同等法律效力。

八、争议解决条款：本协议在履行过程中如发生争议，甲乙双方应友好协商解决，如不能解决，则双方均可向_________仲裁委员会(_________分会)申请仲裁。

甲方：_______________乙方：_______________

法定代表人：_______________法定代表人：_______________

委托代理人：_______________委托代理人：_______________

签约日期：_______________签约日期：_______________

购房合同书(篇2)

甲方(卖方)：

乙方(买方)：

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，买卖双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就房屋买卖有关事项，达成如下协议：

第一条：房屋基本情况

乙方购买甲方合法拥有的坐落于，建筑面积平方米，地下室平方米的房产一套，由于房主已故，该房产由房主6子女共同继承，经房主6子女协商一致同意授权并委托房主三子李根明全权代表负责房屋的一切事务及承担房屋买卖协议中的所有责任和义务，以下条款中所有甲方承担的责任和义务均有李根明履行。

第二条：付款方式

双方议定上述房产出售价格为_______万元整。协议签订后乙方支付甲方合同保证定金_________万元整，剩余房款乙方须在____年____月____日支付。

第三条：房屋过户

手续费及各种费用均由乙方承担。

收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。

3、本合同签订后，甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利，乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后，甲方不得就该房屋与他人订立任何《买卖合同》;

第四条：甲方责任

查封和任何纠纷，保证所提供的材料真实有效，不含虚假内容，若有违反上述约定造成的责任由甲方承担。

收据和所有钥匙全部移交乙方。

水、电表入户费、物业等费。

设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的，甲方应当通知乙方，如有补偿款发放，甲方应当全额退还乙方。

第五条：合同变更

1、在合同履行期间，任何一方不得擅自变更，若需变更合同内容，应书面通知对方，征得对方同意后在规定时间内(书面通知发生三日内)签订变更协议，否则造成损失由责任方承担。

2、本合同的补充协议与本合同具有同等法律效力。

第六条：违约责任

本合同签订后，双方不得违约，如甲方违约，双倍返还乙方定金，如乙方违约，定金不退。

第七条：合同争议的解决

本合同履行过程中，如发生争议，甲乙双方应协商解决，解决不成时，可向有关有管辖权的人民法院起诉。

第八条：本合同经甲、乙双方签字之日起即生效。

第九条：本合同共页，一式份，甲、乙双方及见证人各执一份，均具有同等效力。

第十条：其他约定

甲方：________乙方：________

身份证号：________身份证号：________

电话：________电话：________

签约日期：________签约日期：________

见证人：________见证时间：________

购房合同书(篇3)

2022买房时购房合同书是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。买房时购房合同书能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022买房时购房合同书正文内容

卖方：_______________

(简称甲方)身份证号码：_____________________

买方：_______________(简称乙方)

身份证号码：_____________________

根据我国现行法律、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。

第一条

乙方同意购买甲方拥有的座落在______市_____区________________________拥有的房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面)，建筑面积为_____平方米。(详见土地房屋权证第_______________号)。

第三条付款时间与办法：1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整申请银行按揭(如银行实际审批数额不足前述申请额度，乙方应在____

缴交税费当日将差额一并支付给甲方)，并于银行放款当日付给甲方。2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。

第四条甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用，并应在交房当日将_________等费用结清。

第五条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，交易税费由_______方承担，中介费及代办产权过户手续费由______方承担。

第六条违约责任甲、乙双方合同签定后，若乙方中途违约，应书面通知甲方，甲方应在____日内将乙方的已付款不记利息)返还给乙方，但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约，应书面通知乙方，并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。

第七条本合同主体1.甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。2.乙方是____________，代表人是____________。

第八条本合同如需办理公证，经国家公证机关____公证处公证。

第九条本合同一式份。甲方产权人一份，甲方委托代理人一份，乙方一份,房地产交易中心一份、________公证处各一份。

第十条本合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。

第十一条本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。

第十二条双方约定的其他事项：

出卖方(甲方)：_________________

购买方(乙方)：__________________

身份证号码：__________________

身份证号码：___________________

地址：___________________地址：____________________

邮编：___________________

邮编：____________________

电话：___________________

电话：____________________

代理人(甲方)：_________________

代理人(乙方)：_________________

身份证号码:___________________身份证号码：___________________

购房合同书(篇4)

2022新建小区购房合同书是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。新建小区购房合同书能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022新建小区购房合同书正文内容

合同各方：甲方(出卖人)：________________，身份证号码：________________

乙方(买受人)：________________，身份证号码：________________

甲、乙、两方依据自愿、诚信原则，经友好协商，达成如下一致意见：

第一条各方承诺及保证甲方承诺并保证：拥有座落于________________房屋的所有权，该项所有权是完整的，不存在共有权、抵押权、承租权等权利瑕疵或负担。诚信履行本合同书的项下的合同义务。乙方承诺并保证：诚信履行本合同书的项下的合同义务。

第二条标的物甲方自愿转让的房屋座落于________________________。房屋内现有装修及物品全部随房屋转让并不再另外计价。

第三条价款本合同书第二条项下标的物全部计价________________。各方确认：在甲方及时履行本合同书第六条义务的前提下，本条第一款的价款为甲方转让标的物的净价，即本合同书履行过程中产生的税费由乙方承担。

第四条交付与支付

1、本合同书签订时，甲方向乙方交付房屋所有权、土地使用权证书和全部门锁钥匙、电费、自来水费、有线电视、电话等交费证件。

2、本合同书签订(并由双方履行了第1款义务)后________天内，乙方向甲方支付所有房款________________。

第五条所有权转移特别约定各方确认：本合同书项下标的物自交付后转移至乙方。

第六条协助义务在乙方确定的时间，甲方应配合乙方办理房屋所有权证和土地使用权证的过户手续至乙方名下，包括但不仅限于根据登记部门的要求另行签订合同文书、提供身份证明等。甲方不得因此要求乙方另行向甲方支付任何费用。

七、违约责任

1、因甲方违反本合同书第一条所有权瑕疵担保责任而导致乙方主动或被动参与诉讼(仲裁)等争议解决程序，甲方须承担乙方由此产生的全部损失并承担违约责任。

2、甲方如不能及时履行本合同书第六条协助义务，应继续履行该项义务并承担违约责任。

3、乙方不能依约承担本合同书第三条义务时，应承担违约责任

4、甲方双方违反本合同书其他约定的，依法承担相应的违约责任。

八、争议解决办法本合同书履行过程中产生的一切纠纷，应提交仲裁委员会仲裁，其裁决对双方具有约束力。

九、杂项规定

1、本合同书未竟事项，由双方依诚信、公平原则另行商定。

2、本合同书一式六份，由甲、乙、各执一份，另三份由乙方保管用于办理变更登记使用(如登记部门要求另行签订合同文书时，各方得另行签订用于登记，但各方权利义务以本合同书为准)。

3、本合同书在各方签字后生效。

甲方签名：_________________乙方签名：_________________

________年________月________日

购房合同书(篇5)

商品房购房合同是购房者和房地产开发商之间达成的一项法律协议，旨在明确双方的权利义务，保证双方的合法权益。这篇文章将详细介绍商品房购房合同书的内容，以及购房者在签订合同前需要注意的事项，以保障自身利益。

商品房购房合同通常由以下几个主要条款构成。合同的内容应当包括双方当事人的基本信息，例如购房者和开发商的姓名、地址和联系方式等。这些信息的准确性对于日后的履行合同和维护合法权益非常重要。

合同应清楚明确地规定房屋的产权情况，包括房屋的所有权性质、用途和权属证明等。购房者需要核实房屋产权是否清晰、是否存在纠纷等问题，以保障自己购房后的合法权益。

合同还应规定房屋的面积和房屋的价格及支付方式。购房者需要仔细核实房屋的实际面积和建筑面积是否一致，并了解是否存在面积差异的处理办法。在规定价格和支付方式时，购房者也需要考虑到自己的支付能力和风险承受能力，以确保能按时支付房款。

合同还应明确约定房屋的质量标准和交付日期。购房者需要确保房屋的质量符合国家相关标准，并注意检查房屋质量验收的程序和标准。同时，购房者需要了解开发商交付房屋的时间，避免因开发商推迟交付造成的损失。

购房合同还应规定双方的解约条件和赔偿责任。购房者需要了解如果发生合同解除的情况，是否存在违约责任和违约金的规定，以及自己的权益能否得到保障。

购房者在签订合同前还应注意一些重要事项。购房者需要查阅相关法律法规和政策，了解购房的相关政策和条款，确保自己的购房行为合法合规。

购房者应当对购房合同的条款进行仔细阅读，并请专业人士帮助解读。购房者应认真针对自己的需求和实际情况进行审慎考虑，并适当提出修改意见，确保购房合同符合自己的利益。

购房者在签订购房合同前应确保自己具备足够的购房资金，并根据自己的财务状况和未来收入预测进行合理考虑和规划。购房者还应咨询专业人士，了解购房合同的风险和购房市场的走势，做出明智的决策。

商品房购房合同书是购房者和房地产开发商之间的重要法律文书，对于购房者来说具有重要的法律效力。购房者应该认真对待购房合同，确保自己的权益得到充分保障，并在签订合同前充分了解和考虑自己的购房需求和能力。只有在完全理解合同内容和自身情况的基础上，购房者才能做出明智的决策，避免不必要的风险和纠纷。

购房合同书(篇6)

商品房购房合同书

一、甲方：（购房人）

身份证号：

联系电话：

住址：

乙方：（开发商）

法定代表人：

联系地址：

联系电话：

二、合同详情

1. 房屋基本情况

根据双方协商一致，甲方将购买乙方所开发的位于（具体地点）的房屋，具体楼栋、楼层及房号如下：

楼栋：_________，楼层：____，房号：______

2. 房屋面积

房屋建筑面积为（具体面积）平方米。

3. 房屋用途

该房屋仅供甲方自住，不得用于商业用途。

4. 房屋交付时间

乙方保证在（具体日期）将该房屋交付给甲方。

5. 房屋交付标准

乙方应按照甲方购买时的交房标准，在保证质量的前提下，按时按质进行交付。

6. 购房款及付款方式

（1）房屋总价为（具体金额）人民币（大写）；

（2）甲方将按以下方式支付购房款：

a. 签订本合同时支付购房定金（具体金额），作为本次交易的认购款；

b. 在甲方办理贷款时，将向乙方支付首期付款，具体金额为（具体金额）人民币，该金额包括了之前支付的购房定金；

c. 甲方将根据贷款合同约定，在每次贷款到位后，向乙方支付相应款项；

d. 最后一期购房款将在乙方交付房屋前支付。

7. 产权手续办理

乙方将在房屋交付后，协助甲方办理相关产权变更手续。

8. 房屋交付后的责任

（1）交付时，甲方应对房屋进行验收，如发现房屋存在质量问题，应及时通知乙方，并要求修复；

（2）乙方应负责在交付后的质保期内修复由于质量问题引起的房屋故障。

9. 违约责任

任何一方违反本合同约定的，应承担相应的违约责任。

10. 法律适用与纠纷解决

本合同的解释、效力与履行均适用中华人民共和国的法律。双方如产生纠纷，应友好协商解决；协商不成的，应提交至合同签订地所在地的人民法院裁决。

11. 合同变更与解除

除非双方协商一致，否则未经书面同意，任何一方不得随意变更本合同的内容。双方可协商解除合同，但应提前30天以书面形式通知对方。

12. 其他约定

本合同未尽事宜，由双方协商解决，并以书面补充合同形式确认。

三、附件清单

1. 身份证明材料复印件（甲方）

2. 房屋所有权证书复印件（乙方）

四、合同生效与签署

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方： 乙方：

（签字/盖章） （签字/盖章）

日期：____年____月____日 日期：____年____月____日

附件：

1. 购房定金支付凭证（甲方）

2. 购房首期付款凭证（甲方）

3. 合同生效备案证明（甲、乙方）

购房合同书(篇7)

简易民屋购房合同书

第一章： 总则

1. 甲乙双方确认双方为真实完全民事行为能力人，达成本合同。

2. 甲方为简易民屋的买方，乙方为简易民屋的卖方。

3. 本合同对甲乙双方具有法律约束力。

第二章： 标的物及价款

1. 标的物：简易民屋位于xxxx市xxxx街道xxxx号，总建筑面积为xx平方米，由卖方负责提供。

2. 价款：甲方同意向乙方支付总价款xxxx元（大写：xxxx元）购买标的物，并按照以下约定的方式支付。

第三章： 价款支付方式

1. 甲方应在签署本合同之日起3日内，向乙方支付定金xxxx元（大写：xxxx元），作为甲方购房的保证金，甲方须保证该金额在此期限内足额到账。

2. 甲方应在规定期限内向乙方支付房屋总款的20%作为首付款，即xxxx元（大写：xxxx元）。

3. 甲方应在合同签署之日起30日内，向乙方支付房屋总款的剩余部分，即xxxx元（大写：xxxx元）。

第四章： 产权交付及所有权变更手续

1. 卖方保证标的物的产权归属完整无异议。

2. 自本合同生效之日起，卖方应向买方提供标的物的合法产权证明文件，包括所有权证或相关法律权属文件。

3. 卖方与买方共同办理房屋过户手续，将标的物的所有权由卖方变更为买方，并办理相关合同登记手续，使买方取得对标的物的所有权。

4. 所有权变更及房屋所有权证书办理手续的费用由买方承担。

第五章：房屋交付及验收

1. 买卖双方约定交房日期为签订本合同之日起30日内。甲方应在该期限内支付全部房款，乙方应在该期限内向甲方交付标的物。

2. 标的物的交付方式：将房屋合法交付给买方的房屋钥匙及房屋相关配套设施。

3. 交付前，买方有权对标的物进行查验。如发现房屋存在质量问题，买方有权要求卖方进行整改或者退款。

4. 买方在签收标的物之日起7日内向卖方书面提出任何交付的质量异议。逾期未提出异议，视为买方对标的物的质量表示满意。

第六章：房屋质量及维修责任

1. 保质期：自交付标的物之日起，买方享有6个月的保修服务。

2. 在保质期内，买方发现房屋存在质量问题，买方应及时书面通知卖方，卖方应当及时安排修理，修理费用由卖方承担。

3. 若修理费用超过xxxx元（大写：xxxx元），买方有权要求卖方退还全部购房款。

4. 在保质期过后，若买方要求继续享受维修服务，需支付额外费用，并双方另行签订书面协议。

第七章：违约责任

1. 若甲方未按本合同约定支付房屋总款或者乙方未按时交付标的物，违约方应按照违约方支付标的物总款额的10%支付违约金，如还有剩余未支付金额，应当按照逾期天数加以计算支付利息。

2. 若乙方未按本合同约定提供合法的产权证明文件，甲方有权解除本合同，并要求返还已支付款项，并向乙方支付定金金额的200%作为违约金。

3. 除本合同另有约定外，违约方应承担违约方自身的一切费用，并承担对方因此而产生的费用、损失。

第八章：争议解决

1. 本合同履行过程中产生的争议，甲乙双方应友好协商解决。协商不成的，甲乙双方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九章：其他约定

1. 本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

2. 本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 本合同未尽事宜，可另行协商。本合同的附加协议与合同本体具有同等法律效力。

甲 方：（签名）

乙 方：（签名）

日期：年 月 日

购房合同书(篇8)

商品房购房合同书

随着经济的发展和城市化的快速推进，越来越多的人选择购买商品房作为自己的居所。而商品房购房合同书则成为购房者和开发商之间的重要法律文件。在这篇文章中，我将详细、具体且生动地介绍商品房购房合同书。

一、合同摘要

在商品房购房合同书中的合同摘要部分，会涵盖购房者和开发商的基本信息，包括姓名、身份证号码、住所、电话号码等。购房者的基本信息将被用来确定购房者的真实身份，而开发商的基本信息则会表明房屋的来源和开发商的可靠性。

二、房屋信息

在合同书中，会详细描述房屋的信息。包括房屋的位置、建筑面积、房屋结构、房屋所属的楼层等等。这些信息的详细描述将确保购房者清楚地了解购买的房屋的具体情况，并有助于购房者做出正确的决策。

三、价格和支付方式

合同书中还会明确规定房屋的价格和支付方式。购房者需要了解总房款的金额以及首付款的比例。同时，合同书还应明确约定中间支付的时间和方式，以及最终的尾款支付时间。这些规定将为购房者和开发商之间的交易提供明确的支付要求，确保交易的公平和合法性。

四、交付时间和交付标准

在合同书中，也会明确规定房屋的交付时间和交付标准。购房者需要知道房屋的交付时间，以便做好准备和安排入住。同时，交付标准将规定房屋交付时的装修和设备情况，确保购房者能收到按照合同约定的房屋。

五、违约责任和争议解决

在商品房购房合同书中，应明确规定双方的违约责任和争议解决方式。如果购房者或开发商有违约行为，应根据合同书规定承担相应的违约责任。同时，合同书中还应明确约定当双方出现争议时的解决方式，可以选择仲裁、调解或诉讼等方式。

六、附则

除了以上内容，商品房购房合同书还应包含一些附则。例如，要求购房者提供必要的证件材料，确保交易的合法性；要求双方严格遵守合同的约定，保证交易的顺利进行；要求合同书上的附图与实际房屋的情况一致等等。这些附则的要求将为双方的交易提供保障，确保交易的合法性和公正性。

总结

商品房购房合同书作为购房者和开发商之间重要的法律文件，起着约束双方行为、保护双方权益的作用。通过本文对商品房购房合同书的详细、具体、生动的描述，我们可以更加深入地了解该合同书的内容和作用。购房者在购房前必须仔细阅读合同书的条款，确保自己的权益受到保护。而开发商也应遵守合同书的规定，确保房屋能按时交付给购房者，并提供符合合同约定的房屋。只有在双方平等、公正、合法的基础上，商品房交易才能得以顺利进行，双方才能达到满意的交易结果。

购房合同书(篇9)

2022实用版购房合同书是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。实用版购房合同书能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022实用版购房合同书正文内容

出卖方(甲方)：地址：XX编码：电话：法定代表人：职务：购买方(乙方)：地址：XX编码：电话：法定代表人：职务： 根据国家有关法律的规定，甲乙双方经协商一致，签订本合同，以资共同信守执行。

第一条 乙方购买甲方坐落在 市 街 巷 号的房屋 栋间，建筑面积为 平方米。

第二条 上述房产的交易价格：

第三条 付款时间与办法：

1.

2.

第四条 甲方应于________年____月____日前将交易的房产全部交付给乙方使用。

第五条 税费分担

1.甲方承担房产交易中房产局应向甲方征收的交易额的 %的交易费，承担公证费、协议公证费。

2.乙方承担房产交易中房产局应向乙方征收的交易额的 %的交易费，承担房产交易中国家征收的一切其他税费。

第六条 违约责任

1.乙方必须按期向甲方付款，否则，每逾期一天，应向甲方偿付违约部分房产款 %的违约金。

2.甲方必须按期将房产交付乙方使用，否则，每逾期一天，应向乙方偿付违约部分房产款 %的`违约金。

第七条 本合同主体

1.乙方是 共 人，委托代理人 即乙方代表人。

2.甲方是 单位，代表人是 。

第八条 本合同经国家公证机关 公证处公证。

第九条 本合同发生争议的解决方式：本合同履行中发生争议，双方协商解决。协商不成时，按下列第 种方式解决：

1.向 仲裁委员会申请仲裁;

2.依法向人民法院起诉。

第十条 本合同一式 份。甲方产权人各执一份，乙方执一份， 房产管理局、公证处各执一份。甲方：法定代表人：乙方：法定代表人