结算合同(通用7篇)。
小编为您准备了“结算合同”,此篇文章仅限参考。越来越多人意识到契约的重要性,合同在我们的社会异常重要。在和他人合作之前,我们要带上合同范本。
结算合同 篇1
本合同建筑、安装、装饰工程结算依据按。人工费一律不作调整。签证普工60元/工日,技工120元/工日
一、合同结算价(依据)
1、施工合同
设计变更、技术核定、工程签证
取费标准及配套文件、招标文件及附件
5、经济资料必须盖甲方公章
二、不得再计算的费用:
1、合同明确不可调整的费用及项目和内容
2、发生缓建,材料价格发生变化,合同约定的不得计算涨价费用
3、乙方投标考虑不足或现场其他原因使乙方发生的其它任何费用
4、结施模板工程的措施项目,后浇带支撑系统的措施及外加剂不得计算
5、密闭运输的费用,市政环保费
维修、拆除、车辆冲洗、噪音、排污、占道发生的费用,施工周边保证安全和搭设的通道、防护棚、样板房通道、临设及围护设施拆除及修复,施工及措施,夜间施工所产生的费用
7、施工期措施费,工程质量和安全保证措施费
施组发生的技术和施工措施费用,其它因素引起的技术措施、安全措施、排水措施费用发生垮塌及围护等采取的措施和清除,土石方工程场内多次转运不得计算施工条件改变,地质资料与实际不符,擅自改变监理和甲方认可的施组增加的费用
国家文物保护费、远征工程费
9、施工中的地下管线,临时保护措施费
行人行车干挠费,及其他施工单位的施工交、停工、安全防护的费用
工程排污、噪音排放、建筑垃圾处置等环境污染费用,垃圾清理,外运、临设、道路需迁移或重建的费用
材料理论重量与实际重量的量差,涨价风险
移交施工前的成品保护费
乙方的总包与配合责任超出本合同的费用
清理施工现场的费用
停水、停电、停工,造成的损失和增加费用
用水用电安装费,及甲方供水不足,乙方自行解决的费用
市场价格的变动风险和用水用电价差,自备电力等费用
未包括在定额费用中的各种材料的损耗所发生的费用
商砼需提供的管砂浆、冲洗、吊装、浇灌等人、机、材费用
天棚的抹灰工艺,因乙方原因达不到的效果自行承担
工期顺延对乙方所造成的费用损失风险,市场因素的风险
各种检测、调试、消毒、试水费用
垂直封闭不计算,多次转运、材料代用不另计费
组织措施和技术措施不再计费。
暗埋管随土建预埋,再次发生剔槽费用不作计算,预埋管的附件带铁丝也不作计算。
三、合同结算价的确定:
二类工程,均下浮总造价税前的12%
2、安全文明施工费和规费的标准取得比较低:
如一类工程:环境保护0.5%;文明施工5%;安全施工7.5%;临时设施7.5%;夜间施工费
2.5%;二次搬运费1.5%;冬雨季施工2%
四川09清单的取费为:环境保护0.8%;文明施工10%;安全施工15%;临时设施15%;夜间施工费0%;二次搬运费0%;冬雨季施工0%
一类工程:养老保险7%;失业保险0.7%;医疗保险4%;住房公积金2.5%;工伤保险和危险作业意外保险0.9%
四川09清单的取费为:养老保险11%;失业保险1.1%;医疗保险4.5%;住房公积金4%;工伤保险和危险作业意外保险1.3%
3、平基费用按实结算,不用下浮。土方和松次石均22元/m3,普坚石60元/m3包干。爆破开挖10元/m3,运费为2.5元/千米包干。室内回填不得记取挖运和运输费用,借土回填的挖运按14元/m3包干。
四、总包费和配合费
有分包情况的,总包费和配合费为20元/㎡。塔式起重机按4.0万元,施工电梯1.5万元。 我们为甲供材料,所以对保管费不存在。
五、工程款的支付
1、基础工程不付款,乙方垫支到主体部分15层开始每月申报,次日20日前甲方审定后支付乙方。
2、未完成的当月不得申报,支付单价按实际完成的建筑面积,整层完成每月25日申报进度。
3、工程竣工验收合格后签发确认书后15个工作日支付合同预算价格的80%
4、每次申请进度款的支付,需提交民工工资支付证明,如因拖欠民工工资产生的拖延工期或停工,违约责任和经济损失由乙方负责。
5、余款在结算审计后三个月内支付。
结算合同 篇2
甲方:____________
乙方:____________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关工程建设项目管理及费用决算管理的规定,按照《大方县县城城市道路工程建设协议书》的约定,遵照平等、自愿和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商一致,订立本协议。
一、项目概况:
本次工程包含大方县县城内5条城市道路建设,分别为城区1、2、3、4、7号道路,暂定总合同价款约¥______万元(大写:____________元)人民币,其中征地拆迁费用约¥____________万元(大写:______万元)人民币。道路全长约____________米,为城市Ⅱ级主干道沥青混凝土路面,道路宽度及施工要求以设计施工图为准。
二、项目建设完成时间:
本工程项目于20____年12月31日前完成,在20____年1月31日前竣工验收。
三、工程价款决算原则:
本工程项目由大方县县城出让土地获得者按照所得土地量,价格折合80万/亩进行投资建设,其工程价款依据按照《贵州省建筑工程计价定额(20____版)》及现行贵州省有关调整文件,由甲方按照经审查合格的施工图及工程预算报县审计局评审后作为结算价格。工程竣工验收合格后,乙方在2个月内完善有关工程结算资料,在所建城市道路范围内的所有发生的工程费用经审计部门审计后,按照审计报告确认数予以认可。
四、工程费用支付方式:
所建道路范围内征地拆迁费、设计费、监理费、项目管理费用由乙方先行支付给甲方,待工程完工后计入工程总造价。实际建设投资部分,甲方将根据审计结果送县财政局予以支付。
五、其他
本协议未尽事宜,甲、乙双方另行协商解决。
六、协议生效
本协议经双方签字盖章后生效。
甲方:______ (公章)
法定代表人:____________
______年______月______日
乙方:______ (公章)
法定代表人:____________
______年______月______日
结算合同 篇3
甲方:_______________
根据《中华人民共和国劳动法》相关规定,经甲方与乙方协商一致,双方同意解除劳动合同。
达成协议如下:
1、甲乙双方于________
年________月________日签订了合同期限从________年________月________日至________年________月________日的劳动合同,解除劳动合同日期为________年________月________日,双方的劳动关系随之终止。
2、乙方应于本协议签订之日起日内按照甲方的要求归还属于甲方所有的文件、资料、办公用品、电子文档以及其他一切物品,并按甲方要求妥善办理工作业务移交手续。乙方提供税务机关认可,且甲方可以接受的全额劳务费发票。
3、甲方根据《中华人民共和国劳动合同法》的有关规定,在乙方办理完本协议第2条所述事项并经甲方确认后,甲方支付乙方经济补偿金。保密约定乙方在甲方就职期间获取的文件、资料、表格等信息,包括但不限于有关技术资料、图纸、客户名单、合作情况、价格、营销、员工薪酬等,无论是口头、书面的或是电子文件形式的,无论是客户的或是本公司的均属甲方商业秘密。乙方合同期内及合同终止后均必须遵守保密约定。
4、乙方在甲方的最后工作日至________年________月________日止,甲方支付给乙方的报酬也结算亦至________年________月________日止,社会保险金、公积金于次月缴交。
5、甲方根据相关规定,向乙方提供劳动合同解除的证明并办理相关退工手续。
6、乙方保证对于甲方的商业秘密及其他信息,乙方不会以任何形式进行复制、保留或带离甲方经营场所。离职后不得作出有损公司名誉或利益之行为。甲乙双方任何方违约且给对方造成经济损失,都要承担经济责任。具体赔偿金额由非违约方和企业工会,根据违约者的责任大小和给对方造成经济损失的情况确定。
7、本协议书壹式叁份,具有同等法律效力,甲乙双方各执壹份,另外壹份用于办理退工手续。
8、本协议自双方签字或盖章之日起生效。
甲方:________________
乙方:________________
___________年___________月_________日
___________年___________月_________日
结算合同 篇4
甲方:
乙方:
本着平等、自愿、有偿的原则,保证工程结算的准确性,甲方原将 工程的工程造价结算工作交乙方来完成,经双方商定,达成如下共识条款:
一、结算编制内容: 工程的合同约定甲方所承包的全部工作内容的工程造价结算编制。
二、承包方式:
乙方按与甲方签订的施工合同完成 工程的工程造价结算编制,采用按总价承包形式包干,总价款为 , (大写: 元整)。
三、结算费用的支付方式:
乙方编制完成的结算与建设单位(甲方)核对认定结算报告后,乙方向甲方提供全套结算书电子文件(EXCEL格式)并交付全套纸质资料。移交结算书时甲方应付清全部款项 。
四、甲方责任:
竣工图、材料价格核定单、工程设计变更单、工程签证单。
交乙方整理装订完善,并负责所发生的资料费用。
3、 按约定时间付给乙方费用报酬。
五、乙方责任:
保量完成甲方整个工程结算的编制、核对工作。
2、 负责结算备查资料的收集装订。
3、 保证在甲方与审计单位约定时间内进行认真核对工程量及工程计价完成审定报告。
六、其他:
乙方领到甲方支付的费用报酬,以出据收条为准;若甲方要求开正规发票,所缴的税费由甲方负责支付。
七、本协议一式两份、甲乙双方各执壹份,签字生效,具有同等法律效力,希共同遵守执行;双方帐款结清后,本协议自然失效。
甲方(签章): 乙方(签章):
年 月 日 年 月 日
结算合同 篇5
甲方,
乙方,
依据民法典相关规定,公司依法解除此前您与公司订立的劳动合同。解除的理由如下第款,在试用期间被证明不符合录用条件的;严重违反公司的规章制度的;严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;员工同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本公司的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的;因民法典第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的;被依法追究刑事责任的。劳动合同于________年____月____日解除。您需要结算以下薪资和补偿金事项,
1、您薪资结算至________年____月____日;计元;您薪资结算至________年____月____日;计元;
2、经济补偿金计元。风险提示,
经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满________年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满________年的,按________年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。
劳动者月工资高于用人单位所在____市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的,向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付,向其支付经济补偿的年限最高不超过________年。以上事宜完成后,按照公司离职规定办理离职手续。
甲方________年____月____日
乙方,________年____月____日
结算合同 篇6
一口价合同”的工程价款如何结算核心内容:“一口价合同”的工程价款如何结算?“一口价”合同的工程价款结算一般会涉及工程承包合同的有效性以及工程的施工质量和进度管理等因素,它是造价咨询工作中的难点,下面由法律快车小编为您解答“一口价合同”的工程价款如何结算。
“一口价”合同的工程价款结算时,承发包双方往往会对合同或合同约定的工程价款结算条款存在很大分歧,往往以有利于自己一方的观点来否认合同或合同约定的工程价款结算条款,使工程结算达不成一致。下面就从合同有效和无效两方面分别讨论“一口价”合同的工程价款结算。
1、工程承包合同有效,一方对价款结算方式提出异议
工程竣工后,承发包一方认为合同约定的价款结算方式不能反映工程实际造价,有违公平原则,寻求价款结算调解;或者双方产生较大分歧后对簿公堂,人民法院认定合同或合同价款结算条款有效。依据《最高人民法院关于审理工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称“司法解释”)第22条规定,合同约定按固定价结算工程价款的,当事人一方要求进行造价鉴定的,不予支持,依据这一条款,应按合同约定价结算,即按合同约定的“一口价”进行结算。
但小编认为,这种“三边”工程是违反我国基本建设程序的.基本规则,合同以固定价款结算,又没约定风险范围和条件,由于种种原因,约定的价款结算方式不能反映工程实际情况和造价,这一条款违反合同法最基本的“公平”原则,显失公平,因此认为该种工程价款结算不适用司法解释第22条,应按司法解释第16条的规定结算,只要竣工验收合格的,则应按实结算的原则,即只要干活了,就要计价。边设计边施工时的图纸就是该工程的计价图纸,并依照签订工程承包合同时当地建设行政主管部门颁布的计价依据进行竣工结算。
2、工程承包合同被人民法院认定为无效合同
工程竣工后,承发包双方就结算协商不能一致,对簿公堂,由于一方的过错,施工合同被人民法院认定为无效合同,但不论是承包人的过错还是发包人的过错,小编认为,并依据司法解释都应按实进行工程价款结算或鉴定,即按施工图纸,依照签订工程承包合同时当地建设行政主管部门颁布的计价依据进行造价竣工结算或鉴定。但在结算或鉴定时,应区分哪一方过错导致合同无效。
(1)承包方的过错导致合同无效,如无资质、超越或借用资质承包,违法分包、转包。承包人除承担相应的民事和刑事责任外,结算或鉴定价款中只能包括直接费、间接费、税金等部分,利润作为非法所得,人民法院可以依法收缴,当承包人过错导致工程竣工验收不合格,依据司法解释,承包人应进行修复,经修复后验收合格的,承包人还应承担全部修复费用和相应的民事责任;
(2)发包人过错导致合同无效,如未按有关招投标法律法规进行招标或者被认定中标无效,结算或鉴定价款中应包括直接费、间接费、税金、利润等全部工程价款。对于依法必须招标的工程项目,发包人未依法定程序进行招投标,并办理相关手续的,承包人宜提醒发包人,以避免合同无效。如果人民法院收缴利润,承包人可以将利润作为损失,要求对造成合同无效有主要过错方的发包人承担。
结算合同 篇7
甲方(简称甲方):_________________
乙方(简称乙方):________________
丙方(简称丙方):_________________
根据____________年_________月_______日甲方和乙方签定的_____________工程分包施工协议书,现补充三方协议,协议内容如下
1、丙方为乙方下属分公司,承接总公司委托的业务。
2、甲方和乙方签定的_____________工程分包施工协议内容全部有效,全部内容由乙方委托丙方实施。如有任何经济纠纷或法律纠纷,仍由乙方承担责任。
3、原甲方应付乙方该工程的全部款项现由甲方直接支付给丙方并由丙方开具相应的____________发票给甲方。
4、丙方收款单位及账号:__________________分公司帐号:____________开户行:________________协议订立时间____________年_________月_______日,协议订立地点:_________________
本协议双方签定即生效,款项全部结清即失效。如有任何争议,三方约定由_______________仲裁委员会仲裁。甲方(简称甲方):_________________
乙方(简称乙方):________________
丙方(简称丙方):_________________
___________年_________月_______日