施工合同简易版本(精选十四篇)。
施工合同简易版本 篇1
施工合同简易版本
一、合同双方
甲方（委托人）：
姓名/名称：
联系电话：
地址：
乙方（承包人）：
姓名/名称：
联系电话：
地址：
二、合同内容
甲方委托乙方完成以下工程（以下简称“工程”）：
工程名称：
工程地点：
工程内容：
工程预算（人民币）：
工程期限：
三、付款方式
1.甲方将在签订本合同时支付工程预算的20%作为定金。
2.工程完工，并经甲方验收合格后，甲方将支付工程预算的80%。
3.如乙方在工程进行过程中有额外的变更或增加需求，甲方必须书面同意并与乙方协商价格和时间，双方将在协商后签署书面协议。
四、工期
1.工程期限以双方签署的合同为准，乙方应当按照合同约定时间完成工程。
2.如乙方没有按照合同约定时间完成工程，甲方有权要求乙方补偿损失，并有权撤回合同。
五、违约责任
1.任何一方违反合同约定的，应当承担相应的违约责任，并作出合理的赔偿。
2.由于不可抗力因素导致的延误或工程损坏等情况，不属于违约范畴。
六、法律适用与管辖
1.本合同适用中华人民共和国法律规定。
2.如发生合同纠纷，双方应当友好协商解决，如协商失败，则应当提交至合同签订地有管辖权的人民法院处理。
七、合同生效与效力
1.本合同一式两份，甲乙双方各保留一份。
2.合同在双方签字确认后生效，对双方具有法律约束力。
甲方：（签字） 日期：
乙方：（签字） 日期：
施工合同简易版本 篇2
施工合同简易版本：签署建筑经济合同，合理保护自己的合法权益
近年来，不管是住房、商铺，还是工厂、医院等建筑，都在快速发展，但埋藏着各种纠纷也同样不容忽视。为保障自身权益，签署建筑施工合同是保障企业发展与维护个人利益的法定途径。本篇文章将围绕“施工合同简易版本”这一主题展开阐述，希望能够点亮签署合同的方向与灯塔，并指引有关各方能够更好地为签署合同做好准备。
一、施工合同该具备何种基本元素
（1）当事人：合同所规定的当事人应当依照其合法身份加以描述，以明确合同的关联主体。
（2）工程内容：即对承包商应承担的工程性质、建筑内部构件的设备、工程建设基础、施工标准质量以及验收标准等相关问题进行详尽描述。
（3）价款及支付方式：承包商应告知受托方负担的合理成本（人工费、运输费、材料费、税费、转包费等）以及付款方式、时间等，以避免造成异议。
（4）工期：包括工程开工、完成实践、交付使用等基本时间点，以及补充规定的延期情况等需求。
（5）索赔清单：如遇无法预测的拍摄任务影响，自然灾害、不可抗力、过期付款等应该签署相应的规定以清晰宣传权益。
二、施工合同应该如何签署
（1）事先约定专业人士陪同：做好签署前的资料准备，约定专业人士一同到场以理性分析合同内容，并对疑惑的地方进行解答。
（2）注意文本细节：确认文本语言在理解上不会带来一定模糊性及在合同签署前需确保文本无误，以避免后期纠纷。
（3）相关漏洞的整改：注意合同有无涉及代理权、追加工程、验收标准低于行情等相关风险问题，划定非法操作视为毁约的规定，以充分保障自己的合法权益。
（4）保留复印件并签署相关文档: 在签署时选定双方各自保留的复印件，并制作相关的附属文档，如订婚书等，以保证在彼此权益互相依赖的基础上进行有效签署。
三、施工合同发生纠纷时该怎么处置？
遇到合法纠纷时应首先采用妥善协商的方式加以解决，若无法协商达成共识，依照国家的法律程序、法规进行合理申诉，以保障各方的权益。
总之，在合同签署前，各相关方应合理认识合同的相关基础元素和细节，梳理好业务流程、启动方案、要求、验收标准等，以有效指引合同的签署方向。由此，我们相信在合同签署及合同过程中，可以保障各自利益，最终获得更好的合作回馈。
施工合同简易版本 篇3
施工合同简易版本
一、合同双方
甲方：____________（名称）
地址：____________
法定代表人：____________
电话：____________
乙方：____________（名称）
地址：____________
法定代表人：____________
电话：____________
二、工程名称、工程地点及工程概述
（一）工程名称：____________。
（二）工程地点：____________。
（三）工程概述：本工程为____________，施工工程为____________。
三、合同价款及工期
（一）合同价款：
1. 总价款为____________元（人民币）。
2. 甲方向乙方预付款为____________元（人民币），将在本合同签订后__个工作日内支付。
3. 工程阶段性付款如下：
支付条件 付款比例 交付时间
____________ ____________ ____________
____________ ____________ ____________
____________ ____________ ____________
____________ ____________ ____________
____________ ____________ ____________
说明：请填写工程阶段性付款的具体内容，如无可忽略。
4. 验收合格后，乙方应当在__个工作日内开具发票，发票金额应为实际发生的金额，如发票金额低于合同价款，甲方有权要求乙方进行调整。甲方应当在开具发票后__个工作日内支付货款。
（二）工期：本合同工期为__个月，具体开始时间为____________，结束时间为____________。
四、施工内容及工作范围
（一）施工内容：
1. 预处理。
2. 基础工程。
3. 主体结构。
4. 防水、保温。
5. 装饰装修。
6. 设备安装。
（二）工作范围：本工程施工的具体范围为____________，乙方应当按照实际工程需要进行施工。
五、质量标准
（一）本工程的工程、材料、设备应当符合国家有关标准和规定，符合甲方要求。
（二）乙方应当按照施工图纸，认真制作施工方案，并按照施工方案进行施工。
（三）各项检验、测量、验收等工作应当严格按照国家有关标准和规定进行，乙方应当按照标准和规定进行检验、测量、验收等工作。
六、保证金及违约责任
（一）本合同签订后，乙方应当向甲方交纳保证金____________元（人民币），用于保证本合同的履行。
（二）如乙方存在下列情形之一的，应当按照约定向甲方支付违约金，违约金的金额为合同价款的10%：
1. 未按照工期竣工。
2. 工程质量不符合合同规定。
3. 违反合同约定的其他行为。
（三）如乙方存在重大违约行为，甲方有权解除本合同，乙方应当承担全部责任和损失，并向甲方支付违约金，违约金的金额为合同价款的20%。
（四）如乙方存在下列情形之一，甲方有权使用该保证金作为赔偿金，同时解除本合同：
1. 未按照签订的合同履行义务。
2. 提高合同价款要求通过。
七、争议解决
如因本合同产生任何争议，应通过协商解决，如协商不成，应当按照合同签订地的有关法律进行仲裁。
八、合同效力
本合同经双方签字、盖章或公章后生效，对双方具有法律约束力。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有相同的法律效力。
甲方（盖章或公章）：
乙方（盖章或公章）：
签订日期：____________。
施工合同简易版本 篇4
施工合同简易版本
一、合同签订及生效
甲方：（委托方）
乙方：（承接方）
地址：
电话：
邮编：
以下简称甲方或乙方。
为了明确委托方和承接方的权利和义务，并规范建筑工程工作，根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、诚信和公平的基础上达成如下合同：
二、委托工程名称及工程地点
工程名称：
工程地点：
三、建设内容及技术规范
1、建筑工程的建设内容、质量标准、技术规范、进度计划、设计文件、施工方法和工程数量由双方协商确定，并详细载明于本合同或合同附件。
2、乙方施工的建筑工程应遵守相关法律法规和规范要求，符合安全、环保、节能和保护公共利益等要求，并保证工程质量符合国家和地方有关规定。
四、施工方式及进度计划
1、工程的施工方式由双方协商确认，并详细列入施工方案和进度计划。
2、乙方应根据本合同约定的进度计划，完成建筑工程的设计、施工和验收等工作，并向甲方及时提交相应的工程报告和资料。
五、工期及保证期
1、本合同的工期约定为：自（年）（月）（日）起至（年）（月）（日）止，共计（）个月/天。
2、工程完成后保修期为（）个月/天，保修期内的修理和维护应免费。
六、工程价款及支付方式
1、本工程预算价款为（大写）人民币（小写）元整。
2、支付方式：甲方按照工程进度支付工程款，支付方式为银行转账或现金支付，付款期限为合同约定的每次工程款付款31天内。
七、违约责任
1、本合同任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担违约责任，并承担因违约行为而产生的全部经济损失。
2、双方在执行本合同时，如有争议，应友好协商解决，协商不成的，提交当地仲裁机构仲裁。
八、保密协议
1、双方保证合同约定的技术、商业和其他机密资料，不向第三方泄漏。
2、本合同终止或解除后，双方仍应保守工程的商业秘密，并对工程的相关技术、资源和知识产权承担保密义务。
九、合同变更
1、双方在执行本合同时，如有必需变更合同约定的内容，应以书面形式协商确认，并签署变更协议，加盖公章。
2、变更后的协议内容与本合同具有同等法律效力，并作为本合同的附件。
十、合同终止或解除
1、本合同在期限届满时自动终止，或合同双方协商一致解除。
2、合同终止或解除后，双方应共同完成相关的工作并结算相应的款项。
3、合同终止或解除后，双方仍应履行保密义务和其他约定的义务。
十一、法律适用和争议解决
1、本合同的订立、履行和解释适用中华人民共和国相关法律和法规。
2、因履行本合同而发生的争议，应优先通过友好协商方式解决，如果协商不成，应提交当地仲裁委员会仲裁。
十二、附件
本合同附件包括施工图纸、工程设计方案、施工进度计划、验收标准和质量保证书等资料，附件与本合同具有同等效力。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
法定代表人签字： 法定代表人签字：
日期： 日期：
施工合同简易版本 篇5
施工合同简易版本
1. 合同背景
本合同是为了明确由甲方委托乙方进行的建筑工程施工的相关事项，保证工程的顺利进行以及双方合法权益的维护而制定的。
2. 合同基本条款
2.1 项目名称：_______________
2.2 建设地点：_______________
2.3 建设性质：_______________
2.4 工程量及工程的主要内容：_______________
2.5 工程起始时间：_______________
2.6 工程完成时间：_______________
2.7 工程质量标准：_______________
2.8 工程价款及支付方式：_______________
2.9 违约责任：_______________
2.10 风险应对措施：_______________
3. 合同内容
3.1 工程质量
乙方须按甲方要求，在规定时间内按照国家相关法律法规及标准进行工作，确保工程质量符合国家建筑工程质量评定标准，达到相关要求。
3.2 工程进度
根据工程的具体情况，工程的起始时间和完成时间由甲乙双方协商确定。乙方应当将工程进度控制在合理的范围内，确保施工作业及时完成。
3.3 工程价款及支付方式
根据工程的具体情况，工程价款由甲乙双方协商确定。乙方应在规定时间内向甲方交付发票、收据等相关材料，并按照双方商定支付方式进行支付。
3.4 违约责任
如双方任何一方未履行合同项下的义务，对方有权要求违约方承担相应的违约责任， 违约方还需承担因违约所引起的相应损失。
3.5 风险应对措施
如在工程期间出现自然灾害、公共事故等不可抗力因素，甲乙双方应协商解决措施，避免因此引起的进度延误、质量问题等问题。
4. 合同生效与效力
本合同自双方签署之日起生效，自然到期或工程完工后自动失效。双方应当严格履行协议，如有争议双方应协商解决。
5. 合同解释
本合同的解释权归甲乙双方共同拥有，如有任何争议，将通过协商或调解解决，协商或调解不能协调的，应向有管辖权的法院提起诉讼。
6. 合同签订
甲方（单位/个人）：__________（签字/盖章）
乙方（单位/个人）：__________（签字/盖章）
证人：_____________（签字）
日期：_____________
施工合同简易版本 篇6
施工合同简易版本
本合同由以下双方于合同签订之日起生效：
甲方：（委托方名称）__________，地址：__________，联系人：__________，电话：__________。
乙方：（承包方名称）__________，地址：__________，联系人：__________，电话：__________。
在本合同中，“委托方”为需施工的一方，“承包方”为承担施工任务的一方。
一、施工执行
1.1. 委托方要求乙方按照本合同及附件中的说明，对指定地点进行施工。
1.2. 施工期限为：_____________。
1.3. 本合同中提到的所有工作和服务都应按照相应的质量和标准进行。
1.4. 合同履行期间，乙方应派遣必要人员对工作情况进行检查、指导，已经验收的工程应当合格，达到规定质量标准，能够达到或超过工程设计文件要求，经委托方验收合格后方可交付。
二、付款方式
2.1. 本合同所述费用为人民币__________。
2.2. 在施工工程开始前，甲方应支付合同总额的__________％，作为预付款。
2.3. 施工完成后，委托方应当对工程进行验收，验收合格后乙方应向甲方提供发票。甲方应在验收合格之日起__________天内支付剩余的费用。
三、违约责任
3.1. 若乙方未能按照本合同、附件、计划和其他相关协议等的要求开展工作、提供服务，甲方可以书面通知乙方，并要求乙方在____天内整改。若乙方未能及时有效地采取补救措施，甲方可以终止合同并保留向乙方追究违约责任的权利。
3.2. 乙方违反本合同规定，未能履行义务，造成委托方损失的，应承担相应的违约责任。
3.3. 双方协商后解决争议，若协商无效，向被告住所所在地的人民法院提起诉讼解决。
四、其他条款
4.1. 本合同任何一方违反合同条款造成的损失，由违约方承担全责。
4.2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至合同义务履行完毕之日止。
4.3. 本合同未约定事项，应依据相关法律法规进行解决。
以上为双方共同签署的《施工合同》，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方负责人：_____________签字：_____________
乙方负责人：_____________签字：_____________
签订时间：____年____月____日
附件：__________（如有需要，请附加）
施工合同简易版本 篇7
施工合同简易版本：以合同为基础的合作关系
一、合同的缘起
工程建设的过程中，总离不开合同。合同是指当事人为明确权利义务、维持合作关系而订立的法律文书。在工程建设领域，合同的功效不仅仅在于约束当事人，更在于维护公平和诚信原则的实现。
当然，有关合同的问题有时候并不是那么容易处理的。在很多情况下，因为工程建设项目的复杂性和不确定性，相互之间常常产生分歧，往往会导致争议的产生。在此情况下，合同便成为当事人解决纠纷的主要依据。
二、合同的内容
施工合同是指建设企业与施工承包商之间订立的，以承包人为主要义务方的合同。通常包括以下几个方面：
（一）基本条款
合同编号、合同名称、签订日期、合同双方基本信息、项目规划等。
（二）工程内容及范围
工程名称、建设工程规模、工程营造的地点、工程实施的时间、工程主要建筑物建材等信息。
（三）标的价款
合同总价及结算方式、货款支付、材料报销等相关事项。
（四）工程时间
工程工期、分项计划、验收时限、罚款标准等。
（五）保证金及担保
合同保证金、担保人姓名、保证金退还时间、担保费用等相关费用。
（六）违约责任
违约的定义、违约处罚、违约金的支付方式等。
（七）争议解决
争议解决方式、争议调停、争议仲裁、争议诉讼等。
（八）其他条款
如保密、保障等。
三、合同的约束力
施工合同的约束力非常强。这是因为合同受到法律的保护并据以定出了施工双方的权利义务。双方要么完成合同规定的工作，要么承担合同上约定的责任及责任。如果有一方未能履行合同义务，对方可以向相关部门举报并请求援助。如果仍无法解决，双方可以向法院提起诉讼，最终由法院作出判决以保护合同的约束力。因此，在建筑工程建设过程中，施工合同的重要性不言而喻。
四、合同实施中的注意事项
首先，合同的制定要以公平、合理、充分协商为原则。任何一方不得利用某种优势来歧视另一方，滥用行政权力或做出不公平的要求。
其次，签订合同时，应确保协议条款明确、易于执行、能够保证项目的顺利实现，并保证各方的合法权益得到维护。
第三，签订合同时，应认真考虑规定合同的保密条款，防止合同内容被泄露或滥用。
最后，双方在协商合同时，应注意确保合同的法律效力、实施力和公信力，并确保合同内容真实合法、不含有歧义条款。
五、合同的重要性
施工合同的签订和实施，是建筑工程建设过程中最关键的环节之一。它不仅是法律保障建筑工程施工安全的有效途径，同时也是建筑工程的成功落实的重要基础。合同的签订与落实对整个工程的完成质量、进度、成本和合法性均有着至关重要的影响。
因此，施工合同应不断完善，切实加强合同的法律效力、实施力和公信力，加强合同的统一管理，进行合同业务的规范化、标准化、流程化和数字化，以提高施工合同的质量和管理水平。
总之，施工合同是建筑工程中最基本的合作协议之一。它为建筑工程在建筑安全、施工质量、工期进度和规范管理等各方面提供了法律保障。同时，施工合同也是建筑工程顺利完成的重要保障之一。因此，建筑企业和施工承包商在签订此类合同时，必须充分重视，正确处理和落实。
施工合同简易版本 篇8
施工合同简易版
本合同由甲方和乙方签订，依据中国现行法律法规、有关部门规定，根据双方的协商达成以下约定：
第一条 合同名称和工程名称
本合同名称为《施工合同简易版》，工程名称为（填写工程名称）。
第二条 甲方和乙方的基本情况
甲方：（填写甲方名称、住所、法定代表人等信息）
乙方：（填写乙方名称、住所、法定代表人等信息）
第三条 工程概况
本工程的业主为甲方，施工单位为乙方。本工程涉及的具体项为：（填写该工程的构造、规模、工作地点、施工内容等信息）。
第四条 工程报价
1.本工程总价款为人民币（数字大写）万元整，甲方应在签订合同后在（指定账户）向乙方打入预付款（数字大写）万元整，作为工程的预付款。
2.本工程应付款项分为两期，预付款为第一期（数字大写）万元整，设立完工验收后付款为第二期（数字大写）万元整。在合同期限内，甲方应在每期的约定时间内按约定支付相应的施工费用。
第五条 工期约定
1.本工程的施工期限自（填写工程开始时间）起，至（填写工程受理时间）终止。
2.工期以夏季作业时间为标准计算，合同签订后，施工期延误的天数每天按工程款总额3%的比例进行罚款。
3.若乙方因甲方原因而延误工期，甲方应按每天千分之五付给乙方相应的赔偿金。
第六条 工程质量保证和验收标准
1.本工程应符合国家建设标准，质量要求文明施工，采用安全、先进的施工方法。施工过程中应按照《建筑施工安全标准规范》的要求开展安全工作。
2.乙方对本工程的质量和工期负责，必须出具相关的付款证明，交甲方验收合格后，方可进行下一步施工。
3.验收标准：工程全部完工以后，由甲方组成验收小组进行验收。通过验收合格后方可予以竣工，并由双方签署竣工验收书。
第七条 翻修、保养等
1.乙方在施工期间，应对已经施工完成及正在施工的部位进行必要的保护措施，不得对其进行损坏或破坏行为。
2.乙方应对工程的防水、保温、防腐、防火等重要区域及时处理，必要时需要检修、更换等。
第八条 违约责任
1.若乙方未按照本合同要求进行施工，影响工程质量，甲方有权要求其改正；或若乙方未按照工程合同要求完成工程，造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。
2.乙方未按照合同约定完成工程，逾期未完工的，每逾期一天需要向甲方支付相应合同总价金额3%的违约金。
第九条 合同变更和解除
1.本合同经双方协商一致，可作出合同变更，变更后的内容须出具书面文件，并加盖双方公章予以确认。
2.若因不可抗拒因素，造成本合同无法履行的情况，双方共同经协商后可解除合同，变更或解除合同应经双方书面确认，有效。
第十条 争议解决
本合同涉及的争议应当协商解决。协商不成的，双方应提交至有权部门最终解决。
第十一条 其他
1.本合同为工程项目的主要合同，所有其他与本合同相关的合同，并未规定约定权的，均以本合同为依据。
2.本合同自甲方和乙方签字盖章之日起生效，每方各保留一份原件。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
日期：年月日
以上为《施工合同简易版》的范文，由于不同的工程会涉及到不同的具体约定，实际签订合同时需要注意慎重，确定合理的条款内容。
施工合同简易版本 篇9
施工合同简易版本
一、合同双方
甲方：
地址：
联系电话：
统一社会信用代码：
乙方：
地址：
联系电话：
统一社会信用代码：
二、合同目的
甲方与乙方在平等互利的基础上，达成本施工合同，甲方委托乙方在合同约定的时间内进行工程施工。
三、工程范围
1、工程名称：
2、工程地址：
3、工程规模：
4、建筑面积：
5、工程内容：
6、工程期限：
7、施工方式：
8、质量要求：
9、合同价款：
四、施工责任
1、甲方的责任：
（1）按规定及时向有关单位报备本工程的验收及备案手续；
（2）向乙方提供合理的场地、通信、供水、供电、消防等配套设施；
（3）按合同约定及时支付乙方的工程款项。
2、乙方的责任：
（1）按照合同规定完成本工程的设计和施工任务；
（2）保证工程建设质量，担负工程质量问题的追究责任；
（3）按照合同约定完成工程，并按时交工。
五、合同约定
1、付款方式：
甲方根据施工进度向乙方逐步支付工程款项，约定方式如下：
（1）工程开工前，甲方支付合同总价款的20%；
（2）工程完成50%及验收合格后，甲方支付合同总价款的60%；
（3）工程全部完成并经验收合格，甲方支付合同总价款的20%。
2、保证金：
甲方应预付总价款的10%作为乙方履约保证金。保证金在施工完成并验收合格后，甲方无任何赔款要求，乙方完全履行合同义务后，保证金应当退还。
六、违约责任
1、甲方违约：
（1）未按照约定时间付款的，应加付违约金；
（2）未向乙方提供必要的配套设施和场地的，应承担由此产生的损失。
2、乙方违约：
（1）不按合同约定的质量标准施工，则应承担返工的全部费用；
（2）未按合同约定的工期完工，则应按规定支付迟延违约金。
七、法律适用与争议解决
本合同的解释、效力、执行与争议解决，均适用中华人民共和国的法律。双方协商不能解决的争议，可根据另行约定的仲裁规则进行仲裁。
八、补充协议与合同变更
本合同的补充协议和变更，必须由双方协商和签署书面协议，具有法律效力，成为本合同的补充和变更。
九、合同效力
本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
以上为施工合同简易版本的主题范文，助您快速了解和了解合同的基本内容。施工合同作为建筑工程重要的法律文件，必须确保双方的权益，保证工程的顺利进行和良好的质量和安全标准。希望这篇文章对您有所帮助。
施工合同简易版本 篇10
施工合同简易版本
合同双方：甲方（建设单位）：_____________乙方（承包商）：_____________
鉴于甲方拥有建设项目的权力，并希望将该项目委托乙方进行施工，为此双方达成以下协议：
一、项目名称和地点
甲方授权乙方对以下项目进行施工：
项目名称：___________________________
地点：______________________________
二、工程内容和标准
乙方应在指定时间内，并按照合同规定标准，按时完成以下工程：
__________________________________________________
__________________________________________________
三、合同价格
1. 合同价款总额：______________________元（人民币）
2. 合同价款支付方式：
（1）本合同签订后，甲方应当向乙方支付合同价款20%作为工程预付款；
（2）工程完工后，甲方应当向乙方支付合同价款80%作为工程完工款；
（3）甲方在验收合格之后，应当在3个工作日内支付工程完工款；
四、工程期限
1. 工程开始日期：_______________
2. 工程结束日期：_______________
3. 工程进度计划：
__________________________________________________
__________________________________________________
五、合同保证金
1. 合同保证金总额：________________元（人民币）
2. 合同保证金支付方式：
（1）本合同签订后，甲方应当向乙方支付合同保证金10%；
（2）工程完工后，甲方应当在10个工作日内返还合同保证金。
六、合同变更
1. 工程开始前，甲方可以提出变更要求，但是要在双方协商后，签署新的合同附加协议，并支付相应款项；
2. 工程开始后，甲方提出变更要求，乙方可以选择接受或拒绝，如果接受，则在签署新的合同附加协议后，乙方将按照新合同对工作进行调整，并支付相应款项。
七、合同违约责任
1. 乙方未按照本合同规定完工或达成的质量标准，甲方可以提出抗辩，乙方将在15个工作日内予以处理；
2. 乙方未按照规定时间完工，甲方可以要求赔偿5‰合同价款；
3. 若因甲方原因造成工程延误或工程计划变更，乙方不负责任；
4. 若因乙方原因，造成损失，乙方应当予以赔偿。
八、合同争议解决
1. 双方对本合同的解释或执行发生争议，应当友好协商；
2. 若协商不成，则可以依法诉讼或提起仲裁，仲裁地点为本合同签订地点。
九、其他规定
1. 本合同的任何补充协议及附件均为本合同的有效组成部分；
2. 双方的地址、电话、邮编、联系方式在本合同签订后不得更改，如因地址变更引起的损失由变更方承担；
3. 本合同未尽事宜，由双方商定并签署补充协议。
十、合同生效
本合同在双方签字后即刻生效，并在工程完工后进行终止。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
签署时间： 签署时间：
合同书编号：__________________________
施工合同简易版本 篇11
施工合同简易版本
一、签约双方
甲方：【施工单位】
地址：【地址】
法定代表人：【姓名】
联系电话：【电话】
二、乙方：【业主单位】
地址：【地址】
法定代表人：【姓名】
联系电话：【电话】
二、施工内容
【施工单位】将按照【业主单位】的要求，主要进行以下工程项目的施工：
1. 工程名称：【工程名称】
工程位置：【位置】
建设单位：【单位】
监理单位：【单位】
设计单位：【单位】
合同金额：【金额】元
2. 工程名称：【工程名称】
工程位置：【位置】
建设单位：【单位】
监理单位：【单位】
设计单位：【单位】
合同金额：【金额】元
3. 工程名称：【工程名称】
工程位置：【位置】
建设单位：【单位】
监理单位：【单位】
设计单位：【单位】
合同金额：【金额】元
所有的材料均按国家规定认定的标准进行采购，并在施工完成以后交付【业主单位】。
三、合同价款和付款方式
本合同的价款为【合同金额】元（大写：【金额】元），由【业主单位】按照以下方式支付：
1、工程进度款
按照工程进度发放款项，每次进度50%时支付一次：
第一次付款：该工程的总价款的50%（【金额】元）；
第二次付款：该工程的总价款的50%（【金额】元）。
2、工程完工结算款
自合同签字之日起，20个工作日内完成工程款结算，根据验收合格的实际工程量计算相应的价款。
四、工期
【施工单位】承诺在【日期】到【日期】之间完成上述工程项目，若因不可抗力因素导致无法按时完工，【施工单位】应及时通知【业主单位】并延期完成，延期时间应加上原计划工期，同时双方应重新协商补充合同内容。
五、违约责任
因【施工单位】的原因导致进度拖延或其他无法按合同约定完成工程的，【施工单位】应对造成的损失承担赔偿责任。
六、争议解决
如发生争议，双方应协商解决，若协商失败，应向所在地法院提起诉讼。
七、合同生效
本合同经双方签字盖章后生效，本合同不可修改、注销。未尽事宜双方再次协商，均依照有关法律法规、规章和部门规定办理。
总结：
本文中的施工合同主要围绕着签约双方、施工内容、合同价款和付款方式、工期、违约责任、争议解决和合同生效七个方面展开，使合同的内容得以清晰明了地展现在人们面前。此外，还为方便阅读，本文中另外对施工内容和付款方式两个方面进行了细致的解释，让读者能够更好地理解本文的内容，从而避免了由于合同内容不明确而导致的纷争。总的来说，施工合同的起草是一件非常复杂的工作，关系到众多方面，因此需要谨慎处理，准确无误地展现在合同中，以确保双方的利益不受到损失。
施工合同简易版本 篇12
施工合同简易版
第一章 总则
本合同是由甲方与乙方签订的，根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，对建筑项目的设计、施工工程等各个方面进行约定和规定。
第二章 合同内容
1. 工程承包范围
本工程承包包括：设计、施工、建设中所使用的设备、器具等的购买、维护等；
2. 工程质量
本工程的设计、施工、材料等要符合国家有关法律法规和工程规范的规定，保证工程的质量符合施工合同及相关标准要求。
3. 工程价格
本工程总价为****万元人民币，支付方式为预付款和进度付款，预付款在签订合同时支付，进度款按照合同规定的进度及时支付。
4. 工程进度和计划
工程进度按照合同的要求和规定执行，甲方有权利对其进行监督、检查。
5. 工程安全
在工程施工期间，若出现工程安全事故，由双方共同承担相应的责任；
6. 工程保修
工程验收合格后，乙方承诺对工程在保修期内所发生的质量问题负责修复，保修期为一年。
第三章 合同变更、解除和终止
1. 合同变更
本合同如需变更，双方需经过协商、一致同意和签订书面变更协议。
2. 合同解除
（1）双方一致协商解除合同；
（2）本合同约定的条件不符合法律、法规规定；
（3）其中一方违约，对方有权解除合同。
3. 合同终止
本合同终止时，乙方应在合同签订之日起5日内向甲方交还担保金和其他有关文件资料，双方解除合同。
第四章 合同的效力和争议解决
1. 合同效力
本合同自双方签订之日起生效，对双方具有法律约束力。
2. 合同争议解决
双方一致同意在合同签订地的人民法院解决本合同相关争议。
第五章 其他事项
本合同附件
1. 工程设计方案
2. 工程建设计划
3. 工程材料和设备清单
4. 工程质量验收标准
甲方：
签章：
日期：
乙方：
签章：
日期：
以上为本合同正文，本合同生效后甲乙双方应在________号前完成施工并竣工验收，合同终止时自动解除。如有未尽事宜，可另行协商约定。
施工合同简易版本 篇13
施工合同简易版本
甲方：（委托方）_____________________
乙方：（承揽方）_____________________
一、合同目的
为完成乙方接受甲方委托，按照甲方要求从事工程建设取得的利益，特制订此合同。
二、施工内容
1、施工项目：______________________
2、工程地点：______________________
3、合同价款：______________________
4、施工期限：______________________
三、合同约定
1、双方应本着诚信、公正原则进行合作。
2、甲方应按照工程进度和工程质量及时支付价款。
3、乙方应按照合同内容及工程规范进行施工。
4、双方应根据工程实际情况及时协商解决工程变更、材料变更、工程质量意见和工程付款等疑问。
5、为保证工程获得最终验收，双方应在工程竣工验收前根据实际情况进行协商。
四、违约责任
1、如甲方未按照合同约定及时支付价款，应承担逾期付款的利息和违约金。
2、如乙方未按照合同约定进行施工，应承担违约金或补偿甲方因违约而产生的损失。
3、如因双方协商而导致工程延期或出现其他损失的，责任由双方共同承担。
五、合同变更
如因工期或其他因素需要变更合同内容，须经双方协商并签署书面变更协议，方可具备法律效力。
六、争议解决
1、因合同执行产生的争议，应优先通过协商解决。
2、协商未果时可以向施工目的地所在地人民法院提起诉讼。
七、其他约定
1、此合同一式两份，双方各执一份。
2、此合同自签署之日起生效，在工程竣工验收之日终止。
3、双方对本合同的解释标准是按照中华人民共和国法律规定执行。
甲方：（盖章）_____________________
乙方：（盖章）_____________________
签订日期：_______年_______月_______日
以上为“施工合同简易版本”的范文，希望对您有所帮助。在签订合同前，请双方认真审查合同内容，确保合同的公平性和有效性，以保证施工过程的顺利进行。
施工合同简易版本 篇14
尊敬的客户，感谢您选择我们公司承包您的项目。以下是本公司的施工合同，希望您仔细阅读并认真签署，达成合作共识。
第一条：项目内容
承包方将按照建筑设计图纸和要求完成您所委托的房屋建设项目，具体包括但不限于基础建设、结构、装饰和室内设施等。完成后交付您确认，并确保项目符合国家建筑标准。
第二条：工期
承包方将按照工期要求全力以赴完成项目工作，并做好项目进度的安排和管控。如果因特殊情况影响工期的，请提前与客户协商，并在双方同意的情况下进行调整。
第三条：工程质量
承包方承诺项目质量符合国家建筑标准，并且提供在承诺时间内质保服务，具体请见第四条相关内容。
第四条：质保期
自项目竣工之日起，承包方将提供质保服务，维修在该服务期内因施工方原因出现的问题。质保期为两年，到期后需另行协商。
第五条：报价与定金
承包方提供详细工程报价单并在合同签署的同时收取定金，定金金额按照项目总费用的百分之三十（30%）计算，剩余款项于项目竣工前支付。
第六条：变更和解除
如需更改项目内容或合同条款，需经双方协商达成一致意见并签署书面协议。如有无法协商的纠纷，双方应协商解决；如协商无效，应向有关部门提出经济合同仲裁申请。
第七条：违约责任
一旦发现任何一方的违约行为，对方应立即通知，违约方应及时予以纠正并赔偿因违约所造成的损失。如违约方未履行赔偿义务，对方可以采取适当法律手段，以保护自身合法权益。
第八条：保密协议
承包方和客户在执行本合同过程中，双方均应严格保守双方互相了解的任何信息，并在项目完成之后，不得将任何信息告知第三方。
第九条：争议解决
双方在在履行合同过程中，如有争议，双方应友好协商为解决办法，必要时委托相关第三方机构协助解决。如协商无效，任一方可以申请经济合同仲裁来解决争议。
本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。合同自双方签署之日起生效，并在合同周期内有效。双方在签署本合同前已经知悉并同意本合同的全部内容，双方将遵守本合同的条款，并把它作为双方约定的结果。