)
建筑施工基础承包合同精选

建筑施工基础承包合同精选。

随着现代经济社会发现和各项基础设施的完善,我们也更频繁的需要用到合同。怎么自己做合同?如果您想要深入了解“建筑施工基础承包合同”那么请耐心看完本篇文章,请把此页收藏起来下次来访时会更加方便!

建筑施工基础承包合同 篇1

建筑施工基础承包合同是建设工程中的一种合同类型,是承包商与业主之间的法律约定,用于规定工程承包商的责任、义务和权利等条款。本文将从以下几个方面对建筑施工基础承包合同进行详细分析。

一、合同主要内容

建筑施工基础承包合同主要包括以下几个方面的内容:

1.工程名称及位置:合同双方需要明确该工程的名称和施工地点。

2.工程基本情况:描述工程的规模、性质、用途、要求、建设标准等基本情况。

3.施工规划和目标:承包商需要在合同中明确建筑施工的总体规划和目标,包括施工计划、开工时间、建筑周期等。

4.工程造价:注明工程总造价和施工款的支付方式、时间等。

5.质量要求:合同中需要明确工程的质量标准、检验评定、验收标准等。

6.安全保障要求:安全问题是建筑施工中非常关键的问题,因此合同要求包括安全风险评估、安全措施等内容。

7.保证金及保险:包括承包商保证金、担保和施工保险,以保障业主的权益。

二、合同的主要责任及义务

1.承包商责任和义务:承包商需要按照合同规定完成工程施工、保证工程质量、安全、文明施工等等。

2.业主责任和义务:业主需按时支付施工款、为承包商提供必要的协助;及时进行工程验收等等。

三、合同的违约条款

1.承包商违约:如果承包商违反合同规定,业主有权拒绝支付施工款或取消合同等。

2.业主违约:业主未按时支付施工款或提供必要协助等,将承担相应的违约责任。

四、合同附加条件

除了上述基本内容,建筑施工基础承包合同还可以附加一些特殊条款,如下:

1.工程变更:承包商必须在业主书面同意下,进行工程变更。

2.争议解决:合同中应规定争议解决的方法和途径,包括首先进行协商等,同时也可以规定仲裁或诉讼机制。

3.条款解释:对于合同中的不完全或不准确条款,应进行解释,除此之外,也应考虑一些未预见的情况的处理方式。

五、结论

建筑施工基础承包合同是保障建设工程合法合规的一项重要措施,而合同中规定的责任和义务、违约条款等内容不仅仅保证了合同的有效性,也对承包商和业主的权益起到了保护作用。同时,较为完备的附加条款也更有利于合同有效执行和争议的解决。

建筑施工基础承包合同 篇2

甲方:兰殿涛 (以下简称甲方)

乙方:兰学东 (以下简称乙方)

甲方兰殿涛,需建房屋三间,由承包施工方乙方兰学东砖工师傅承包建筑。经甲、乙双方协商,条款如下:

一、甲方建筑范围

整栋房屋建筑及乙方施工范围:房屋、墙体、阳台内部需钢筋梁柱,楼梯结构、水泥板、前后天沟、雨棚、一楼、二楼、三楼地面内外粉涮,内墙面涮白、天盖、房屋前面磁砖、阶基都由乙方承包施工。

二、甲方要求建筑标准及质量

1、甲方要求一楼高度暂为地面到楼面3.5米,二楼高度为3.3米,三楼陆抖墙缩飞。

2、内部结构需钢筋梁柱,必须由甲方确定,乙方不得擅自变更。

3、乙方施工必须保证施工质量,误差不得超过0.5公分。乙方施工期间,甲方视为质量不满如需返工,乙方得遵守甲方意见,损失材料费得由乙方承担赔偿。

三、乙方承包施工价格及收费范围

1、按照双方磋商,乙方收费为每平方米为壹佰零三元整(103元),乙方收方一楼、二楼按照东边墙角到西边墙角,附加西边檐边30公分,侧面按照前面墙角到后面墙角,附加后面檐边40公分,三楼按照一层平方米的三分之一收方。一楼实体墙附加施工费壹千陆百元整(1600元)。

四、甲方要求期限、付款

1、在甲方材料满足情况下,乙方不得拖延时间,须按期完工,期限为农历五月竣工。

2、甲方付款必须照乙方施工进度进行支付。整栋房屋完全竣工,甲方验收合格后一切款目付清给乙方。

五、甲方提供

甲方只提供房屋材料、茶水,不提供施工期间早、午、晚餐以及乙方施工工具和跳架。

六、安全措施

甲方要求乙方承包施工,必须安全施工,管理好自己的施工人员,杜绝事故发生。

本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,甲方要求证明人、村委证明。上述合同三方签字后生效。

甲方签字: 乙方签字:

证明人签字:

20xx年2月28日即农历二月初七日

建筑施工基础承包合同 篇3

建筑施工基础承包合同范文

甲方:(委托人)__________

地址:___________________

电话:___________________

法定代表人:______________

代表人(经办人):__________

证件号码:________________

乙方:(承包人)__________

地址:___________________

电话:___________________

法定代表人:______________

代表人(经办人):__________

证件号码:_________________

为了按照双方的意愿,建立施工的基础承包关系,保证工程质量和进度,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,甲方和乙方于__年__月__日签订本合同。

第一条 工程名称

本合同工程名称为:____________________(以下简称本工程)。

第二条 工程地点

本工程位于:___________________。

第三条 工程内容

1. 本工程的内容:_____________________。

2. 下列工程内容不在本工程的范围之内,是甲方自行施工或是由甲方与其他承包人共同施工的:

(1)验收土地基础质量的工作。

(2)填筑土方和预先贯入管道钢套管(包括断头、并及封口等)的施工工作。

(3)给水、排水、暖通、电力、气体等管线的施工工作。

3. 本工程所需要的所有的材料和设备均由甲方负责采购并提供。

第四条 工程期限

1. 本工程的开工日期为:__________________,竣工日期为:__________________。

2. 若由于双方约定之外的原因导致工期延误,应当另行协商处理。

第五条 工程款

1. 本工程的价款为人民币_________________元整。

2. 工程款的支付方式如下:

(1)工程款的总价款的60%作为预付款,在签订本合同后3日内由甲方一次性支付给乙方。

(2)剩余的40%工程款,在乙方确认施工完毕后,甲方应当在__日内通过转账方式支付。

3. 若由于特殊原因导致工程延误,因乙方原因产生的工期延误应承担甲方向乙方每日总价值的0.5%的违约金,因甲方原因产生的工期延误,不应影响工程款支付时间。

第六条 投标文件

1. 承包人应提交的投标文件包括:

(1)投标书。

(2)施工组织设计文件。

(3)资质证书及其复印件。

(4)合同履行保函。

(5)其它能够证明承包人具备本工程承包能力和可靠性的证明文件。

2. 投标文件应在甲方要求的时间内、在甲方指定的地点、以书面形式提交。

第七条 合同变更

1. 在本合同履行过程中,如有必要变更或补充合同内容,必须由双方在书面上约定,并由双方代表签字或盖章。

2. 本合同任何变更或补充均成为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

第八条 合同解除

如甲、乙双方因不可抗力因素或其他原因致使本合同无法履行的,本合同可以按照法律规定的程序解除。

第九条 合同法律适用和争议解决

1. 本合同的订立、解释及履行均适用中华人民共和国法律。

2. 若双方因本合同的解释和执行发生争议,应协商解决,协商不成时应向协议所在地的人民法院进行诉讼解决。

第十条 其它

本合同自双方经办人签字或盖章后生效,一式两份,甲、乙双方各一份,具有同等法律效力。

甲方签字或盖章:_______年____月____日

乙方签字或盖章:_______年____月____日

建筑施工基础承包合同 篇4

建筑施工基础承包合同

合同编号:XXXXX

甲方:XXXXX(全称)

乙方:XXXXX(全称)

协议在本甲乙双方自愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,经友好协商一致达成如下合同:

第一条 合同的目的和范围

1.1 本合同是在保障甲方的合法权益和乙方的经济利益的前提下,规定了双方在基础施工工程承包方面的权利义务。

1.2 本合同适用的范围为基础施工工程,包括基础设计、基坑开挖、地基处理、基础施工、基础检查验收等工作。

1.3 项目完成后,乙方必须按照合同约定的时间交付项目,并由甲方进行验收,并对合格地项目做出支付款项的条件。

第二条 工程内容和标准

2.1 基础施工工程的施工标准和规范必须符合《建筑工程质量验收规范》以及国家有关建筑工程质量技术使用标准,施工前必须将相关文件完整递交并取得甲方认可。

2.2 基础设计必须符合建设工程设计规范和相关规定,并在设计阶段根据甲方的要求出具相应的设计方案。

2.3 基础施工必须按照设计方案的要求进行,施工现场必须根据有关安全标准和施工规范要求做好安全措施和保护措施,确保工作人员和工程物资安全、无损奥、和施工资料之完整性。

2.4 对已经完工的基础工程须按照验收标准和规范进行检查,无缺陷及其它质量问题,甲方方可验收工程并对合格工程做出应付款项。

第三条 工期和资金

3.1 全部工程建设周期须按合约规定完成,如果因乙方法定原因,工程周期发生延误,乙方应承担违约责任。

3.2 甲方针对施工工程提供的资金,应根据合同金额以及付款期限按时付清。

3.3 甲方承诺按时付款。若甲方因投资项目资金问题或其他原因未能按时付款,应双方协商制定合理的处理方案及期限,防止对乙方造成不良影响。

第四条 违约责任

4.1 甲方和乙方均应双方遵守本合同约定的各项规定,如果因一方违约,给另一方造成损失的,应承担违约责任。

4.2 若甲方违规未按时支付合同约定的款项,乙方有权停止合同协议的执行。同时甲方应赔偿乙方因此所遭受的损失。

4.3 若乙方违规未合理完成施工任务或故意延误工程周期,应负责赔偿甲方身厌所受的损失,并经甲方或者相关监管部门结束工程。

第五条 合同的结束及生效

5.1 本合同自甲方签字盖章之日起生效,至双方完成项目合同义务后生效。

5.2 甲乙双方确认项目完成后,进行工程验收并对合法完成的工程款项进行支付后,本合同即告结束。

5.3 本合同经双方签字盖章后,与合同附件具有同等法律效力。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

单位名:XXXXX 单位名:XXXXX

法定代表人/预授权人(签字): 法定代表人/预授权人(签字):

日期:XXXX年XX月XX日 日期:XXXX年XX月XX日

附件:甲乙双方签字盖章的合同副本

以上为建筑施工基础承包合同的范文,希望能够帮助到需要的朋友。在实际签订合同时,应根据具体情况进行修改,确保合同符合双方的实际需要。合同签订前,双方应在对具体条款进行充分协商并获得完全理解,确保双方之间的权益得到有效保障。

建筑施工基础承包合同 篇5

建筑施工基础承包合同

一、合同双方

甲方:建设单位

乙方:承包单位

二、合同内容

1.工程内容

本工程包括建筑、结构、装饰、电气、给排水、空调、消防等工程,具体包括以下内容:

(1)建筑:地基与地下室、主体结构、屋面、外墙、内隔墙及各种门、窗等;

(2)装饰:吊顶、地面、墙面、阳台栏杆等;

(3)电气:用电系统、安防系统、广播系统、通讯系统等;

(4)给排水:冷热水供应及排水系统等;

(5)空调:制冷与供暖系统;

(6)消防:消防设备和系统等。

2.工程量清单

乙方应按照本合同规定的工程内容及有关规范、标准和图纸的要求,编制工程量清单,并在签订合同时提交给甲方。

3.工程造价

工程造价为4200万元人民币,包括工程量清单中所有项目的费用,且包括施工保证金200万元人民币。

4.工期要求

本工程计划工期为360天,其中建筑和结构工程为300天,其它工程为60天。

5.质量标准

本工程应质量优良,符合有关规定的标准。甲方应按照国家有关法规和标准及工程设计文件要求,对工程质量进行严格检验,对发现的问题进行整改,直至符合要求为止。

6.安全保障

乙方应严格按照国家有关法规和标准,采取安全生产措施,保证本工程施工过程中不发生安全事故。甲方对乙方的安全生产进行监督指导。

7.支付方式

本工程采用货物与服务结算的方式,甲方按工程量清单列示的工程进度和工程质量,付给乙方相应的款项。乙方必须在甲方付款后,才能开始进行下一阶段的施工。

8.违约责任

(1)乙方在本合同项下的义务履行中,违反本合同约定,造成甲方损失的,应承担相应的赔偿责任;

(2)如乙方在施工过程中出现安全事故,造成甲方、第三方人员伤亡或工程质量问题,应自行承担相应责任,并与甲方协商解决;

(3)乙方未按本合同规定的质量标准参与工程建设,致使工程无法按约定完工或承担相应的违约赔偿责任;

(4)本合同项下的任何一方,违反了国家有关法律、法规的规定,致使人、财产损失的,应承担相应责任。

9.争议解决

本合同如发生争议,双方应协商解决。如经协商后仍无法解决,双方共同选择仲裁机构,进行仲裁。

三、合同生效和履行

1.合同自签订之日起生效,至工程竣工并经甲方验收合格后终止。

2.本合同中未约定的事项,参照有关法律、法规和国家有关规定的标准处理。

3.本合同中涉及的有关规范、标准和图纸,应由双方共同确认并签字盖章。

4.甲、乙双方代表在本合同上签字盖章,具有法律效力。

建筑施工基础承包合同 篇6

合同编号:_______________

发包方:__________________

地址:____________________

邮码:____________________

电话:____________________

法定代表人:______________

职务:____________________

承包方:__________________

地址:____________________

邮码:____________________

电话:____________________

法定代表人:______________

职务:____________________

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。

第一条工程项目

1、工程名称:_____________________

2、工程地点:_____________________

3、工程项目批准单位:___________批准文号__________(指对此工程立项有权批准机关的文号)

4、项目主管单位:___________________________

5、承包范围和内容(详见工程项目一览表);工程建筑面积__________(平方米);其他___________________________________

6、工程造价__________(万元),其中土建:___________(万元),安装:_________(万元)

第二条施工准备

1、(发包方)

(1)_______月______日前做好建筑红线以外的“三通”,负责红线外进场道路维修。

(2)_______月______日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),以满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整,拆迁清除全部障碍物(包括架空的、隐蔽的),并提供有关隐蔽障碍物的资料。

(3)本合同签订后_______天内提交建筑许可证。

(4)合同签订后_________天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图_______份,施工技术资料(包括地质及水准点坐标控制点)_______份。

(5)组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审,并做好三方签署的交底会审纪要,在________天内分送有关单位,________天内提供会审纪要和修改施工图_________份。

2、承包方:

(1)负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;

(2)组织施工管理人员和材料、施工机械进场;

(3)编制施工管理人员的材料、施工机械进场;

第三条 工程期限

1、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为_______天(日历天),自_______年_______月_______日竣工验收(附各单位工程开竣工日期,见附表一)。

2、开工前_______天,承包方向发包现场代表签证后,工期相应顺延:

(1)按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源、道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工。

(2)凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;

(3)在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;

(4)非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工。

(5)未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;

(6)人力不可抗拒的因素而延误工期。

第四条 工程质量

1、本工程质量经双方研究要求达到:__________________________________

2、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。

3、承包方在施工过程中必须遵守下列规定:

(1)由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证,或进行检验合格后方可用于工程;

(2)由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或借用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后,方可用于工程;

(3)隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序;

(4)承包方应按质量验评标准对工程进行

分项、分部和单位工程质量进行评定,并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时,应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收;

(5)承包方在施工中发生质量事故,应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站,一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案,应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究,并经设计建设单位签证后实施;

(6)工程竣工后,承包方按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收之日算起。

第五条 建筑材料、设备的供应、验收和差价处理

1、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标:_________________________

2、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;

3、发包方供应、承包方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程,任何一方认为对方提供材料需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程其复验方承担;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由提供材料、设备方承担。

4、本工程材料和设备差价的处理办法:__________________________________

第六条 工程价款的支付和结算

工程价款的支付和结算,应根据中国人民建设银行制定的《基本建设工程价款结算办法》执行。

1、本合同签订后________日内,发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的_______%备料款,计人民币________万元;临时设施费,按土建工程合同总造价的______%,计人民币_______万元,安装工程按人工费的_____%,计人民币________万元;材料设备差价______万元,分_______次支付,每次支付时间为_______,金额_______。

2、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在_______日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的_______ %时,按规定比例逐步开始扣回备料款。

3、工程价款支付达到合同总价款的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。

4、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之_______的违约金。

5、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的应由发包方承担。

6、本合同造价结算方式:

7、承包方在单项工程竣工验收后_______天内,将竣工结算文件送交发包方和经办的银行审查,发包方在接到结算文件_________天内审查完毕,如到期未提出书面异议,承包方可请示经办的银行审定后拨款。

第七条 施工与设计变更

1、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要,作为施工的补充依据,承、发包双方均不得擅自修改。

2、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,承包方及时以书面形式通知发包方,由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责,并调整合同造价。

3、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计、修改工艺的合理化建议,经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施,其节约的价值按国家规定分配。

4、发包方如需设计变更,必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸,承包方才予以实施。重大修改或增加造价时,必须另行协商,在取得投资落实证明,技术资料设计图纸齐全,承包方才予以实施。

第八条 工程验收

1、竣工工程验收,以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

2、工程施工地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后,发包方须及时办理验收签证手续。

3、工程竣工验收后,发包方方可使用。

在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按建设部有关规定执行。

第九条 违约责任

承包方的责任:

1、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。

2、工程不能按合同规定的工期交付使用的,按本合同关于建设

工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。

发包方的责任:

1、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

3、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,因此而发生的质量或其他问题由发包方承担责任。

4、承包方验收通知书送达________日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。

5、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。

第十条 纠纷解决办法

任何一方违反合同规定,双方协商不成,按以下第( )项方式解决:

1、向经济合同仲裁机关申请仲裁;

2、向人民法院起诉。

第十一条 附则

1、本合同一式_______份,合同附件_______份。甲、乙双方各执正本一份。其余副本由发包方报送经办的银行、当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。

2、本合同自双方代表签字,加盖双方公章即生效,需办理鉴(公)证的,自办毕鉴(公)证之日直生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。

3、本合同签订后,承、发包方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。

发包方(盖章):______________

法定代表人:__________________

委托代理人:__________________

________年________月________日

承包方(盖章):______________

法定代表人:__________________

委托代理人:__________________

________年________月________日

建筑施工基础承包合同 篇7

建筑施工基础承包合同

一、背景

建筑施工基础是房屋建筑的根基,直接影响房屋的安全和稳定性。施工基础承包合同是建筑施工中不可或缺的一环,它规定了建筑施工基础承包商和业主之间的各项权利和义务,对于建筑工程的顺利进行起到极为重要的作用。

二、目的

本文旨在在建筑施工基础承包合同中,全面分析承包方和业主之间的各项权利义务,并对其涉及到的技术、工程、费用、质量、期限、保险等方面作出详细的规定,以保障双方的合法权益,达到公平、合理的目的。

三、主题

1.合同内容

1.1 建设工程承包

1.1.1 承包人在合同规定的时间内,按图纸、设计文件、施工组织设计及相关技术标准和规范要求,完成建筑主体结构工程的施工,完工后进行必要的质量检查和试验,并按要求提交验收报告,并保证工程质量符合国家法令、技术标准和施工安全要求。

1.1.2 业主承诺在建设工程中,按照与承包人签订的《建设工程设计合同》的约定,按设计方案,提供必要的质量保障措施,全力配合承包人的施工。

1.2 施工周期

1.2.1 承包人应当在合同规定的工期内进行施工,并在工期结束前完成合同规定的施工任务。

1.2.2 业主有权要求承包人提供适当的进度计划、施工方案和质量管理方案,并在施工过程中严格监管,确保施工按计划进行。

1.3 工程质量

1.3.1 承包人负责保证工程质量符合国家的法令、技术标准和施工安全要求,并在规定的质量检查周期内,组织并承担相应的检验工作。

1.3.2 业主有权要求承包人向业主提供符合国家标准、规范要求及合同约定的质量检验报告,并要求该报告得到合法保证。

1.4 工程费用

1.4.1 承包人应按合同约定分期向业主报送验收结算申请,申请结算时应提供相应的质量保证文件和工期进度计划等。

1.4.2 业主应按约定总金额向承包人支付货款,或按约定的付款进度及时支付款项。承包人必须认真执行财务预算和会计制度,保证财务真实性。

1.5 施工安全

1.5.1 承包人应建设合理的安全施工管理体制,加强安全管理,严格保护现场施工人员和设备的安全。

1.5.2 业主有权随时要求承包人加强现场安全管理,严格落实现场安全责任制,并依法对违规行为进行处罚。

1.6 保险责任

1.6.1 承包人应通过投保一定的保险,承担一定程度的保险责任,确保工程建设过程中造成的第三方损失得到相应的赔偿。

1.6.2 业主应提供相关保险报销手续及相关证明,确保工程期间如发生有保险事故,可以真实、及时地索赔和获得赔偿。

2. 合同义务

2.1 承包人的义务

2.1.1 按《建设工程设计合同》及相关法律法规的要求,对工程进行规范、合法、安全的施工,完成合同规定的任务。

2.1.2 按合同要求分期完成施工任务,并按要求提供必要的质量保障措施。

2.1.3 对施工中的质量问题要及时处理,确保工程施工质量稳定和完整性。并按要求进行质量检验和试验,提供相应的报告和保证文件。

2.1.4 按合同规定查阅验收资料,对验收工作及时反馈。

2.1.5 确保施工的安全,对现场的人员和设备进行保护,避免发生事故。

2.1.6 对工程费用进行合理预算、支出和管理,确保财务真实性,防止财务违规行为产生。

2.1.7 对工程中发生的保险事故,及时处理,并确保道德义务的执行。

2.2 业主的义务

2.2.1 提供规范、合法、稳定的行政管理环境和全面的工程技术支持,对承包人施工作出必要的配合。

2.2.2 确保施工环境的安全,落实好规范要求和安全责任制,并对违规行为进行处罚。

2.2.3 按承包合同约定及时支付工程价款,确保经济资金的现实性和真实性。

2.2.4 提供必要的技术支持和设计方案,落实好所有必要的软硬件设备和工器具的配备,并向承包人提供工程验收资料和验收报告。

2.2.5 对工程中的质量问题及时反馈,正确理解和认可承包人的意见和反映,保证工程的建设顺利完成。

四、总结

建筑施工基础承包合同,是施工建筑工程中不可或缺的一环。双方应充分认识到合同的重要性,根据各自的权利义务建立合法的建筑承包合同,确保工程的质量、进度、安全和经济实效,为国家、为社会、为人民做出负责任的贡献。

建筑施工基础承包合同 篇8

建筑施工基础承包合同

一、合同背景

本合同由甲方(建设单位)与乙方(承包方)签署。本合同所述的工程为建筑施工工程的基础施工。本合同旨在确立双方的权利和义务,规范工程施工过程,保证工程安全、质量、进度。

二、合同内容

1. 工程规模

施工工程规模如下:

建筑面积 :

地上建筑面积:

地下建筑面积:

建筑高度:

地上层数:

地下层数:

2. 工程范围

本合同包括以下工程范围:

(1)地基基础设计与施工

(2)承插钢板桩、预制桩、钢筋混凝土桩、压实灌注桩等基坑支护设施的设计与施工

(3)地下水处理及围护体系的设计与施工

(4)土方工程的开挖和回填

(5)其他与地基基础相关的工程施工内容

3. 工期和交付时间

工期约定如下:

工程开始时间:

工程竣工时间:

4. 工程款支付方式

工程款支付方式如下:

(1)工程款总额:_________万元

(2)工程款分期支付:

第一期:工程开工前支付_____万;

第二期:工程进行到某一阶段完成后支付_____万;

第三期:工程竣工后验收合格,交工前支付____万;

第四期:工程交付使用后,质保期满后支付____万。

5. 质量保证及质量验收

(1)乙方按照设计规范,施工图纸和技术要求进行施工,确保施工质量符合国家相关标准。

(2)乙方应该在施工前进行安全评估和风险控制,确保操作安全。

(3)交付使用前,甲方应进行工程验收。若工程质量存在问题,乙方应承担相应的责任,并进行改进。如乙方拒不改正,则甲方可以解除合同,并要求乙方承担相应的违约责任。

6. 安全保障措施

(1)乙方应严格按照施工规范进行施工,提供充足的安全防护设备,保障施工人员安全。

(2)乙方应具有相应的安全管理制度和安全负责人,不断改进安全管理体系。

(3)若乙方未能充分保证施工安全,造成人员伤亡或财产损失时,由乙方承担相应的赔偿责任。。

7. 版权,知识产权和保密协议

(1)在施工过程中,乙方应本着相互尊重、互利共赢的原则,保护甲方的知识产权和商业秘密。

(2)乙方不得擅自转让相关专利授权和技术许可证,不得泄露甲方及其关联方的商业机密和秘密信息。

(3)若乙方违反相关规定,造成甲方经济损失时,由乙方承担相应的赔偿责任。

8. 解决争议

(1)在工程实施过程中,如果双方在合同履行过程中发生争议,应协商解决。

(2)如无法通过协商解决,则应通过法律途径解决争议。

三、签约及备案

1、本合同经双方签字盖章后生效。

2、本合同一式____份,双方各保留____份,备案____份。

3、本合同由甲、乙双方自愿签订,具有合法效力。

4、本合同未尽事宜均应按照国家有关法律法规处理。

四、合同变更和解除

1、合同有下列情形之一的,乙方有权请求甲方变更或解除合同,甲方应立即作出决定:

(1) 甲方行使变更权力侵犯乙方合法权益的;

(2) 本合同约定的属于乙方权利、义务范围内的事项发生改变,且该变更会使乙方的权益受损的;

(3) 原本不存在的情况发生,对本合同履行产生严重影响的。

2、本合同有下列情形之一的,乙方有权随时解除合同,并有权获得相应的违约赔偿:

(1) 甲方未依照本合同约定支付工程款项的;

(2) 甲方在合同约定的工期内未能提供必要的空间、设备、材料、信息及其他必需资源,延误工程进度的;

(3) 甲方要求变更合同,承包方无法满足要求的;

(4) 甲方未按照合同约定从事卫生、环保等方面的工作,对承包方的施工造成了严重妨害的;

(5) 其他严重违反合同约定的;

五、合同附件

合同附件包括以下内容:

(1)承包方的资格证明、工程施工许可证和安全生产许可证;

(2)承包方设计、施工方案及技术文件;

(3)承包方人员证书、培训记录和操作规范;

(4)工程进度计划和竣工标准;

(5)工程验收标准及验收范围。

六、合同效力和履行

1、本合同经双方签字盖章后生效,各附有一份原件,均有合同法律效力。

2、本合同的有效期为工程施工期。

3、为了保证工程的顺利进行,甲方和乙方应互相协作,共同遵守本合同各项约定,确保工程安全、质量、进度。如有违反本合同约定的,应承担相应法律责任并具体按照合同规定处理。

建筑施工基础承包合同 篇9

建筑施工基础承包合同

一、引言

建筑施工是一个复杂的过程,涉及到诸多环节和各种不同专业的参与者。为了确保建筑施工的有序进行和工程质量,需要签订一份基础承包合同,规定施工中各方的权利和义务。本文将就建筑施工基础承包合同进行探讨,包括合同的适用范围、合同的内容和规定、合同的履行等方面。

二、适用范围

建筑施工基础承包合同适用于建筑工程施工阶段,即施工准备、土建工程、主体结构工程、装饰装修工程等各个阶段。合同主要针对施工总承包商和业主之间签订,同时包括分包商的合同也要和总承包商签订。

三、合同的内容和规定

1. 总承包商的责任和义务

总承包商应当按照业主的要求,制定全面详细的施工计划、图纸方案和技术设计,并向业主提交。同时,总承包商还需按照法律法规和标准规范,制定安全生产、环境保护等方面的规定和管理措施,确保施工过程中的安全和环保。

2. 业主的责任和义务

业主须按照承包合同规定的时间、款项和品质要求,向总承包商支付合同金额,并按期提供相关文件、图纸和施工条件等必要的支持。

3. 合同款项的支付和保证金

合同款项应当安排合理,总承包商应当向业主提供合法和有效的发票。同时,业主应当按照承包合同规定,提供保证金,作为总承包商履行承诺、确保工程进度和质量的信用保障。

4. 保修期和保修责任

保修期一般为合同签订之日起一年,总承包商应当按照规定的标准和要求,对质量不符合合同要求的部分进行免费的维修或更换。业主也需充分配合,及时向总承包商提出问题,并提供必要的支持。

5. 违约责任和争议解决

一旦任何一方违约,承担相应的违约责任。任何争议都应该尽量通过协商和谈判解决。如通过协商和谈判无法解决,则应当向有关仲裁机构或法院处理。

四、合同的履行

1. 签订和生效

合同签订时,应当确认合同各项条款的无误,并确认出席方的法定代表人或具有代表权的授权代表签字盖章。合同生效时,双方应当确认款项和保证金的缴纳情况。

2. 合同的实施

建筑施工基础承包合同是在以后的项目中实施,所以我们还需要制定一个合理的施工计划,并确保项目的按期完成。同时需要明确各方参与人员的正式职责和任务分配,合理安排人员和物资。建立完善的监测、报告机制和沟通渠道,及时发现和解决施工中存在的问题,确保项目按时交付。

3. 履行结果的评估

在施工过程中,需要不断进行现场监督,发现和解决问题。同时,还需要进行合同履行结果的评估,确认能否按时完成并具备预期的质量水平。如果评估结果存在问题,需要立即进一步调整,控制施工质量,确保项目顺利完成。

五、结论

建筑施工基础承包合同是建筑工程施工中的重要组成部分。在一系列具体规定的框架下,各方之间明确了各自的权利和义务,保障施工进程的正常进行和工程质量的保障。只有遵守合同规定,尽职尽责,才能保证工程顺利完成,并获得与相关工程合同所规定的承诺相符的权益。

建筑施工基础承包合同 篇10

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。

第一条工程项目

一、工程名称:__________

二、工程地点:__________

三、工程项目批准单位:________________

批准文号__________(指此工程立项有权批准机关的文号)

项目主管单位:____________________

四、承包范围和内容:(详见工程项目一览表);工程建筑面积___(平方米);其它:________

五、工程造价:______(万元),其中土建:_________(万元),安装:____(万元)。

第二条施工准备

一、发包方:

1._月_日前做好建筑红线以外的“三通”,负责红线外进场道路的维修。

2._月_日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整,拆迁障碍物的资料。

3.本合同签订后__天内提交建筑许可证。

4.合同签订后__天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图_份,施工技术资料(包括地质及水准点座标控制点)___份。

5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审,并做好三方签署的交底会审纪要,在_天内分送有关单位,_天内提供会审纪要和修改施工图__份。

二、承包方:

1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;

2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;

3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划,材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划),用水、用电计划,送发包方。

第三条工程期限

一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为___天(日历天),自__年_月_日开工至__年_月_日竣工验收(附各单位工程开竣工日期,见附表一)。

二、开工前__天,承包方向发包方发出开工通知书。

三、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:

1.按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工;

2.凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;

3.不属包干系数范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;

4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;

5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;

6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;

7.人力不可抗拒的因素而延误工期。

第四条工程质量

一、本工程质量经双方研究要求达到:________________

二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。

三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定:

1.由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证,或进行检验合格后方可用于工程;

2.由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后,方可用于工程;

3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序;

4.承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定,并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时,应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收;

5.承包方在施工中发生质量事故,应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案,应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究,并经设计建设单位签证后实施;

6.工程竣工后,承包方按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收之日算起。

第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理

一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标(详见附表二);

二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;

三、发包方供应、承包方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程,任何一方认为对方提供的材料需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由提供材料、设备方承担。

四、本工程材料和设备差价的处理办的法:_______________

第六条工程价款的支付与结算

工程价款的支付和结算,应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办的法”执行。

一、本合同签订后__日内,发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的_______%备料款,计人民币__万元;临时设施费,按土建工程合同总造价的__%计人民币__万元,安装工程按人工费的__%计人民币__万元;材料设备差价__万元,分__次支付,每次支付时间、金额_______

二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在__日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的__%时,按规定比例逐步开始扣回备料款。

三、工程价款支付达到合同总价款的95%时,不再按进度付款,办的完交工验收后,待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。

四、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之__的违约金。

五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担。

六、本合同造价结算方式:____________________

七、承包方在单项工程竣工验收后__天内,将竣工结算文件送交发包方和经办的银行审查,发包方在接到结算文件__天内审查完毕,如到期未提出书面异议,承包方可请求经办的银行审定后拨款。

第七条施工与设计变更

一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要,作为施工的补充依据,承、发包双方均不得擅自修改。

二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,承包方及时以书面形式通知发包方,由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责,并调整合同造价。

三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计、修改工艺的合理化建议,经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施,其节约的价值按国家规定分配。

四、发包方如需设计变更,必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸,承包方才予实施。重大修改或增加造价时,必须另行协商,在取得投资落实证明,技术资料设计图纸齐全时,承包方才予实施。

第八条工程验收

一、竣工工程验收,以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后,发包方须及时办的理验收签证手续。

三、工程竣工验收后,方包方方可使用。

在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部(84)城建字第79号通知印发的《建筑工程保修办的法(试行)》执行。

第九条违约责任

承包方的责任:

一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。

二、工程不能按合同规定的工期交付使用的,按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。

发包方的责任:

一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

三、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。

四、承包方验收通知书送达________日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。

五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办的法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。

第十条纠纷解决办的法

任何一方违反合同规定,双方协商不成,按以下第(________)项方式解决:

一、向经济合同仲裁机关申请仲裁;

二、向人民法院起诉。

第十一条附则

一、本合同一式__份,合同附件__份。甲乙双方各执正本一份,其余副本由发包方报送经办的银行,当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办的理鉴(公)证的合同,送建筑的所在地工商、公证部门办的理鉴(公)证。

二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效,需办的理鉴(公)证的,自办的毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。

三、本合同签订后,承、发包双方如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。

甲方:

乙方:

建筑施工基础承包合同 篇11

建筑施工基础承包合同

第一部分:定义和背景

在建筑工程中,基础工程是最重要的一环。建筑施工基础承包合同是建筑工程中最重要的合同之一,涉及到建筑工程的基础建设,包括土方工程、地基处理、基础设施工程等。它是建筑工程中的第一步,也是整个工程的基础,对于整个建筑工程的安全和质量起着至关重要的作用。

建筑施工基础承包合同又称为“建设工程施工总承包合同”,是指业主委托承包商对其基础工程进行承包施工的合同。该合同需要包含具体的工程任务、工程施工计划、合同价款等内容。业主委托承包商经过评估后,对其进行承包施工,包含建设工程的设计、施工、工程监理、工程质量检测、工程验收等。

建筑施工基础承包合同的起草应基于法律、行政法规和规章制度。其主要背景是我国基建工程的发展,建筑工程日益成熟,建筑施工基础承包合同的应用也越来越广泛,不仅适用于大型商业、住宅等工程,同样适用于道路、桥梁等其他基础工程。

第二部分:建筑施工基础承包合同的主要内容

建筑施工基础承包合同需要包括以下主要内容:

1. 建设工程的基本情况:说明建设工程的工程名称、工程地点、建筑面积、工程类别、建筑功能、设计单位、监理单位等基本情况。

2. 工程任务:明确建设工程的任务和范围,包括土方工程、地基处理、基础设施工程、道路建设等工程任务的目标和内容。

3. 工程施工计划:明确工程施工任务的时间、工期及进度要求。

4. 合同价款:承包人向业主提供的服务价格明细,包括总价、单价、合同价款等。

5. 工程质量标准:包括各项质量指标和验收标准。

6. 工程监理:明确工程监理的要求和工程监理的权利和义务。

7. 风险责任:明确建设工程中各方的责任分配及其承担方式。

8. 保修期:确定保修期的长度和责任范围,以及保修期后的服务要求。

第三部分:建筑施工基础承包合同的风险分析

建筑施工基础承包合同的风险主要包括以下几个方面。

1. 工程质量风险。基础工程质量的好坏将直接影响整个建筑工程的安全和质量。如果承包人在工程施工中存在不合理规划、施工监管不严的情况,都将导致工程质量不佳,甚至出现质量问题,给业主造成经济损失。

2. 工期风险。假如承包人在建设工程中未能按期施工,将给业主造成重大影响。

3. 价格风险。基础工程的承包必须按照合同价款、单价、工程量以及各种费用计算出来的价格进行支付,如果承包人在工程施工过程中以低价投标等不合理方式,将导致工程质量问题、延期等风险。

4. 环境风险。基础工程的施工过程中,可能会对环境、社会公共利益产生风险并造成负面影响。

第四部分:结论和建议

建筑施工基础承包合同是建筑工程中最重要的合同之一,是整个工程的基础。在制定这个合同时,需要充分考虑实际情况和各种风险。为了保证施工项目的顺利进行,可以采取以下建议:

1. 建筑施工基础承包合同的撰写需要注重合同条款的详细和规范性,尤其是项目进度、质量管理、价格和风险管理等方面,务必遵循法律法规和业界规范。

2. 业主在签订合同之前,应对承包人进行全面的风险评估,确保承包人的资质和信誉等满足相关标准,并注意保障工期和施工质量,规避相关风险。

3. 承包人在签订合同之前,要对业主提供的工程任务、计划以及合同价款等内容进行认真评估,并且需要在施工过程中保证施工质量、遵守施工计划以及避免环境风险。

总之,建筑施工基础承包合同是建筑工程中核心的合同,需要充分考虑实际情况和各种风险,并制定出详细、规范和具备可维护性的合同条款,以确保施工项目的稳定性、高效性和安全性。

建筑施工基础承包合同 篇12

一、前言

建筑施工基础承包合同是指建筑工程施工中最为重要的一部分,因为基础工程作为整个建筑工程的起始点,对于后续的工程进展和质量影响极大。因此,对于建筑施工基础承包合同的书写必须十分严谨、细致。本文就这一主题进行了论述。

二、建筑施工基础承包合同的定义

建筑施工基础承包合同是指在建筑工程施工中,承包商按照业主的要求,完成建筑物基础工程的施工、调试、验收等一系列工作的合同。在建筑工程中,基础工程是整个建筑工程的起始点,对于后续工程的稳固性、安全性和质量都有着至关重要的作用。

三、建筑施工基础承包合同的内容

1. 总体要求

建筑施工基础承包合同的总体要求应明确应包括的工作范围、工作目标、工作内容、工期、合同价款等内容,以确保工作按计划进行,并保证合同的合法合规性。

2. 工程规划和设计要求

在建筑施工基础承包合同中,施工方应按照业主的要求提供有关工程规划和设计的详细方案,包括基础施工工程的设计、效果图、结构图、构造、材料等方面的要求。同时,应当明确工程设计阶段的审定、修订、备案等过程的规定,以确保工程设计方案的合理性和相应的审批手续的规范化。

3. 工程施工执行要求

在建筑施工基础承包合同中,施工方应明确工程施工执行要求,包括施工方案、施工进度、施工质量、施工场地安全保障等内容,以确保工程施工操作顺利进行。同时,应对现场施工安全进行规定,以确保施工人员和物资的安全。

4. 工程验收和汇交要求

在建筑施工基础承包合同中,应明确工程验收和汇交的要求。施工方应完成工程施工并按照质检要求进行质量检测验收,并应做好交接手续,保证工程资料、设备、技术文件等的完好汇交。

5. 合同履行和争议解决

在建筑施工基础承包合同中,应明确双方的权利义务、合同的解除、争议解决、合同履行等内容,以确保合同的履行过程中所有问题都能得到妥善解决,并保持合同化管理的领先水平。

四、建筑施工基础承包合同的示例

建筑施工基础承包合同

甲方(建设业主):

乙方(建筑承包商):

1. 甲方根据工程设计文件的要求,向乙方提供有关基础工程的施工任务书,包括工程概述、工程标准和要求、工程量、工程进度和合同价款等内容。

2. 乙方按照甲方提供有关基础工程的施工任务书,完成基础工程的施工、调试、验收等一系列工作,确保工程按照设计方案的要求完成,并严格进行质量检测验收。

3. 乙方必须按照规定的施工进度和工期进行施工,并保证施工质量和工作安全。如发现施工过程中存在任何问题,乙方必须立即向甲方汇报,并进行一切必要的修正。

4. 当工程施工完成时,乙方必须完成验收工作,并出具验收报告,核实工程验收品质。随后,乙方必须完成相关资料和设备的交接手续。

5. 本合同生效后,履行期限为工程竣工验收之日起两年,乙方应对因施工原因产生的不合格问题承担责任。

6. 若本合同中因不可抗力等原因而无法履行或履行延迟,一方必须立即通知对方,并第一时间采取措施减小损失,切实维护合同约定。经过协商仍无法解决的,可根据法律手续进行解决。

7. 合同双方如需变更或补充协议,必须以书面方式进行协商与签订。

8. 本合同和分合同,不得转借、出租或出售给任何第三方,否则后果由违约方承担全部责任。

9. 本合同采用中文正文,一式两份,双方各执一份。本合同自签字盖章之日起生效。

甲方(建设业主):

法定代表人:

签字:

盖章:

乙方(建筑承包商):

法定代表人:

签字:

盖章: