房屋拆迁合同(收藏14篇)。
伴随着社会整体发展水平的日趋良好，合同与我们的工作和生活逐渐密不可分。签订合同对于双方来说都是最好的规范，一份合法合规的合同怎么拟定？如果您有任何问题请告诉我们我们会尽力提供帮助。
房屋拆迁合同 篇1
《城市房屋拆迁管理条例》第23条规定，拆迁补偿的方式可以实行货币补偿，也可以实行房屋产权调换，据此，被拆迁人有权选择不同的补偿方式与拆迁人签订拆迁补偿安置协议。而采取不同补偿方式分别订立的拆迁补偿安置协议的性质是不同的。
1、采取货币补偿方式的拆迁补偿安置协议。从该协议当事人双方的权利义务内容来看，被拆迁人以放弃房屋所有权为代价，取得相应的一定数量的货币，而拆迁人则是以支付一定数量的货币为对价，享有被拆迁房屋的所有权，是一次性了断的补偿方式。这完全符合买卖合同的特征，属于买卖合同的一种类型。由此发生纠纷的，可使用买卖合同的法定规则予以处理。
2、采取产权调换方式的拆迁补偿安置协议，
从该补偿方式显示的当事人双方权利义务内容来看，拆迁人的义务是以自行建造的房屋或者购买的房屋交付并转移所有权给被拆迁人，以此为对价而取得被拆迁人所有的房屋;被拆迁人则以丧失其所拥有的被拆迁房屋的所有权为对价，来换取拆迁人提供的房屋所有权，同时对被拆迁房屋的评估价与所调换房屋的市场价进行差价结算，多退少补。这就是说拆迁人以异地或者原地在建的房屋与被拆除房屋进行所有权交换，被拆迁人失去了被拆迁房屋的所有权，但调换之后拥有调换房屋的所有权。
由上述双方当事人的权利义务，我们可以认为，以产权调换为补偿方式的拆迁补偿安置协议为以物易物的互易合同。
互易分为一般互易与补足价金的互易。一般互易就是双方当事人互相交付给对方财产并转移财产权利。补足价金的互易是双方当事人约定一方向对方转移财产权，而对方除转移财产权外并应支付一定的金钱，以补充互换物之间的差价。从拆迁实践看，以产权调换为补偿方式的拆迁补偿安置协议是补足价金的互易合同。互易合同虽在合同法分则中没有具体规定,但合同法第175条对互易合同适用法律作出了规定,即当事人约定易货交易,转移标的物的所有权的,可以参照买卖合同的有关规定。
房屋拆迁合同 篇2
?订立合同双方：??
建设单位，____________，以下简称甲方；??
拆迁户（单位），_______市（县）______区（镇）_____街（路）____号房主（代表人）_______，以下
简称乙方。??
根据 __________ 建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住
房。为了明确甲乙双方的权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以
供双方遵守执行。??
一，乙方在甲方用地范围内共有______结构的住房______幢______间，共______平方米〈原住房面积
的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准；租住公房以承租数量为准，单位公用房屋按拆除房屋的
建筑面准），全部交给甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费）。甲方负责于一九____年
____月____日以前为乙方安排住房（拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资，材料，由其挖掘
土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建）______平方米（安置房屋原则
上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积应按房
地产管理部门的规定作价补偿；乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾）。??
二，乙方应于一九____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周转房（或乙方自找的周转房），
甲方于乙方搬迁后____日内一次付给乙方搬迁费_____元。??
三，甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助：??
1，乙方自行找房周转，每人每月补助______元；??
2，由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的，每人每月补助____元；??
3，乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每
月补助______元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。??
四，甲方安置乙方的住房位于______，共______套______间，______层______号，配有______等设备。?
五，乙方家庭的全部成员（18岁以上者）_________等_______人一致签字同意______作为乙方代表人
，授权他（她）在合同文本和其他文字上签字。甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人______领醛
房屋拆迁合同 篇3
《房屋拆迁委托合同》
甲方：___________________（委托方）
乙方：___________________（承接方）
鉴于甲方在拆迁安置过程中需要委托乙方进行相关事宜的代理和处理，为了双方的利益，特签订本合同。
一、委托事项
甲方委托乙方代理并经营拆迁的相关事宜，包括但不限于：
1. 代为与拆迁安置工作有关的相关单位协商及签订协议，代为谈判相关赔偿、安置等事宜。
2. 对拆迁过程中产生的物品、资产等作出评估和定价，协商妥善处置。
3. 对拆迁补偿的相关事宜，包括评估、清理、调解、申报等一系列工作。
4. 负责跟踪相关政策变化，及时提醒甲方风险和机会。
二、委托代理的期限
本委托合同的期限为__________年，在此期间内乙方负责甲方相关拆迁事宜的代理和处理。
三、代理费用
1. 甲方委托乙方完成相关拆迁事宜所需的费用，由甲方承担。
2. 乙方完成相关代理工作后，甲方将按照约定时间和方式支付代理费用。
四、协议变更
1. 本合同的协议变更应由甲方和乙方通过协商达成一致意见，并以书面形式进行确认。
五、争议解决
1. 本合同的争议应通过协商解决。如协商无果，甲方和乙方可通过诉讼解决争议。
六、其他条款
1. 本合同自签订之日起生效。
2. 如任何一方背离或违反了本合同约定的各项条款，则应承担相应的法律责任。
3. 本合同范围内的一些条款可以视为单独的约定，不影响该合同的其他条款的有效性。
本合同一式二份，甲方和乙方各执一份，适用于房屋拆迁领域的相关事宜。该合同自甲方和乙方签字后生效，至期限届满或事项完成为止。
甲方（委托方）：__________________
乙方（承接方）：__________________
日期：______________
房屋拆迁合同 篇4
发包方（以下简称甲方）：
承包方（以下简称乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、建设工程及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，就本工程施工中的有关劳务提供及其他事项，达成如下协议：
第一条：工程概况
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程内容：
第二条：承包范围
一、范围内
所有建筑物：（拆除范围详见附图）
二、拆迁上诉所列房屋至地坪，拆除至室外地坪为±0
第三条：工程工期
一、进场日期： 年 月 日，竣工日期： 年 月 日
二、总工期为 月，工程进程按甲方所动迁腾房情况，腾空一间拆除一间，为使拆除工程顺利进行，甲方需在合同签订后一个月内交付乙方总拆除建筑物 %，两个月内交付乙方总拆除建筑物的 %，剩余需拆除的建筑物在 年 月份之前交付给乙方。
第四条：合同价款、工程款支付及结算
一、方向甲方支付 元/㎡。
二、合同签订 日内，乙方向甲方交纳首期拆除工程费 万元。
三、当工程进行到 %，剩余需拆除的建筑物在 年 月份之前交付给乙方。
第五条：甲乙方工作职责
一、甲方责任：
1、负责拟拆除房屋的断水、断电、断气、断通讯等工作。
2、配合乙方做好各方面协调工作。
3、保证拟拆除房屋建、构筑物的完整性。
4、负责对拆迁施工现场的监督、检查。
5、负责对拆除完毕的地块进行验收。
二、乙方责任：
1、按甲方要求按时进入拆迁现场，保证工期的顺利完成。
2、负责对本协议所列拆除范围内所有建筑物及附属物的拆除、清运、清扫等工作。
3、因乙方原因造成的.各种事故、行政处罚等一切责任、费用等均由乙方自行承担。
4、编制拆除环保方案及安全施工方案，在拆除现场坚持文明施工，对出入施工现场的道路及时安排人员清扫，回收材料的堆码应有严格的区域，严禁在道路、通道堆放任何材料。
第六条：违约责任
一、若甲方按照合同规定时间交付施工场地，而乙方不能按合同规定时间完成拆除仍任务，则按每延期一天罚款5000元/天。
第七条：安全施工
一、乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
二、进场前应对机械、人员进行投保。保险费用在报价中考虑，甲方不另行支付。乙方应遵守现场的一切规章制度，因乙方原因造成的安全事故由乙方负责一切责任。最新房屋拆迁合同范本最新房屋拆迁合同范本。
三、发生重大事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府的有关要求处理。
四、乙方在动力设备、高压线路、地下通道、易燃易爆地段及街交通要道附近施工前，甲方需安排专业人员配合。
第八条：争议
甲乙双方发生争议时，应该本着友好合作的宗旨，协商解决。
本合同一式四份，双方各执二份，签字盖章同具法律效力。
本合同订立时间：年 月 日
发包方： 包方：
地址： 地址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
甲方（以下简称甲方） ：
乙方（以下简称乙方） ：
经甲、乙双方协商一致，甲方将XX市八面通镇温馨家园小 区住宅楼北楼下水管道维修工程承包给乙方，具体事宜如下：
一、工程范围：甲方小区住宅楼北楼污水管道维修。
二、承包方式：甲方以包工包料形式承包给乙方。
三、工程要求：乙方负责甲方小区北楼住宅楼 1—5 单元所有 坏损污水管道的维修，保证各单元污水总管道与院内过水井通畅； 疏通院内属于北楼的各过水井，保证过水井之间通畅；排除北楼 地沟内淤堵的污物，维修地沟内坏损并影响排污的管道。乙方负 责沟渠开挖，购买工程所有材料，保证材料质量，工程完工后所 有开挖地面回填完整。
四、以上工程总计价款 8000 元，工程结束验收合格后，由甲 方一次性支付乙方。
五、工程总工期 2 天，从 20xx 年 10 月 7 日至 20xx 年 10 月 8 日，乙方须保证按期完工。
六、其他要求：乙方在施工期间须文明施工，设臵安全 设施，因施工发生的一切安全事故责任由乙方负责。 1 七、工程质量保修期 1 年，保修期间因工程质量原因造成的 排污管道塌陷、堵塞等问题，乙方负责无条件免费维修。
八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
九、本合同从签订之日起生效。
甲方： 乙方：
签章： 签章：
日期： 日期
房屋拆迁合同 篇5
地 址：________邮编：_____电话：_______ 法定代表人：_____职务：____
地 址：________邮编：_____电话：_______ 法定代表人：_____职务：____
甲方因建设需要，须拆除乙方使用的房屋，根据城市房屋拆迁安置补偿法规、政策的有关规定，甲乙双方经共同协商一致同意就房屋拆迁补偿达成如下协议。
建设项目名称______，建设地点________，建设单位________，《拆迁许可证》文号________。
(一)乙方在拆迁范围内有房屋__间，其中，砖混结构平顶房_间，建筑面积___平方米;砖木结构安架房__间，建筑面积_平方米，土木结构安架房__间，建筑面积___平方米;砖混结构厦房__间，建筑面积__平方米，土木结构安架房_间，建筑面积__平方米，其它_____________________。
(二)乙方在拆迁范围内附属物分别有__________。
(三)乙方在拆迁范围内经济作物分别有________。
(一)被拆迁房屋___间，其中装混结构平顶房__间，建筑面积__平方米，按每平方米_元作价补偿;砖木结构安架房_间，建筑面积__平方米，按每平方米_元作价补偿;土木结构安架房_间，建筑面积__平方米，按每平方米_元作价补偿;砖混结构厦房__间，建筑面积__平方米，按每平方米_元作价补偿;土木结构厦房_间，建筑面积__平方米，按每平方米_元作价补偿。其它：____________________。小计：_____元。
(二)被拆迁范围内的附属物分别为______________________________小计：_____元。
(三)被拆迁范围内有经济作物分别为_____________________________小计_______元。
(四)被拆迁范围内以上各项补偿总计_______元。(注：含所有费用)。
甲方支付乙方搬家补助费___元，临时过渡费___元，按合同约定期限提前搬家奖励费___元。
补偿款分两期进行支付，第一期在甲、乙双方签订本合同之日起七日内甲方向乙方支付该总补偿款的50﹪，第二期在乙方将原住房全部腾空交付甲方之日，甲方将乙方剩余的50﹪补偿款一次性支付给乙方。
乙方在签订本房屋补偿合同之日起于20xx年4月30日前应将原住房腾空，并由乙方拆迁。
(一)甲方未按本合同约定的期限内向乙方支付赔偿款，甲方除正常支付给乙方的补偿款之外，向乙方赔付违约金10万元。
(二)乙方未按合同约定期限将原住房腾空并未拆迁，乙方将收到甲方支付的补偿款无条件的退还给甲方，并赔付给甲方违约金10万元。
第八条 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，房屋拆迁主管部门一份，具有同等法律效力，自签字日起生效。
房屋拆迁合同 篇6
甲方：(拆迁入)
乙方：(被拆迁人)
经**市城市建设房屋拆迁管理办公室拆许字( )第 号《房屋拆迁许可证》批准，甲方在 范围内拆迁，进行 项目建设，需要拆迁乙方的住宅房屋，依据《**市城市房屋拆迁管理办法》的规定，甲乙双方就拆迁补偿事项，订立如下协议：
一、乙方房屋位于 街(路) 号 栋 层 房间 建筑结构，建筑面积 平方米。
经房屋拆迁评估机构评估确定，乙方房屋 成新，评估单价 元/平方米，计 元;上年度砖混结构住宅房屋建筑成本 元/平方米，价格调整系数 ，价格补贴 元/平方米，计 元，面积补贴 平方米，计 元，被拆迁房屋货币补偿金额总计 元。
二、乙方自愿选择 的拆迁补偿方式。
实行货币补偿的，甲方应一次性支付给乙方 元货币补偿款。
实行房屋产权调换的，甲方提供给乙方的房屋位于 街(路) 号 栋 单元 层 朝向 房间， 建筑结构，建筑面积 平方米(产权调换房屋系期房的，附产权调换房屋的设计平面图，房屋建筑面积以产权部门初始登记的建筑面积为准)，所调换房屋价格 元/平方米，计 元，于 年 月 日前 向 方支付产权调换差价款 元。甲方应于 年 月 日前将产权调换房屋交付给乙方，并于年 月 目前负责办理产权调换房屋的所有权证和土地使用证，手续费用由甲方承担，所涉及的契税由乙方承担。
三、甲方向乙方一次性支付搬家补助费 元。
实行货币补偿的，甲方按照lO元/(平方米月)标准支付给乙方临时安置补助费，一次性支付3个月，计 元。
实行房屋产权调换且乙方自行过渡的，过渡期限 个月，甲方按照 元/平方米月标准支付给乙方临时安置补助费，先预付 个月，计 元，其余部分在房屋交付给乙方使用时按照实际过渡期限一次结清。
四、本合同订立时，乙方应将房屋所有权证、土地使用证交给甲方，并由甲方到有关部门申请注销登记。
五、本合同订立后 日内乙方应迁出，并将房屋交给甲方;同时甲方将上述各项费用一次性支付给乙方。
六、本合同盯立后，甲方不得擅自变更规划和设计。
七、本合同订立后，双方应共同遵守，任何一方违约，按有关法律、法规的规定承担责任。因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，按以下第 方式解决。
(一)提交***仲裁委员会仲裁;
(二)向人民法院起诉。
八、本协议一式四份，甲方、乙方、拆迁实施单位各一份，送拆迁管理部门备案一份。 本合同未尽事宜，可另行订立补充协议。
甲方： 乙方：
法定代表人：
经办人：
拆迁实施单位： 委托代理人： 法定代表人：
经办人：
年 月 日 年 月 日
四
甲方因建设需要，须拆除乙方使用的房屋，根据城市房屋拆迁安置补偿法规、政策的有关规定，甲乙双方经协商，就房屋拆迁安置补偿达成如下协议。
一、项目名称、地点
建设项目名称_________，建设地点_________，建设单位_________，《拆迁许可证》文号_________。
二、房屋基本状况
1.乙方在拆迁范围内有房屋_________间，建筑面积_________平方米，使用面积_________平方米，居住面积_________平方米。
2.乙方有正式户口_________人，常住人口_________人，应安置人口_________人，分别是_________。
3.被拆迁房屋的产权属于_________。
三、拆迁安置
甲方安置乙方的住房位于_________，共_________套_________间，_________层_________号，配有_________等设备。
四、拆迁补偿
1.房屋的货币补偿金额为人民币_________元整;
2.附属物补偿金额为人民币_________整;
3.搬迁补助费为人民币_________元整;
4.设施设备迁移费为人民币_________元整;
5.其他费用为人民币_________元整。
五、搬迁
乙方在_________年_________月_________日前搬迁腾空房屋，经甲方确认，旧房由甲方拆除。
六、补偿金额支付时间及方式
甲方在_________年_________月_________日前按本协议第四条规定的补偿总额一次支付给乙方。
七、注销
乙方应在_________年_________月_________日前向甲方移交有关房屋、土地证件，由甲方统一向房管、土地部门办理注销手续。
被拆迁房屋的水、电、电话、有线电视、天然气等迁移、转户、销户手续，乙方自行到有关部门申请办理，并结清已使用的水、电、气等费用。
八、乙方家庭的全部成员(18岁以上者)_________等_________人一致签字同意_________作为乙方代表人，授权他(她)在合同文本和其它文件上签字。甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人_________领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继续纠纷等，一律不负责任。
九、违约责任
甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用，逾期一日，应按所欠款额的_________%向乙方偿付违约金;甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房，应向乙方偿付_________元的违约金，乙方可以向有管辖权的法院起诉，要求甲方按合同履行义务。
乙方如经甲方按合同规定安置住房后，仍拒不搬迁的，由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期一日，应向甲方偿付违约金_________元，甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁，时间顺延，但必须告知甲方情况。
十、声明及保证
1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
十一、保密
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。
一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。
十二、不可抗力
本合同所称不可抗力是指不能预见，不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_________天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
十三、通知
1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2.各方通讯地址如下：_________。
3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。
十四、争议的处理
(一)本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。
(二)本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：
1.提交_________仲裁委员会仲裁;
2.依法向人民法院起诉。
十五、解释
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。
十六、补充与附件
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
十七、合同效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。
甲方(盖章)：_________
授权代表(签字)：_____
_______年_____月______日
签订地点：_____________
乙方(盖章)：_________
授权代表(签字)：_____
_______年_____月______日
签订地点：_____________
房屋拆迁合同 篇7
农村房屋拆迁协议是拆迁单位和被拆迁人就拆迁事项签订的书面协议。那么，怎么签订农村房屋拆迁协议？签订农村房屋拆迁协议有哪些需要约定的内容？签订农村房屋拆迁协议需要注意什么？
农村房屋拆迁协议
为搞好老村庄土地复垦，增扩土地面积，XX将XX生产组原老庄房进行改造复垦，现XXX与拆迁户XXXX就房屋拆迁相关事宜达成如下协议：
一、拆迁项目：
乙方将自己老庄房XX间主房、XXX间附属房;XXX间猪圈、XX间厕所，XXX座水井;XXXX棵银杏树等地上物进行拆除让地。
二、补偿标准：
甲方将参照有关拆迁标准给乙方补尝，其标准如下：(一)房屋补偿金额 XXXX元/平方米;(二)猪圈补偿金额XXXX元/间;(三)厕所补偿金额XXXX元/间;(四)水井补偿金额XXXX元/座;(五)银杏树补偿金额XXXX元/棵。
三、拆迁时间：
XXX对本建筑物的.拆除期间为 年 月 日至 年 月 日，拆除后应将所拆除的物料全部运走，将土地按约定时间交由XXXX。
四、安全责任：
XXX在组织房屋拆迁过程中，应注重安全，对拆迁过程中出现不安全因素造成后果，由XXX自行负责，与XXXX无任何因果关系。
五、拆迁补偿金额：
(1)房屋拆迁面积XXX平方米，按建筑面积每平方米XXX元，小计XXXX元。
(2)附属物：猪圈XX间，按补偿金额XXX元，小计XXX元;厕所XXX间，按补偿金额XXX元，小计XXX元;水井XXX座，按补偿金额XXX元，小计XXX元;银杏树XXX棵，按补偿金额XXX元，小计XXX元.
(3)拆迁补助费XXXX元。
合计：XXXXXX元。
六、结算方法：
拆迁费用结算与镇费用结算同步。
七、相关事宜：
因XXX申请需要重新安排房屋宅基，经XXXXXX双方商量，甲方原则同意在原基地给予定位，其条件：(一)经上级国土部门验收后;(2)XXXX具备开工条件，XXXXX方可负责安排。
本协议正本一式二份，双方各执一份，签字后具有法律效力。
甲方：XXX 乙方：XXX
年 月 日
房屋拆迁合同 篇8
立协议双方:
甲方:晋江市土地储备中心
委托代理人:，联系电话：。
乙方：
法定代表人：电话;联系地址：。
委托代理人：电话;联系地址：。
经福建省人民政府批准，因泉州大桥南片区改造及立交桥建设工程建设需要，根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》、《福建省实施〈中华人民共和国土地管理法办法〉和相关法律、法规、政策的规定，甲、乙双方依照《泉州大桥南片区改造及立交桥建设工程征地拆迁补偿安置实施方案》(以下简称《补偿方案》)，在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方房屋搬迁补偿(含土地补偿)安置事宜达成如下协议:
第一条乙方已搬迁房屋、附属物情况
根据乙方提供的产权书证材料，结合相关法律、法规及《补偿方案》所确定的标准，经甲、乙双方核对，对乙方房屋、附属物情况确认如下:
(一)房屋坐落:。
(二)房屋产权属所有(共有)。
(三)房屋用途:【住宅】【店面】【工业用房】。
(四)房屋的总楼层数层(房屋所在的楼层数为第层)
(五)房屋的附属物情况:(详见附件一)。
(六)己搬迁房屋【有】【无】设置抵押权。已搬迁房屋已被抵押给。现房屋所有权人与抵押权人按以下方式处理该房屋抵押权:
(七)其他:第二条房屋搬迁补偿安置方式:乙方自愿选择以下第种补偿安置方式。1、货币补偿。
2、产权调换。3、货币补偿、产权调换相结合。
乙方可选择产权调换，也可选择货币补偿，或者两种方式相结合。乙方选择的补偿方式一经确定，不得随意变更。乙方选择产权调换的部分，由甲方提供安置房;双万就拟调换房屋的户型、套数、面积等相关事宜签订《产权调换意向书》。
根据双方签字确认的【《泉州大桥南片区改造及立交桥建设工程(征地)拆迁区域内住宅情况及补偿认定表》】、【《泉州大桥南片区改造及立交桥建设工程(征地)拆迁区域内店面情况及补偿认定表》】、【《泉州大桥南片区改造及立交桥建设工程(征地)拆迁区域内工业用房情况及补偿认定表》】(附件二)所认定的补偿安置面积，其中乙方自愿选择平方米的住宅作产权调换，平方米的店面作产权调换，平方米的工业用房作产权调换(异地安置)。
第三条协议双方协商同意选择下列第种方式确定己搬迁房屋的货币补偿金额:
第一种:经当事人充分协商，双万自愿按《补偿方案》及其附表所列的标准，确定已搬迁房屋的补偿金额，具体如下:
(一)住宅。根据双方签字确认的《泉州大桥南片区改造及立交桥建设工程(征地)拆迁区域内住宅情况及补偿认定表》(附件二)
l、合法建筑面积平方米，补偿金额小计元。
2、违法、违章部分，其中:
(1)手续不完整部分建筑面积平方米，补偿金额小计元;
(2)无手续部分建筑面积平方米，补偿金额小计元。
3、经有权机关批准的住宅用地，尚未基建的，土地面积亩(平方米)，补偿金额小计元。
以上1、2、3三项合计补偿金额元。
(二)店面。根据双方签字确认的《泉州大桥南片区改造及立交桥建设工程(征地)拆迁区域内店面情况及补偿认定表》(附件二)
1、合法建筑面积平方米，补偿金额小计元;
2、违章建筑面积平方米，补偿金额小计元;
以上1、2两项合计补偿金额元。
(三)工业用房。根据双方签字确认的《泉州大桥南片区改造及立交桥建设工程(征地)拆迁区域内工业用房情况及补偿认定表》(附件二):
1、经批准合法使用的土地面积(平方米)，扣除未缴纳土地规费元后，补偿金额小计元。
2、未经批准的土地面积亩(平方米)，补偿金额小计元。
3、合法建筑面积平方米，补偿金额小计元。
4、使用未经批准土地违法基建房屋的建筑面积平方米，补偿金额小计元。
5、土地已批但未经规划建设部门批准违章基建房屋的建筑面积平方米，补偿金额小计元。
6、超层高部分的建筑面积平方米，补偿金额小计元。以上1—6项合计工业用房的搬迁补偿金额元。
第二种:协议双方以(房地产价格评估机构)对房屋市场价格和安置房市场价格同时进行评估所出具的号《房地产估价报吉》为依据，协商确定房屋的补偿金额，房屋的补偿金额(含房屋的装潢补偿、土地使用权补偿)具体如下:
(一)住宅补偿金额元(其中合法建筑面积平方米);
(二)店面补偿金额元(其中合法建筑面积平方米);
(三)工业用房补偿金额元(其中合法建筑面积平方米)
特别说明:
1、以上补偿金额已含装潢补偿金额。
2、【住宅】【店面】的补偿金额已含土地使用补偿金。
第四条房屋附属物项目的补偿金额
房屋附属物项目实行货币补偿，不作产权调换，依据双方签字确认的《房屋附属物登记表》，乙方房屋附属物的补偿金额小计元(详见附件一)。
第五条被征收土地的补偿金额按以下标准确定
1、未经批准建设用地亩(不分征收土地的原地类)，按4.63万元/亩给予补偿(包括土地补偿费、安置补助费、地上附着物补偿费)，小计元。
2、征收非建设用地亩(不分征收土地的地类)，按4.63万元/亩补偿(包括土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费)，小计元。
3、果树补偿金额元，其中:
树种，株，补偿单价元/株，小计元
树种，株，补偿单价元/株，小计元
树种，株，补偿单价元/株，小计元
树种，株，补偿单价元/株，小计元
树种，株，补偿单价元/株，小计元
房屋拆迁合同 篇9
出卖人(甲方)
买方(乙方)
鉴于:
1.甲方为本合同项下拆迁安置房的房屋所有人，其对该房屋的处分已取得该房屋相关权利人的同意；
2.甲方愿意将安置房的房屋出售给乙方；
3.乙方愿意购买下列安置房；
4.本合同项下房屋的《房屋所有权证》和《土地使用权证》尚未办理。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方的权利和义务，甲乙双方就乙方向甲方购买房屋事宜签订合同，双方共同遵守和执行。
第1条甲方保证对拆迁安置房出售的房屋拥有完全的处置权，并遵守国家有关规定，不存在产权和债务纠纷。
第2条房屋的位置和面积。
本合同所指拆迁安置房的房屋面积为平方米。
第3条估价方法和价格。
该房屋交易估价方法:每平方米人民币元，合计人民币元整(大写:)
第4条支付方式和期限。
双方同意按以下方式付款:
1.乙方应自签订本合同之日起一次性付款。
第5条房屋交付及产权登记协议。
1.甲方应在取得房地产权属证书(指房屋所有权证或土地使用权证)之日起的法定工作日内，及时将房屋所有权登记过户至乙方名下
2.乙方应承担因甲方将房地产转让至乙方名下而产生的交易税费、产权登记费、交易手续费等一切税费。
第6条争端的解决
因履行本合同发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，依法向房屋所在地人民法院起诉。
第7条特别规定，本合同签订后，房屋及相应土地的补偿，如房屋征收或拆迁等，归乙方所有..
第8条陈述和承诺
1.甲方承诺:甲方对本合同项下拆迁安置房中的房屋拥有完全的处置权。
2.乙方承诺确实愿意购买本合同项下拆迁安置房的房屋。
第9条本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力，经双方签字后生效。
第十条本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，补充协议经双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力。
第十五条双方约定的其他事项:
卖方(甲方):
买方(乙方):
______年______月______日
房屋拆迁合同 篇10
拆迁协议是拆迁人与被拆迁人为明确房屋拆迁补偿安置中的权利义务关系所订立的协议。对于每一位面临拆迁的当事人而言，这无疑是一份非常重要的文书。虽然拆迁的政策性很强，每个地区的拆迁政策都会有所不同，但是所签订的拆迁协议却有它的共通之处。如何去读懂这份协议，是各位拆迁户要必修的功课。下面安妮律师将就协议中的主要问题进行解读：
(一)解读主体
主体是首当其冲的问题。总体而言，拆迁协议是一份双务平等合同，适用《合同法》和《民法通则》的相关规定，自然会有合同双方当事人。如果是政府负责拆迁，那甲方一般是拆迁的政府;如果是开发商负责拆迁，甲方则是开发商的公司。
现实生活中，无论是政府还是开发商负责拆迁，一般都会为此项目成立专门的拆迁公司，由该公司为法人，承担所有的责任。因此，拆迁协议中的甲方一般为某某经济投资开发公司。
拆迁协议的乙方则是被拆迁人。被拆迁人应当是宅基地使用权人，也就是宅基地使用权证上所登记的人。假若没有宅基地使用权证，那拆迁协议上的乙方也应该是被拆迁房屋的户主本人。
(二)解读户口
就北京而言，现有的拆迁主要是针对农村新改造的拆迁，对象基本上为农民。在这样的拆迁中，农村户口之所以重要，主要是关系到拆迁款的发放对象问题。因此，在拆迁款中对于地的补偿，一般只会给农村户口的被拆迁人，即宅基地的使用人。如果是已经转为城镇户口的居住人，只能拿到拆迁补助奖励中属于实际居住人的部分。如果参与被拆迁房屋建设的，对于拆迁房屋的重置成新价及装修、附属物补偿部分也可以享受一定补偿份额
(三)解读拆迁补偿款
拆迁补偿款一般分为二部分：一是房屋拆迁补偿款，二是拆迁补助奖励款。以下我们将分开解读：
房屋拆迁补偿款，顾名思义是对房屋的补偿。事实上，这部分的补偿主要是二个方面：一是给宅基地的钱，称为区位补偿款。这是拆迁补偿中最大头的部分，一般要占到整体拆迁补偿的一半左右金额。另一个是给房屋和装修的钱，称为房屋重置成新价和装修、附属物补偿。这部分是专门针对地上物的补偿，也是针对房屋所有权人的补偿。正如第二点所述，如果参与了建房，就能享受这部分的补偿。
拆迁补助奖励款，这部分主要针对实际居住人而发放的补偿。包括：搬家补助费、提前搬家奖励费、停产停业综合补助费、工程配合奖、以及大病补助等费用。这部分的补助一般是按人头计算的，对于户口没有过多的要求，只要能证明在被拆迁房屋中实际居住就可以享受这部分补偿。
除开上述两部分费用外，拆迁公司还会根据拆迁的具体情况发放周转费、临时安置补助费以及回迁楼延迟交楼费等其它费用，这些费用一般以补偿协议的方式与被拆迁人签订，而不会列举在主拆迁协议中。
(四)解读拆迁补偿方式
现行的拆迁补偿方式主要有二种：一是货币补偿，一是回迁楼补偿。实践中，拆迁公司一般都会给被拆迁人以安置面积补偿。安置面积的计算有二种方式：一是按被拆迁户的人头平均计算，例如：一户中被拆迁安置对象有五人，每人享有50平方米的安置面积，即此户共享有250平方米的安置面积，可按安置价格购买250平方米的回迁楼。二是按被拆迁房屋的实际面积计算。例如：被拆迁户房屋实际面积为432平方米，那该户被拆迁人可按安置价格购买432平方米的回迁楼。
如果被拆迁人选择回迁楼补偿方式，会分开签署二份协议。一份是货币补偿协议，即被拆迁人因为自家房屋被拆除而获得的总体金钱补偿。另一份是房屋购买协议，即被拆迁人与回迁楼开发商签订的房屋买卖合同。回迁楼的购房款一般是被拆迁人在拿到总体拆迁款后，再单独交纳。通常情况下，被拆迁人可以自行选择回迁楼的套数及每套房屋的具体面积，但总体面积不能超过安置面积。如有少量超过安置面积的，则不能享受安置价的优惠，会要求按市场价来购买超过的面积。
如果被拆迁人选择货币补偿的话，通常只会有一份拆迁协议。对于被拆迁人所放弃的安置面积，拆迁公司会另行发放弃楼款以示补偿。
房屋拆迁合同 篇11
房屋拆迁委托合同
甲方：拟委托房屋拆迁服务的自然人/法人/其他组织
地址：_____________________________
联系电话：_________________________
乙方：承接房屋拆迁服务的自然人/法人/其他组织
地址：_____________________________
联系电话：_________________________
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方根据平等自愿、公平诚信的原则，就甲方委托乙方处理相关房屋拆迁事宜，达成如下合同：
一、委托内容
1、甲方授权乙方代为处理涉及甲方房屋拆迁的相关事宜，包括但不限于拆迁协议的协商、签订、过户等事宜，以及与政府、相关单位的沟通和协商。
2、乙方应认真履行自己的职责，并于委托期限内按照甲方的要求完成委托事宜。
二、委托期限
1、本合同的委托期限为______年（月、日）至______年（月、日），自双方签署合同之日起生效。
2、如委托期限届满，甲、乙双方发生续约意愿，应在委托期限届满前60日以书面形式通知对方，并重新签订书面续约协议。
三、委托报酬
1、本委托合同的报酬为________元（具体数字以甲、乙双方协商为准），甲方应在签订合同之日起三个工作日内向乙方支付。
2、如甲方未按照约定时间支付报酬，应向乙方支付违约金，违约金金额为欠款金额的1%。
四、委托权力的变更和终止
1、甲、乙双方如需变更本委托合同约定事项，应经过书面协商后签订书面协议并按协议内容履行。
2、甲方，乙方有下列任一情形时，可以单方面终止本委托合同：
（1）违反合同约定的；
（2）不能履行合同义务的；
（3）违反法律、法规的。
3、若因任何原因需提前终止本合同，提前终止方向另一方发出书面通知，并在解除合同时承担因此产生的一切费用和债务。
五、委托合同的解释和争议的解决
1、本委托合同的各项条款应当遵循中华人民共和国相关法律、法规。
2、本委托合同的履行过程中如产生争议，甲、乙双方应当友好协商解决；如协商不成，可以向当地人民法院解决。
六、本合同未尽事项，由甲乙双方协商后另行签订补充协议。本合同因任何原因被判无效，不影响其他条款的效力，仍须依照本合同相关条款履行。
七、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：_____________________ 乙方：_____________________
地址：_______________________ 地址：_____________________
联系电话：___________________ 联系电话：__________________
签约时间：年 月 日
房屋拆迁合同 篇12
甲方(拆迁人)：__镇人民政府乙方(被拆迁人)：
法定代表人：
甲方根据《__县20xx年度空心村土地整治工作实施方案》（[20xx］123号）文件规定，在征求村集体意见和乙方同意的基础上，经过乡（镇）党委研究，拆除乙方使用的房屋，按照文件规定补偿，现就房屋拆迁与拆迁户达成如下协议。
第一条被拆迁户情况
房屋户主名称，地点： ，正式户口人，常住人口（人）。
第二条被拆房屋现状
房屋间，建筑面积 平方米，其他构筑物 平方米，附着物 。
第三条拆迁安置位置
项目区为集体建设用地，经协商采用货币形式补偿安置，无须另行安置。
第四条房屋拆迁补偿
参照当地征地拆迁标准、按照乙方建筑物、构筑物面积和结构、附着物等，由甲方补偿乙方房屋拆迁补偿费共计 元（详细见附表）。
第五条乙方房屋被拆迁后，由甲方负责实施地块统一平整工程（要求地块平整度±3厘米），乙方不得以任何理由阻挠。
第六条本协议自双方签字盖章之日起生效。
本协议一式肆份，甲、乙、丙方各持一份，另一份报县级国土资源行政主管部门备案。
甲方：__镇人民政府 乙方（被拆迁人）：
法定代表人： 丙方:村法定代表人
年 月 日 年 月 日
房屋拆迁合同 篇13
编号：_________________号
甲方(拆迁人)：_________________
乙方(被拆迁人)：_________________身份证号码：_________________
共有人：_________________身份证号码：_________________
为实施南宁市建设工程，根据国务院305号令《城市房屋拆迁管理条例》及南建房拆字[200]第号房屋拆迁公告的规定，甲方依法拆迁乙方建设工程在规划红线范围内的房屋及其附属物，乙方同意按城市建设需要进行拆迁。经甲、乙双方协商，现就被拆迁房屋补偿款及安置费等问题达成协议如下：
1、甲乙双方同意对被拆迁房屋实行货币补偿安置，即甲方以货币形式对乙方进行补偿并由乙方自行安置。
2、乙方须向甲方提供真实有效的房屋所有权证或房产行政主管部门出具的房屋产权证明文书或有关建设批文。(房屋所有权证号/产权证明文书号：_________________)。
3、乙方的房屋座落于路(街)巷号
栋单元房，属住宅级地段，结构，建筑面积______m2，其中住宅______m2。
4、乙方应得被拆迁房屋的货币补偿款如下：
(1)、根据评字第号房屋拆迁补偿分户估价报告的结果，乙方被拆迁房屋部分的拆迁补偿款为元。(详见评估报告)
(2)、装修部分：_________________
(3)、附属物：_________________
(4)、其他：_________________
上述乙方应得补偿款合计：_________________￥元(大写：_________________仟
佰拾万仟佰拾元角分)。
5、本协议生效后个工作日内，甲方将被拆迁房屋的货币补偿款的80%即：_________________仟佰拾万仟佰拾元角分(￥元)，以乙方的名义存入银行，并将银行开具的活期存折交付乙方(若乙方被拆迁房屋为公房的，由甲方根据乙方提供的账号以转帐形式支付)。同时，甲方按补偿安置方案规定的标准，支付给房屋使用人货币安置费。货币安置费包括：_________________
⑴、住宅搬迁费：_________________m2_____8元/m2=元;
⑵、非住宅搬迁费：_________________m2_____8元/m2=元;
⑶、搬迁误工费：_________________户_____150元/户=元;
⑷、住宅临时过渡补助费：_________________m2_____元/m2_____3个月=元;
⑸、停产停业补助费：_________________m2_____元/m2_____6个月=元;
⑹、电话迁移费：_________________户_____260元/户=元;
⑺、有线电视安装费：_________________户_____340元/户=元;
⑻、宽带网迁移费：_________________户_____元/户=元;
⑼、空调(式)迁移费：_________________户_____元/户=元;
⑽、房屋所有权证办证补助：_________________户_____元/户=元;
⑾、三相电源安装费：_________________元_____千瓦=元;
⑿、管道燃气安装费：_________________户_____元/户=元;
⒀、太阳能热水器迁移费：_________________户_____元/户=元;
以上货币安置费合计：_________________大写：_________________仟佰拾万仟佰拾元
角分(￥元)。
6、乙方应在收到上述补偿款和安置费活期存折后日内搬迁完毕，并结清原住宅水、电费，才能与甲方办理交房手续，房屋交接后个工作日内，甲方将剩余的被拆迁房屋货币补偿款的20%即：_________________仟佰
拾万仟佰拾元角分(￥)，存入乙方存折。
7、根据补偿安置方案的规定，乙方在拆迁期限内签约和搬迁完毕，并与甲方办理脚房手续，给予奖励。具体奖励金额按公布的奖励办法执行。
8、违约责任：
(1)、乙方未在约定的搬迁期限内完成搬迁的，甲方可以依法向南宁市建设委员会申请裁决，也可以依法向人民法院起诉。诉讼期间，甲方可以依法向人民法院申请先予执行，因执行拆迁所发生的租住临时安置房、搬迁、执行等费用，由甲方从乙方的货币补偿款和安置费中扣除。
(2)、甲方不按规定期限支付货币补偿款和安置费的，由拆迁管理部门予以警告，责令改正，并按有关规定予以处罚。
9、争议解决方式：
本协议在执行中发生争议的，双方应本着友好协商的原则，按《城市房屋拆迁管理条例》及其他有关规定办理。如协调不成的，可想人民法院提起诉讼或向南宁市建设委员会申请裁决。
10、双方约定的其他事项：_________________
11、若乙方要求对本协议进行公证的，公证费用由乙方支付。
12、若乙方不要求对本协议进行公证的，本协议自双方签字盖章之日起生效;若乙方要求对本协议进行公证的，本协议经公证处公证之日起生效。
13、本协议壹式伍份，其中甲方贰份;乙方壹份;南宁市西乡塘区房屋和征地拆迁办公室备案壹份;乙方要求对本协议进行公证的，公证处存档壹份。
甲方：_________________乙方：_________________
法定代理人：_________________
代理人：_________________代理人：_________________
签订日期：_________________年月日
以上是有关于房屋拆迁补偿协议书样本怎么写的相关内容，望采纳!
房屋拆迁合同 篇14
上诉人(原审原告)：王有宏，男，1958年7月1日出生，汉族，无职业。住址：沈阳市大东区凯翔一街36号381.
委托代理人：王宏，辽宁长风律师事务所律师。
被上诉人(原审被告)：辽宁明成房产开发(集团)有限公司。住所地：沈阳市大东区凯翔一街35号。
法定代表人：徐宝庆，该公司总经理。
委托代理人：陈春林，辽宁维权律师事务所律师。
委托代理人：赵维，男，1963年3月25日出生，满族，该公司经理。住址沈阳市大东区凯翔一街36号。
被上诉人(原审被告)：沈阳市大东区旧房改造办公室。住所地：沈阳市大东区大北关街36-2号。
上诉人王有宏因房屋拆迁合同纠纷一案，不服沈阳市大东区人民法院[20xx]大民(一权)初字第2040号民事判决，于20xx年1月3日向本院提起上诉，大东区人民法院于20xx年7月25日将该案报送至本院，本院于同日受理后，依法组成由本院审判员张卓琦担任审判长，代理审判员才玉莹主审，审判员曹桂岩参加评议的合议庭审理了本案，本案现已审理终结。
原审法院审理查明：原告系沈阳市大东区凯翔一街沈阳矿山机械(集团)有限责任公司(以下简称矿山公司)宿舍的居民，2000年4月6 日，矿山公司与辽宁兴科房屋开发有限公司(以下简称兴科公司)签订联合改造开发住宅小区协议一份，协议约定双方共同开发矿山公司位于沈阳市大东区凯翔一街的职工住宅小区，兴科公司负责该项目的动拆迁、回迁、安置、开发、建筑管理和商品房销售。后兴科公司将该项目全部转让给明成公司。现原告已被回迁安置在位于沈阳市大东区凯翔一街36号381号的商品房。另查，沈阳市大东区凯翔一街旧房改造办公室(以下简称旧改办)系矿山公司与兴科公司共同组建的，负责凯翔一街的旧房改造工作。
原审法院认为，原告在举证期限内未向法院提供有效证据证明被告旧改办与本纠纷有关，故本院对原告要求被告旧改办给付20，000元超高补偿费的诉讼请求不予支持。兴科公司负责本纠纷房屋的动拆迁、回迁、安置、开发、建筑管理和商品房销售，后兴科公司将该房屋的全部权利、义务转移给明成公司，故本院对被告明成公司要求对此纠纷不承担责任一节不予支持。原告在举证期限内未向法院提供有效证据证明被告明成公司应给付其20，000元超高补偿费，故本院对原告的该请求不予支持，但鉴于被告明成公司同意给予原告适当补偿，该主张不违反国家法律规定，本院予以支持。故原审法院依据《中华人民共和国民法通则》第71条、最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第2条、《中华人民共和国民事诉讼法》第130条之规定，判决：一、被告辽宁明成房产开发(集团)有限公司于本判决生效后5日内给付原告王有宏违约金1，900元;二、驳回原、被告其他诉讼请求。案件受理费410元，原告承担360元，被告明成公司承担50元。
宣判后，上诉人王有宏不服，向本院上诉称：首先，回迁房屋原约定楼高6层，现楼高8层，20xx年5月29日被上诉人发出通知对挡光超高问题进行补偿，但因补偿费用过低，因此，双方不能达成协议，上诉人要求补偿费20，000元，原审法院不予支持。其次，原审法院既然判令被上诉人赔偿违约金1，900元，那么案件受理费上诉人为何承担360元，违约金又是如何计算的。请求二审法院在查清事实的基础上予以改判。
被上诉人辽宁明成房产开发(集团)有限公司答辩称：原审法院认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原判。
被上诉人沈阳市大东区旧房改造办公室未提出答辩意见。
经本院查明的事实与原审法院认定事实基本一致。
上述事实，有房屋拆迁协议，房屋产权证，联合改造开发住宅小区协议，矿山公司的文件，当事人陈述，开庭笔录等证据，经开庭质证，本院予以确认，在卷佐证。
本院认为，根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定：当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。就本案所涉及的超高挡光补偿费问题，应由具备资质等级的国家鉴定机构对超高挡光的损害程度做出鉴定结论，以此作为评定标准，才能确定补偿费问题，或者对方当事人对损害事实表示自认也可以确定补偿费数额。本案中，上诉人王有宏对超高挡光损害程度负有举证义务，由于王有宏在举证期限内不能提供上述列举的相关证据，证明其诉讼主张。其要求被上诉人给付20，000元补偿费于法无据，故本院不予支持。对于1，900元补偿费问题，属于当事人在诉讼中的自认行为，法院可以以当事人自认的事实或认可的证据作为裁判的依据。综上，原审法院对于本案事实的认定，并无不当。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第153条第1款(1)项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费410元，由上诉人王有宏负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 张 卓 琦
审 判 员 曹 桂 岩
代理审判员 才 玉 莹
二OO五年八月十一日
书 记 员 韩 鹏