班组合同(推荐9篇)

班组合同(推荐9篇)。

班组合同 篇1

经双方协商,xx山项目的钢筋制作安装工程,委托给乙方负责施工,为明确各自的权利、职责和义务,双方达成如下合同条款,以资信守:

3、承包形式:单包工(电渣压力焊、平焊、立焊一次性包干,)(包括墙柱拉结筋、门窗过梁及零星构件等)钢筋制作、安装所需的一切机具、工具、电线及绑扎钢盘用的铁丝、切断片、电焊、焊条及钢筋加工厂至安装现场的二次搬运等均由乙方负责配备自行解决。

钢筋制作、安装以吨计价,含有剪力墙为地下室,每吨600元。±0以上(含±0)为750元,包括电渣压力焊。

乙方按每一个月完成工程量付80%,封顶后按完成的工程量付95%,余5%等工程全部完成验收后二个月付清。

工程工期按甲方要求配合有关班组工序进行施工,乙方必须要在甲方规定的工期内完工,每施工段基础底板、地梁安装时间为天,柱墙包括立焊天、梁板天;以上定的时间每次超出1天,1000元以上罚款处理(但第一施工底、顶板各增加1天)

乙方必须按设计图纸施工及规范规定要求进行施工,质量要求达到合格以上标准,乙方若达不到质量要求,其返工费用由乙方负责承担整改到合格以上。如若发现现场人员制作及人员不足,甲方有权扣罚现金壹仟元,如中途退场所做工程量不决算。

负责施工安排,配合协调班组衔接、交接等施工工作,提供现在用水、用电以及设备的设置场所,但班组必须配合各道工序。

1.乙方必须遵守合同和当地的各项施工纪律及安全操作规程,个人进场均应先安全教育,如因乙方违章操作造成的安全事故费用由乙方负责,甲方不负任何责任,如果乙方发现由安全隐患应及时反应给甲方。甲方及时整改i,做到安全第一,必须确保安全生产。

2.乙方所用钢筋材料不得浪费,残料末端不得超过50CM,否则超长部分的废料由乙方负责(则超出50CM用焊条接焊班组自负)

3.每层钢盘安装完成后要清理无用的钢筋归在制作场所内,否则甲方有权另派他人清理,其费用由乙方负责。

4.工地内严禁酗酒、斗殴、赌博、打架者,若发现有类似现象,每次双方各人民币壹仟元以上罚款。造成伤残所发生的医药费用等,应由当事者双方自负(每个人必须要身份证复印件壹份。照片两张送交项目部)。

5.如有关部门需要各种个人证件,乙方必须提供,乙方在工地施工人员必须做好“三宝”自己安全防护工作,发现上班时妹戴安全帽或穿拖鞋者每次罚款50元。

6.乙方必须配合甲方现场管理模式,对工地所有的物品未经同意不能拿出工地。如有发现每次100---1000元罚款。

7.对现场工人用电,公司规定只能提供照明,严禁使用电炉、电饭锅、电炒锅做饭及电烧开水等做饭工具,否则每次罚款100元并没收做饭工具。乙方必须遵守。

8.乙方现场人员必须听从甲方现场管理人员指挥安排,遵守工地的规章制度。

9.乙方施工中途退场,甲方有权不予确认所做的工程量,并追究所造成的损失。

本协议甲、乙双方共同遵守,双方签字之日起具有法律效力,本协议未尽事宜,由双方协商解决。本合同一式二份,双方各执一份。

班组合同 篇2

施工班组承包合同

合同编号:ZH—09—00

1发包方:(以下简称:甲方)分包方:施工班组身份证号:(以下简称:乙方)工程名称:酒店客房装饰工程。

依据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》,《建设工程质量全管理条例》以及《建设工程安全生产管理条例》等法规,为了完善项目部内部管理责任制,确保工程质量,施工进度、安全生产,文明施工,实现项目管理目标,结合本工程特点,把客房装饰工程分项承包给乙方施工。在乙方已踏勘现场并弃分理解施工图和甲方编制的施工组织设计的前提下,为确保工程顺利完成,明确双方职责,经双方协商,签订以下条款共同信守。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程内容:装饰工程,酒店建筑面积约㎡,共16层,本合同范围包括部分该酒店客房内装饰工程。

4、工程工期;20xx年5月20日至20xx年9月30日。

二、承包方式

采用半包清工方式:

1、包括内容:包单价,包质量,包工期,包安全,包文明施工所有发生的一切人工费及工人劳保福利,机械用具及机械耗材。

2、不包括内容:垂直运输机械,主配电箱(每层两个),施工用水接口(每层一个)及走廊照明灯(每层六盏)。

三、承包范围及工作内容

本工程客房工程具体内容包括以下:

1、酒店客房装饰工程不包括内容:入户门及连通门的制作及安装,水电安装,消防,空调安装,洗手间推拉门制作,洗手间淋浴间玻璃隔断及玻璃门成品制作,防白蚁处理,地毯铺贴

2、酒店客房装饰工程包括内容:《客房报价清单》的内容及清单上未有而装饰图上出现的所有内容。

3、甲方提供的施工图(以设计师签名为准)及补充附件的全部内容。

4、材料的搬运(地下仓库至楼层)及垃圾清理(楼面至地下指定点),成品保护。

5、如因甲方更改图纸造成工程量增减的,如增减量不超过总工程量5%的不得另行计算,如增减量超过5%的按超出部份计算。

6、施工用木梯由甲方提供材料,乙方负责制作。

7、施工现场垃圾乙方应每天派专人清理并运送到地下指定点。

8、工人工作服及安全帽由乙方按甲方要求统一配置,费用乙方承担。

四、工程单价及结算方式

1、按本合同第一至第三大条的内容,单价以酒店八层828房(样板间)作为标准间计价,每套房综合包干单价为¥、00元。每层42间套房,其中(*35号)及(*11号)两间套房为大号套房,每间大号房按间计算,即每层套房总数为43间。每层套房总造价为:43间X元=元(大写:人民币:肆拾玖万肆仟伍佰元整)

本合同单价一次性包死,该单价已包含人工费,机械费及机械耗材费,(包括乙方范围内用到的所有的机械,施工使用电线及斗车),措施费,管理费,利润,工人福利,各种涨价风险,窝工费,不可预见费及完成本工程所需要的一切人工费(不含税金),以后不再增减。

2、按本合同规定的条款按实结算,由于甲方施工指导错误要求乙方对已完工程返工,或设计变更,现场签证增加费用甲方据实增加;设计变更或现场签证减少费用的,甲方据实扣减。如本工程合同价款中所包含的某些工序和工作内容非乙方完成时,结算中按实扣除。

3、增加工程现场签证单必须按附件流程进行操作,三天内交到甲方财务处,过期则视为无增加。

4、为了保质保量按时完成工程任务,乙方必须在20xx年9月30日前合格完成所有工作内容的95%以上。如按时完的,则甲方给予乙方每间房500元的奖励;如不能按时完成的,甲方给予乙方每间房500元的罚款。

4、结算程序:

(1)工程完工验收后5天内,乙方向工程项目部提交结算资料,包括以下资料:结算书,工程计算表;甲供材料的领料单,退料单;变更项目须提交经甲方签字确认的书面变更资料;(需要提供的其他资料)

(2)项目部施工员及总工长初审,项目副经理签字;

(3)公司预算部复审,填写工程款结算单;

(4)签字生效;

(5)工程款结算单送交财务部,扣除保修金3%,支付余下工程款。

5、所有流程必须在15天内全部完成。

注:无材料领用单的按甲方实购量视为全部领用,无退库单的按领用单数量视为全部领用,按此进行限额领料核算;无质量鉴定,安全施工,文明施工,工期评审合格证的扣除该项价格,所有工程结算单及每月工程现场签证核对单均由老板签字认可有效,未有老板签字均无效。

五、付款方式:(每次工程款支付,不得超过已完工程产值的70%)

1、本工程无预付款,按实际完成进度总量70%进行付款;工人进场开工后一周,按每人每天20元的标准借支伙食费。

2、在业主工程款不到位情况下,甲方可酌情减少付款比例;

3、本工程完成验收并结算成后20天内,扣除3%工程保修金,余下工程款全部支付完毕;

4、本工程所有工程款均由本人到甲方财务部提取,其他任何人不能提取。

六、材料的供应和管理

1、甲方根据工程进度将工程用的材料按计划及时供应到施工现场,由乙方根据规定提前一周提出用料计划,并对材料供量不准确造成的窝工,影响工期和材料计划富余浪费等有关损失,由乙方承担。

2、施工区域范围内的剩余材料均为甲方所有,乙方无权处理,一旦发现除追缴外,视情节将对乙方处以材料市场价格两倍以上的罚款,并在乙方的工程结算中直接扣除。

3、乙方必须严格按照图纸的尺寸准确用料,严禁长料短用,大料小用。如发现故意浪费材料者每次罚款500元。如发现三次出现者,甲方有权责令其退场,所完成工程量按70%结算。

4、限额用料:

(1)材料领用必须填写领料单,材料多余可以退库,不能使用的按废回收不计入退库数量。对不合格产品有权拒绝领用,不得用于本工程,一经使用的视为合格,乙方对此负责。

(3)甲方对乙方承包的工程实行限额用料(限额用料的种类及数量另行确定),超用的部份由乙方承担。

七、工程质量

1、质量目标;确保本工程质量达到各有关验收标准。

2、乙方必须配有专职质量员,负责施工过程中工程质量的检查和验收,甲方在施工过程中发现的质量问题,乙方专职质量必须立即组织整改并将结果及时上报。

3、分项验收工作,各项完成后,乙方应进行质量自检,自检合格后交甲方验收,经自检或甲方验收不合格时,乙方应立即返工,在甲方限定的时间内整改直至符合验收标准,发生的费用自行承担,合同工期不顺延。两次验收不合格,给予乙方一次性罚款1000元。经多次整改都未能合格的,乙方自动退场,同时赔偿甲方的损失。

八、施工工期

1、乙方承诺:工程的施工工期完全配合和满足甲方编排计划,对甲方作出的工期计划调整无条件响应,按甲方的工期计划组织施工生产,参加甲方组织的生产例会(每周二晚上8:00正,地点为现场办公室,其余晚上8:00碰头会),接受甲方及监理对进度的督促,检查。

2、在农忙或节假日期间,乙方应服从甲方的统一时间安排,保证施工生产的正常进行,确保全部工程在9月30日前完成95%以上,10月10日前完成100%。

九、安全,文明施工

详见(安全文明生产责任协议书)附件

十、甲,乙双方的权利

(一)甲方的权利和义务

(1)甲方委任张介南为履行本协议的全权代表,行使合同约定的权力,履行合同约定的职责。为甲方的现场负责人,代表甲方对工程的施工生产,进度,质量,安全,文明施工等方面负全责。

(2)甲方有权对乙方的工程进度,工程质量,安全生产,技术资料等进行指导,检查和督促;做好质量,安全技术交底,并做好相关记录。乙方不能满足要求时,对甲方提出的整改建议,乙方应予整改,费用由乙方承担。

(3)甲方根据工程进度需要,及时向乙方提供设计图纸及其他相关资料,组织乙方进行图纸会审。按施工进度的要求及时供应由甲方提供的材料,机具和设备。

(4)负责将用水,用电送到工地合理的施工地点。

(5)负责定期和不定期召开生产协调会,及时检查隐蔽工程,办理工程量签证,协调与配合单位的关系,协调各施工班组的工作。

(6)负责给乙方施工人员购买团体保险。

(二)乙方的权利和义务

(1)乙方任命(身份证号码:)为乙方驻工地代表。乙方驻工地代表行使合同约定的`权利,履行合同约定的职责。乙方驻工地代表如换人应提前7天书面通知甲方,后任继续承担前任应负的责任。合约期内,乙方现场负责人必须常驻施工现场,若确需离开工地,必须得到甲方现场负责人的同意,否则按500/1000元/次另按500元/天处罚。

(2)在签订合同后,乙方人员进场必须向甲方工地管理人员提交身份证复印件和1寸照片2张,办理进场登记手续(不办理登记手续的工人甲方与其没有存在劳动关系)。按合同约定或甲方指定的日期及时开工,及时做好对下属施工人员的技术及安全交底工作,严格按照施工图及有关规范,技术资料进行施工,确保施工质量,按合同约定的时间竣工和交付。

(3)乙方对工程对施工质量,安全,文明,卫生,治安等负全责,并接受甲方的监督检查,执行甲方的指令和变更,按甲方要求及时消除安全隐患及质量缺陷。

(4)乙方应将其在施工过程中发现的工程设计或技术规范中的错误,遗漏,误差和缺陷及时通知甲方,及时向甲方报送隐蔽工程验收通知,竣工验收通知,结算资料及甲方要求的其他资料。

(5)乙方现场负责人必须参加甲方组织召开的生产协调会,严格执行协调会的有关要求,并立即组织实施。缺席按200元/次罚款。

(6)乙方应及时向其雇佣的农民工支付工资,建立职工完整的工资领发,结算台帐,在每月领取生活费和人工费结算时,按班组人员编制工资结算单,并有每人工资结算金额,领款金额及领款人签名(按手印),报送甲方财务部门,遵守《承包方员工工资支付协议》(见附件)。

(7)乙方必须按持证上岗配备人员,特种作业人员必须持证上岗,按有关规定为作业人员办理好进海口市的有关手续:包括劳务证,暂住证,意外伤害保险,养老保险,医疗保险等等,费用自理。若乙方拒绝办理而受到地方主管部门的罚款,费用乙方自理。

(8)加强对施工人员的管理,遵守工地,国家及地方政府的法令和规章,禁止实施有损甲方声誉的行为,否则,甲方有权终止合同。

(9)乙方根据甲方的工程周进度计划情况,合理调配施工人员,不得拖延工期,每周进度拖延一天罚款人民币1000元。如出现乙方原因造成连续两周进度滞后,甲方有权单方面终止合同,按实际完成工程量的70%进行计算。剩余30%作为罚款,作为后续班组的补偿。

(10)乙方如果施工达不到图纸及规范要求,甲方有权单方面解除合同,剩余30%价款作为乙方的罚款,用于进行质量缺陷的弥补。

(11)乙方施工人员不得偷盗现场的电线,电缆,铝合金,板材等成品及半成品,一经发现,将给予承包班组2万元的经济处罚。视情节严重程度,必要时,甲方有权单方面解除分包合同,并将偷盗者移交公安机关处理。

十一,违约责任:

1、乙方应承担因乙方原因造成的质量事故的所有损失并承担所有的责任。如乙方施工质量达不到

合同标准和甲方要求的,已完工程量按70%折算进行支付,剩余30%工程款甲方用于因乙方质量达不到本工程质量标准要求而进行的补偿费用。

2、乙方不能如期完成施工任务而影响总体施工进度的,罚款5000元,并且在此基础上每拖延一天

处以1000元的违约金额。

3、当乙方有下列行为或情况之一时,甲方有权单方面解除合同,已完成工程量按70%结算,剩余

30%作为对乙方的处罚及其他补救措施的费用:

(1)乙方人员,机械配备不足不能满足施工要求的;

(2)存在严重的质量问题和较大安全隐患,并拒绝整改的或一再整改无效的;

(3)乙方中途放弃承包或将工程转包,分包给第三者的;

(4)在施工过程中所属施工人员冲击甲方,业主或政府办公场所,阻扰上述机构正常工作。

(5)违反国家法律法规和合同约定不能继续履行合同;

十二,其他约定

1、由于乙方施工的质量,进度,安全,文明等其中任何一项不能达到甲方要求,甲方可以随时终

止合同的执行,甲方有权单方面解除合同,同时,完成工程量按70%结算,同时,甲方有权直接与他人另签订劳动合同,其一切经济损失由乙方自负。

2、由于政策变化,不可抗力以及业主,甲方原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙

方应妥善做好已完工程和已购材料,设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方为乙方撤出提供必要条件,并按合同规定支付已完工程价款但乙方不得向甲方提出任何索赔和追加任何费用。

3、本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决或通过法律途径解决。合同未解除之前,双方应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工工程。

4、如乙方原因提出中途退场,必须提前20个工作日向甲方提出书面申请,在甲方未同意之前,乙

方不得停工;甲方同意后,乙方必须在同意之日起三天以内全部退场,所完成工程量按70%折算给乙方,乙方必须立即退场,不得有任何导议。

5、凡本工地所使用的机械及工具,须离退本工地的必须书面向本项目部申请,获批后领取放行条

方可进行退场。

6、本合同的附件《安全文明生产责任协议书》,《承包方员工工资支付协议》与本合同有同样效力

(详附件)。

7、未尽事宜,甲乙双方另签订补弃协议并与本协议有同样效力。

8、本合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份,甲,乙双方代表签字,盖章后生效,工程款结清

后,本合同自行失效。

甲方代表(签字盖章):乙方(签字盖章):

年 月 日 年 月 日

班组合同 篇3

甲方:

乙方:

按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规。遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程事项协商特订立本合同。

一、工程名称:紫裕蘭庭1#楼

二、工程地点:咸阳市毕塬路西段

三、承包方式及内容如下:

1、承包方式:包人工、包辅材、包机械

2、承包内容:钢筋绑扎、制作,1#楼为拼装模板,从基坑至楼最高点,结施图纸钢筋工工程,全部内容包括设计变更、塔吊与电梯基础,临建钢筋,包劳务和辅材,耗材,材料进场卸车。分类堆放、出料单、取料、制作、连接、绑扎、预置预埋钢筋的安置和清除,构造柱的种植等。包括(扎丝、焊条、切割片、垫块、施工所用的工具、职工住房实施费用等),各种机械与维修。

四、承包方式、价格:

1、承包方式:乙方按省级文明工地标准负责施工,按建筑面积承包,计算按照99定额计算面积,所有阳台只计算一半面积,飘窗不计。

2、地下室和以上一个标准计算每平方 元,±0.000以下按2.5倍计算,一次包定,不调价;电渣焊每头 元。

本工程交押金 万元,待主体封顶后一并返还。

五、付款方式:

地下室封顶后付该施工段工程款的70%,其余均按每5层为一结算段,付到每一结算段工程款的70%,主体封顶后付到总工程款的80%,年终与主体到帐后付到总工程款的97%,留3%质保金一年后无质量问题一次付清。在工资发放后原则上不得向项目部借款,新进场人员应自备生活费。

六、管理配合工作:

1、乙方必须配合甲方放线员一名,组长一名,技术负责人一名,并向甲方提供管理人员名单,及联系方式,按月提供劳务人员名单,教育职工遵守甲方各项管理人员的正确指导,监督和控制。

2、按甲方编制的施工组织设计及专项施工方案,要求施工作业,施工过程中无条件的接受甲方及上级部门定期或不定期的检查、指导和监督,接受甲方项目部、监理公司及业方单位的质量、进度、安全、文明施工管理要求,无条件的执行甲方下发的各种文书。按时施工,有意见及时提出协商解决。配合项目部做好各种资料。

七、质量标准及管理:

工程质量标准:合格:

1、乙方应严格按照图纸、设计要求、国家施工规范、图集及行业标注认真施工,必须接受甲方及上级部门的监督及指导,乙方对工程施工过程的质量负全责。

2、项目部按国家实行建筑和质量验收标准,图纸,设计要求及合同约定条款进行验收。合格工程签发验收合格书,达不到约定标准,按建筑面积2元/ m进行处罚(没达到质量要求上级部门的处罚由乙方承担)

3、乙方多做的每项工程经验收合格后必须经项目部,质量员及监理单位验收合格并签字后方可进入下道工序,未经许可,乙方不得施工。

4、对不合格产品乙方必须及时整改,并承担由此造成的一切损失。

5、各种材料、成品、半成品进场后,乙方应配合项目部规定进行取料送检,合格后方可使用。

6、乙方在施工中必须做到完一块,清一块,若在其他班组交接下一道工序时,还没有清理,查到一处罚50元。

7、质量达不到要求,而不落实整改甲方有权采取有关措施。

1)返工重做,一切损失乙方承担。

2)组织另外人员整改,工资在乙方工程款中扣除。

3)终止协议,人工工资按50%结算并清退出场。

八、安全管理、文明施工:

1、甲、乙双方必须严格遵守国家,上级有关部门的环境、安全生产的法律法规进行施工,保证做到安全生产无事故,进入工地作业人员必须接受公司项目部、班组的三级环境、安全教育及上级部门的各项培训,费用自理;进入施工场地必须佩戴安全帽;高空作业、临边作业必须佩带安全带,危险作业应正确使用好防护用品。

2、乙方必须服从甲方及上级部门的管理,对提出的安全隐患必须立即进行整改,杜绝一切不安全事故的发生。

3、乙方人员若发生伤亡事故,双方应尽力抢救,同时保护好现场,上报有关部门进行勘察、鉴定,分清责任,事故由责任方承担,并做好善后处理。

4、发生一切不安全事故方或伤及他人的事故,保险赔偿数额由乙方自行按国家有关对受害者及其家属进行经济补偿,甲方不承担任何法律和经济责任。

5、特殊工种人员必须持证上岗,对无证人员,甲方有权停职,并处以没人100—300元罚款。

6、乙方无视安全,经多次提出不改,甲方有权处罚500—1000元。

7、乙方对施工人员必须登记造册上报甲方,乙方人员严禁在工地斗殴、聚众赌博和酗酒、偷盗等违法行为,发生一次处罚500元以上罚款;班组与班组闹事、斗殴每次处20xx—5000元罚款,情节严重者送司法机关处理。

九、材料控制要求:

1、对原材料的使用本着节约、高效、低耗的原则,合理使用,坚决杜绝浪费或有意损坏的现象发生。

2、乙方应按工程进度需要提前10天向甲方申请工程所需材料。

3、乙方借用甲方工具要随用随还,如丢失按原价进行赔偿,在库房所领取一切材料必须签字,用完后入库,丢失按原价赔偿。

十、工期控制:

1、乙方必须按批准的进度计划如期完成,月计划延误一天以上(含1天)甲方按每天罚款1000元,总过度延误3天以上(含三天)甲方按每天罚款5000元。

2、乙方原因引起计划延误5天以上(含五天甲方有权单方面终止合同),由此造成的一切损失乙方自行承担。

3、不可抗力,连续停电2天以上项目部原因等可以延期,以项目部书面通知为准。

十一、甲方义务:

1、施工前甲方向乙方提供施工图一份。

2、为乙方提供办公、仓库场所,库管工作由乙方承担。

3、协助乙方解决重大问题。

4、负责安全进度,规范化管理工作等方面监督检查。

十二、乙方义务:

1、乙方向甲方提供现场施工人员花名册、身份证和岗位证复印件,特殊工种操作证。

2、乙方施工必须认真审查,保证施工人员政治素质、人体健康和技术水平,施工人员的年龄不得小于18岁,不得超过55岁。

3、乙方管理人员每天必须坚守工地,未经甲方同意不得离开现场,擅自离开者,甲方将对乙方处200元/天的罚款,乙方必须保证现场人员相对稳定增长,不能随意变更在册人员。如有变更,必须向甲方提前申报,否则发生的一切事故均由乙方负责。

4、乙方施工人员必须按施工图和质量验收规范进行施工,保证按期、按质、按量完成甲方制定的生产任务,服从甲方的统筹安排。

5、乙方人员的施工料表,提前15天交甲方专业工长,审核后方可进行取料施工。

6、负责施工现场施工区和制作区的保洁工作,配合做好财产安全保卫工作。

十三、其它:

1、甲方所有的管理制度,处罚条例,质量标准均作为合同副件一并执行。

2、本合同如有未尽事宜,双方通过友好协商签订补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力,款清合同自行终止。

3、在执行本合同过程中,如发生争执,双方应尽量通过友好协商解决,如协商不成或不愿协商,双方可将争议提交当地人民法院依法裁决。

十四、本合同双方代表签字之日起生效。

十五、本合同一式叁份,双方各执一份,交财务一份。

甲方代表: 乙方代表:

电 话: 电 话:

年 月 日 年 月 日

班组合同 篇4

发包方(以下简称甲方): 英特利深圳工业园工程项目部

承包方(以下简称乙方):

现甲方将 英特利深圳工业园宿舍工程 的水电 项目发包给乙方,为了明确甲、乙双方的责任和义务,经双方协商签定本合同,以资共同遵守执行。

一、承包方式:

本工程包工不包料。

二、承包范围:

1. 所有图纸内水电项目,包括供电、给排水、排污、避雷、散水以内所有水电项目。另属小型机具如水管、加班灯具、斗车及安全帽等均由乙方负责。乙方须做好工地的文明施工,做到工完场清,杜绝一切浪费现象。

2. 根据现场施工场地,各班组所需材料自行搬运解决,各班组长必须住工地到工程完成,班组长如外出1天,必须向工地施工员请假,外出2天以上应通过工地主管人员的批准方可离开。

三、乙方责任:

1.乙方必须服从甲方管理人员的管理及派工,大工为天,小工为天。

2.在施工中如碰到雨季要抽水等问题均由乙方自行处理。

3.乙方施工过程中如因工程质量或工程进度达不到甲方要求,甲方有权解除合同或另行增加班组。并按乙方已完成的实际工程量予以结算。

四、质量要求:

按照规范规定要求施工,争取达到优良工程,严格按图纸施工,遵守甲方技术人员的技术管理和下料指挥,遵守甲方所规定的质量管理规定和验收条例,如有违反规范或甲方规定的质量条例及未按图纸施工,所造成的质量事故或返工,乙方应付全部经济责任并给予相应的罚款。

五、工 期:

本工程乙方总承包工期为 250 天,乙方应在规定的工期内准时完工并交甲方验收;如无按期交工者,每延期一天罚款 500 元。

六、结算方式:

本工程全部按图纸建筑面积计算;天面葡萄架、宿舍地下水池不计算面积。结算单价每平方米 14.0 元,总价以实际完成的面积计算。、

七、付款方式:

1. 本工程不付生活费,按月进度付款,±0以下工程不另计工程进度款,付款以每月实际完成的楼板面积为依据;

2. 本工程以每月实际完成的楼板面积为计算依据,每月25日上报进度给上报施工员审核,7天内经公司复核后支付给乙方进度款,工程验收后支付乙方 15% 工程款,待验收合格后一个月内付清余下的 5% 。

八、安全、质量及文明施工:

1. 乙方必须做到抓好质量、安全及工地的文明施工工作,保证工期,如施工过程中因违规操作造成的工伤事故,其一切责任同乙方自负,甲方不负任何责任。

2. 乙方在施工中途如无故退场,甲方有权拒绝任何条件并向乙方追究经济损失。

九、劳动保险费:

本工程的劳动保险费由甲、乙双方共同承担,乙方负责总完成工程款的1‰,其余部分由甲方负责;治安费按当地政府部门的收费标准由乙方缴付。(注:重大事故保险公司赔偿后不足部分由甲方承担65%,乙方承担35%。若3000元以内事故费用班组自行解决。)

十、其它:

1. 乙方宿舍和厨房一律不准用电饭煲和电热水器,不得使用工地碎模板及方木烧火做饭;如有发现则予以没收并给予一次性罚款500元。

2. 如在施工当中发生打架事件的班组先各罚20xx元,后再作处理,情节严重者送当地公安局解决。

本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方签字后生效,工程竣工完成,工程款结清后自行失效。

甲 方: 乙 方:

日 期: 日 期:

班组合同 篇5

发包人: (以下简称甲方) 承包人: (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规,经双方充分协商,甲方将所承揽的部分施工任务分包给乙方,为明确双方责、权、利,就施工中的有关事宜作如下规定,立协议如下,以期共同遵守。

3、内容包括:

钢筋施工所需的所有小型工具、手头工具、低值易耗品的承包范围(详见第十二部分)。

垫层以上所有主体工程(包括基础、墙、柱、梁板、阳台、栏板、压顶、飘窗、屋面水箱间、电梯间、管道井、后浇带等)的钢筋制作、安装工程。以及预留钢筋的制作安装。

所有二次结构的钢筋制作安装工程。

所有直螺纹连接工程。

相应楼层的清理及垃圾的倒运。

塔吊、施工电梯基础钢筋的制作及安装。

挑架预埋钢筋环的制作。

现场文明施工所需的零星钢筋工程等。

1、乙方在签订合同之日交纳履约保证金 万元,作为工程工期、质量、安全、文明施工的保证金分阶段分别考核。工程至±0.00经甲方考核合格后甲方返还乙方保证金

3、建筑面积计算规则按山西《建筑工程预算定额》中的建筑面积计算规则计算,不计幕墙及保温层厚度。主楼与地库分界:以靠近主楼最近的后浇带为界限。

4、本合同单价均已包含了乙方按照合同文件规定完成各项责任和义务所需要的全部费用,其单价应视为包括(但不限与):劳务费、材料费、机具费(钢筋分项工程的辅材、机具等费用)、钢筋工程所有材料的进出现场的卸费、钢筋工作范围内的落手清工作费、楼层剩余材料、垃圾清理、钢筋制作安装、现场内水平及垂直运输、二次搬运费(100m范围内)、弹线(配合管理人员放线)等。翻样费、住宿费、搭伙费、进退场的车旅费、劳动保护费(安全帽、安全带、手套、工作服、绝缘鞋)、施工机具等其他零星费用(预留洞口的加固、塔吊、电梯基础钢筋制作安装费用、挑架预埋钢筋的制作等)、夜间施工费、赶工费、安全文明施工费、环境保护费、管理费、利润、风险费、人工工资上涨费等。

5、因甲方原因造成的连续停工5天内不计费,6-10天按现场施工实际人数每人每天补贴费用80元,停工超过十天由项目部通知班组自行遣散并办理结算。恢复开工后应立即组织足够的工人继续履行合同(不可抗力引起的停工不计损失费用)。

6、施工内容以图纸及图纸会审纪要为准,会审后发生的变更,单次变更产生劳务费用在2000以内的不予以计算,单次变更产生劳务费用在2000以外的根据实际情况多退少补。

7、付款方式:每月的月底前支付上月进度款的 70 %。乙方每月20日之前上报该月形象进度,且必须整层申报,不足一层计入下月。乙方所报形象进度由甲方栋号负责人及项目经理签字确认。乙方根据形象进度填写付款申请单,由现场管理人员、预算部门、项目经理审定后确定付给基数,然后上报公司,经公司领导签字认可后支付工程进度款

8、主体封顶,付至完成部分劳务费的85%。

9、跨年度工程年度结算付至完成部分劳务费的85%,

10、二次结构全部完成,主体验收合格,合同施工内容全部完工,结算审定后,累计支付至劳务费总额的95%,预留5%的质保金,在工程竣工验收后付清。

11、每个务工人员工资发放办法:乙方在每月10日前计算出每个现场务工人员上月的工资总额,工资支付比例不超过进度款总额的70%,经财务审核后直接打入个人工资卡内,工资表与考勤表由现场务工人员签字确认后交甲方备案。必要时甲方将工资表上墙公告。

12、劳务队一经签订合同进场施工后,所施工工程量应全部完工,如不能完成所有工程量,可按所施工工程量的70%进行总结算,其余30%不再结算。

甲方责任:

1、甲方派项目部驻施工现场,全权代表甲方处理施工事务。

2、进行质量、安全、技术、工期、材料节约,消防、现场文明工、现场管理、劳动纪律等教育交底,以书面形式由双方负责人签字为准。

3、负责将施工图、水准点、坐标控制点交给乙方进行现场效验。

4、负责施工用水、电(分电源、水支管接到各楼层)指定的位置,保证施工期间需要。

5、甲方提供所需的大型机械和设备。

6、甲方保证材料及时供应和报验,不得因材料供应不及时而影响施工。

7、甲方组织有关人员对正在施工和已完分项工程进行质量的验评和检查,质量不合格不验收。

8、甲方提供住宿生活设施,为乙方创造良好的生活条件和施工条件。

乙方责任:

1、乙方严格按甲方的各项交底做好进入施工现场的准备工作。

2、乙方驻施工现场负责人全权代表乙方施工,并应配备相应管理人员,组织满足本工种施工所需的各类劳务操作人员,人数必须满足项目部要求。

3、乙方施工人员自带衣食用品、炊事器具、生活费用和手头工具,保证务工人员按标准配置个人劳动保护用品。

4、乙方进场后按国家用工规定,及时上报职工花名册、身份证复印、上岗证给甲方并完善用工手续,如果无身份证、上岗证人员在现场施工,出现任何安全事故和其他事情均与甲方无关,乙方承担其所造成的一切解决损失和责任。因乙方管理力度不够、工人违章操作、麻痹大意、忽视安全作业出现一切工伤事故的,由乙方承担一切经济损失与责任。

5、乙方所有人员必须是自己的基本队伍,技术人员及特殊工种必须持有上岗证(电焊工等)、并对技术、质量、安全操作规程进行三级教育。

6、乙方应根据工程对象积极组织劳动力,配有安全专职管理人员,不得由于人员短缺和技术力量差影响工程进度。未经甲方同意,乙方不得撤离人员,必须保证本工地正常施工。

7、乙方分包工程均要按国家现行施工验收规范及有关质量标准进行了施工,在施工中须接受甲方、监理公司、质检站管理人员的监督员检查和验收。

班组合同 篇6

尊敬的审判长、审判员:

受某集团有限公司的委托,经广东某律师事务所指派,我们担任本案上诉人代理人,经查阅案卷材料,参加庭审,现发表如下代理意见,供合议庭参考。

关于《支付款及扣除款项确认表》的意见

一、《支付款及扣除款项确认表》无效,不应据此扣除上诉人工程款408991.2元。

第一、上诉人就收款事项专门向被上诉人出具了《收款委托书》,委托江苏某建设集团有限公司深圳分公司负责该工程款所有款项的收取,因此,所有收款信息只有江苏某建设集团有限公司深圳分公司才能确认,被上诉人明知或应知黄某并不是收款信息的知情人,黄某无权也没有能力核对支付款项。被上诉人不与明确的受托收款的单位进行支付款的确认,显然具有过错。黄某明知自己无权收款也不知道收款信息,没有能力核对支付款的信息,却擅自进行确认,也具有过错。黄某签署确认表的行为属于超越代理权限的无权代理行为,且被上诉人明知属于无权代理行为,上诉人对该确认表从不知情,且从未追认,因此,该确认表应认定为无效。

第二、扣除款项对于上诉人而言,首先是应收工程款,只有先确认这些款项是上诉人应收取的,被上诉人才能要求扣除。既然在《收款委托书》中,上诉人已经明确委托江苏某建设集团有限公司深圳分公司负责该工程所有款项的收取,因此,该部分工程款是否应收取、是否能扣除只有深圳分公司才能确定。黄某并非

深圳分公司的代理人,被上诉人未经通知江苏某建设集团有限公司深圳分公司就擅自与未取得相应授权的黄某进行确认,直接影响了深圳分公司对工程款的收取,与上诉人的明确授权相悖。因此,同理,黄某的无权代理行为应认定为无效。

第三、黄某的代理权限是以我单位名义在洽谈业务过程中处理与之有关的事务,进行合同的商谈,以及代理本工程业务、施工管理等相关事宜。黄某签署该《确认表》的行为已经超出了上诉人根据《授权委托书》对他的授权,同样属于无权代理行为。

1、黄某在行使代理权时必须以上诉人的名义,以个人名义不在授权范围内。而在确认表中,黄某在确认人处签字时没有标明其上诉人代理人的身份,仅仅签署了个人的名字,而打印的江苏某建设集团有限公司名称并没有在确认人处。因此,黄某以其个人名义在确认人处签字,并不在授权委托书授权范围内,属于其个人行为,不应约束上诉人。

黄某行使代理权,在其他法律文书上签字时,就严格遵照了《授权委托书》的要求,被上诉人也明知这一点。

例如在12月26日黄某以委托代理人名义和被上诉人签订《网架钢结构制作安装合同》时,就严格遵守了《授权委托书》的要求。首先,黄某表明了委托代理人的身份,在委托代理人处签字,其次,上诉人在《授权委托书》中已明确授予给黄某签署合同的权限,黄某在合同上的签署属于有权代理行为。

但值得注意的是,黄某签署《网架钢结构制作安装合同》的行为是行使《授权委托书》权限的行为,《网架钢结构制作安装合同》本

身并没有授予黄某任何权利。一审认为在双方签订的《网架钢结构制作安装合同》中,确认黄某为某公司在该合同履行中的委托代理人,故其行为应视为代表某公司做出的,显然是错误的。

2、支付款及扣除款项的确认既不属于洽谈业务过程中的事务,也不属于进行合同的商谈,在已经明确将所有工程款的收取授权给深圳分公司的情况下,更不属于本工程业务、施工管理等相关事项。

综上,黄某超越代理权限,擅自以个人名义签署《支付款及扣除款项确认表》,属于无权代理行为,且被上诉人也明知黄某属于无权代理,事后上诉人不知情,也从未追认,因此,该《支付款及扣除款项确认表》依法应认定为无效,不应据此扣除工程款。

二、现场监理员无权在《支付款及扣除款项确认表》中签署,其签署行为无效,不能证明确认表的真实性和合法性。

根据《建设工程监理规范(GB50319-20xx)》3.2.6的规定,监理员应履行以下职责:1在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作;2检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况,并做好检查记录;3复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证;4按设计图及有关标准,对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录,对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录;5担任旁站工作,发现问题及时指出并向专业监理工程师报告;6做好监理日记和有关的监理记录。上述职责中并没有包括对工程款进行核实和证明的内容。更何况,项目监理员应当在业主委托范围内开展工作,本案中,也没有任何证据

证明该监理员获得了业主的相应授权。

该监理员的行为还违反了《建设工程监理规范》5.5.9条的规定,未经监理人员质量验收合格的工程量,或不符合施工合同规定的工程量,监理人员应拒绝计量和该部分的工程款支付申请。根据施工合同第五条第一款第8项的约定,被上诉人应搭建脚手架并承担费用,根据合同第一条第3款的约定铝塑板施工属于上诉人的施工范围。因此,满铺施工平台的工程量不应计入上诉人应完成的工程量中,而铝塑板施工的工程量应只计量上诉人的施工量,而该监理员却不顾自己的职责,超越自己的权限,对不符合施工合同的工程量,随意乱计,其行为因违法而无效。

三、仅根据《支付款及扣除款项确认表》,并不能证明被上诉人有权扣除上诉人的哪些款项,且扣除这些款项明显违背合同约定。

第一、从该表中不能看出哪些款项要扣除,没有任何文字表述指向要扣除的项目和金额。该表最多仅能证明有对塔吊费、电费、满铺施工平台、铝塑板施工费、清理费这些项目的费用的统计数字,而不能证明这些项目费用是应该扣除的款项。

第二、这个确认表并没有确认这些费用是被上诉人支出的,因此不能证明被上诉人有权扣除,这个确认表也没有确认上诉人是义务承担主体,因此,不能证明应该从上诉人处扣除。

第三、确认表中的塔吊费、电费、满铺施工平台、铝塑板施工费、清理费共计408991.2元,金额巨大,但没有任何原始凭证相佐证,就如被上诉人要求上诉人承担的维修费,尚且还有结算单、发票相佐证,而此处却单纯几个数字,其真实性显然无法令人相信。

第四、根据合同第2.1条的约定,本合同是包死价,因此,双方都无权变更合同的价款。依据合同第五条第一款第8项的约定,被上诉人应搭建脚手架并承担费用,根据《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》的要求,脚手架搭建必须满铺,就是所谓的满铺施工平台。因此该费用应该由被上诉人承担,在没有任何合同进行变更的情况下,被上诉人擅自要求从原定工程款中扣除相应金额,显然违背了包死价的约定。

同理,铝塑板施工根据合同第一条第3款的约定属于上诉人的工程范围,包括在工程总价里,根据被上诉人自己提交的证据,被上诉人已确认铝塑板施工是由上诉人完成的,在被上诉人没有证据证明自己进行了铝塑板施工的情况下,擅自扣取相应费用不但与合同相悖,而且违背了公平原则。

关于维修义务及维修款的意见

一、本案讼争的维修事项属于合同第八条约定的质量保修范围。

根据一审查明的事实,上诉人承包的工程在20xx年4月8日即已全部竣工,被上诉人在20xx年7月15日前即已投入使用,根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称解释)第十三条的规定:建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后,又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的,不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。因此从20xx年4月

8日开始,工程进入保修期,即使认可被上诉人在20xx年7月19日曾发函,上诉人也只应承担质量保修的义务

二、上诉人积极履行了保修义务。

根据被上诉人提交的证据18,上诉人已经明确答复被上诉人,上诉人于7月13日派人进行屋面维修,在商讨解决方案过程中,因陵水县第一届体育运动会于7月16日开幕(证据17的内容),因此,被上诉人通知暂停维修。并告知上诉人施工人员每日在现场巡逻,以便及时维修。被上诉人并未对上诉人的此一回复提出任何异议,应认定为被上诉人认可了上诉人陈述的事实。

三、被上诉人不顾上诉人的反对,将维修工作承包给不具备资质的施工队进行维修,属于违法无效的行为,其支付的费用和由此导致的后果应由被上诉人自行承担。

被上诉人分包的工程是专业工程,属于专业分包,在被上诉人提交的证据11、12里也进行了确认。这种专业工程必须由取得专业资质的公司施工和维修,被上诉人根本没有审核李某、杨某两个班组的资质,更没有证据证明这两个班组取得了网架钢结构的施工资质,就将维修工程承包给这两个班组擅自施工,根据解释第一条承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的应认定合同无效的规定,这一承包行为显属无效。根据解释第四条:承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定,收缴当事人已经取得的非法所得。即使被上诉人已按证据20、21、22所显示的支付了多达276600元费用,依法也应当被收缴,而不应将该费用转嫁到上诉人身上。

四、即使上诉人需承担保修义务,需要支付因保修产生的费用,根据合同第8条的规定,也应先从质量保修金内扣除,不足部分才由上诉人支付。

关于提供施工图纸和竣工资料的意见

一、依据被上诉人提交的证据14及上诉人提交的证据3,均能证明上诉人已经将施工图纸移交给被上诉人。被上诉人提交的证据14第10点的内容为:屋顶彩钢板铺设与图纸不符,施工工艺较差。从该内容看,被上诉人是对照施工图纸对上诉人的施工工程进行检查验收的,足可证明被上诉人已经拿到了施工图纸。

上诉人提交的证据3,一审已经认可其真实性,上面所列举的移交资料也包括施工图纸。

争议工程施工完毕并得到被上诉人认可的事实,证明了图纸已经得到包括被上诉人在内的各方的认可。

二、组织审核施工图纸的义务主体是被上诉人,被上诉人没有对施工图纸组织三方审核,上诉人从未拿到过经审核的施工图纸,也根本无法给付被上诉人经审核的施工图纸。

依据《合同》第五条双方责任第(一)款第2项内容,明确约定了被上诉人对图纸的组织审核义务。《合同》第五条第(二)款第2项约定图纸须经原设计单位、建设方和海南省审图中心三方审核通过。

在上诉人向被上诉人交付施工图纸后,被上诉人依照合同约定,本应组织三方对图纸进行审核,但直至今日,被上诉人从未告诉上诉人已经组织三方审核施工图纸,被上诉人也从来没有将经审核的施工图纸交付给上诉人。被上诉人及监理方同意上诉人按上诉人交付给被上诉人的施工图纸进行施工,且工程已经完工并由被上诉人投入实际使用,证明双方在合同的实际履行已经一致同意变更了合同的原约定。

如果被上诉人执意要求上诉人交付经审核的施工图纸,则法院必须判令被上诉人先行组织三方对施工图纸进行审核,在被上诉人将审核通过后的施工图纸交付给上诉人,上诉人才能履行这一义务,否则,这一义务就是无本之木。

综上,一审判决扣除上诉人应得的工程款408991.2元,判决上诉人向被上诉人支付维修款276600元,判决上诉人向被上诉人提供经审核通过的施工图纸和竣工资料都没有实施和法律依据,请二审法院依法予以改判。

代理人:

班组合同 篇7

发包方(甲方)建筑工程有限公司

承包方(乙方)架子工:

依据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及其它有关法律、法规。遵循平等互利、自愿、公平和诚信的原则,双方协商一致,特签订本合同。

第一条工程概况

工程名称。

工程地点。

工程内容架子搭设、安全防护等。

第二条工程承包方式、清包干、包干不包料。承包内容:设计图纸范围内的全部外脚手架、提升机安装、拆卸、安全防护、施工标牌、外墙洒挂密目式安全网,水平吊网、护板、围护杆做油漆,施工通道搭设工棚,临时围档搭设及各临边洞口防护,运至工地架管卸车及扣件穿螺栓等,本工程严格按文明施工标准化,实施图集施工。

第三条合同工期

开工日期。

竣工日期。

合同工期总日历天数。

第四条质量标准及验收

1、工程质量标准:以现行国家施工验收技术规范,施工图纸及施工图设计总说明书,设计变更图纸为依据,工程竣工验收达到优良工程。

2、乙方认真按照标准、规范和设计图纸要求以及现场技术员指令施工。每个分部分项工程验收合格后方可进行下部工序。

3、工程质量达不到要求、必须进行返工、处理至合格。如没有按照要求返工、达不到验收标准,所造成的材料及人工费全部由承包方负责。

4、乙方在施工中必须严格执行操作规程,所有工序必须做到方、平、正、直,在操作中控制好各部位标高和控制点。

5、隐蔽工程、重点部位必须通过现场技术人员验收合格后方可进行下一步工序施工。

第五条安全文明施工

1、在施工中乙方必须遵守国家规定《建设工程安全生产管理条例》采取必要的安全保障措施,组织施工人员认真学习安全常识,贯彻安全第一、预防为主的方针,做到安全第一、质量第一文明施工。

2、各作业工种在施工因乙方施工人员操作不当而造成的安全事故,其造成的经济损失和相关的法律责任全部由乙方承担,甲方概不负责。

第六条面积计算与付款

1、本工程面积计算按照现行的建筑工程建筑面积计算规范为本工程面积计算依据。

2、本合同付款方式采用清包干确定,包干价为每平方地下室按剪力墙垂直面积每平方_____元,包工不包料,包各工种所需工具(机械)。施工中市场价格变化均不做任何价格调整。

3、合同付款方式:进场甲方不付预付款,每月按实际完成工程量及甲方的资金情况支付____%,竣工验收合格后,付足_____%,年底除留____%保修外付清,保修金在竣工验收合格一年后付清。

第七条违约责任

1、乙方在施工中,如工程验收不能达到要求造成返工,其材料及所有人工费全部由返工方承担。

2、如在施工中造成混凝土硬化、模板、钢筋、线菅浪费(损耗按国家标准),甲方按市场价格在乙方人工费中扣除。

3、乙方在施工中如自主变更图纸,因市场人工工资原因造成和自动放弃施工,乙方索要已完成的工程量,甲方不予认可。

4、因乙方施工造成的厕所、外墙渗水,乙方必须在接到甲方通知三天内进行修复,如乙方拒不修复,甲方根据实际发生维修费用从乙方剩余工资中扣除。

5、本合同一式两份,甲方双方各执一份。自签订之日起生效。

甲方(签字):_____乙方(签字):_____

_____年_____月_____日

_____年_____月_____日

班组合同 篇8

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工(劳务)承包事项协商一致,订立本合同,并严格执行。

2、承包内容:

图纸范围内所有主体结构及二次结构模板分项工程,包含以下但不限于以下内容:包含模板安装、拆除、模板钢管支撑搭拆,板(墙)面所有孔洞模板安拆,电梯井、集水坑、排水沟等芯模安拆(芯模上下部分面积不予计算),模板工程加固及支撑螺杆、墙板柱螺杆、止水螺杆加工、套管等清除,钢结构预埋,定位、限位等焊接,线条二次施工植筋、支模,钢管爬梯、马道、卸料平台、塔吊操作平台、升降机卸料平台等铺设模板,成品保护所采用的模板安装、铺设、拆除、刷漆分色,所有止水返坎必须一次成型,塔吊、货梯等设备基础砼施工,楼层放线、高程引测,材料场内装卸、搬运,后浇带内模板、钢丝网(钢板网)安装、焊接加固,使用材料清理、分类堆放,板材(方木)起钉,自备铁丝、钉及模板安拆使用机具等。 以及图纸、变更、指令包含的所有分项工程相关的其他工作内容。

4、材料损耗:水泥撑条10%、三型卡2%、螺杆1%、螺帽5%,钢管切割100元/次(项目部同意除外)。

四、质量标准:

符合图纸设计要求,并满足现行规范、规定要求,质量评定必须达到“优质”、安全达到“江苏省文明工地”。 如未达到以上要求任意一项,扣除 元/M2。

五、合同价款:

建筑面积: 元/M2;(或地下室模板接触面积 元/M2;地上模板接触面积 元/M2;)工程建筑面积的计算:按设计图纸及江苏省建筑工程综合定额计算规则中的规定计算建筑面积。双方约定工程从开工直至竣工验收不论什么原因都不得调增以上的承包价格,否则视为违约。如质量、工期等各项指标(详见各分部分项甲方给予的书面交底)达不到规定要求或中途停止施工,甲方有权解除合同,乙方无条件将施工人员撤离施工现场。甲方在一个月内付给乙方完成工程量的60%款项,余款在工程验收后一个月内一次付清,双方约定:现场加工半成品不予结算(包括二次结构),其他部分已完成验收合格工程量按照合同价款的60%计算。结算时扣除乙方所有发生的违约金、赔偿金、罚款等相关应扣款项。

六、发包人责任与义务:

1、提供施工所用的材料、机械等: 塔吊、三级配电箱(含)以上电源、箱、柜,施工所需木方、板材、螺杆、螺帽、钢管、扣件、三型卡、水泥撑条,其他辅助材料均由承包人自备。

2、向乙方提供本工程所发包的工程概况及内容、质量标准、进度安全方面的要求,并检查落实。

3、负责向乙方提供楼层周边主控制轴线及高程(乙方依据甲方提供的控制轴线进行放样,自检合格后通知甲方验收)。

4、按照合同规定的时间、数额向乙方支付工程款。

七、承包人责任与义务:

1、乙方必须具备提供所承揽工程任务的资质、等级证书及相关资料。

2、乙方进场后应按照甲方对质量、进度、安全、成本等方面所要求的标准,完成合同约定的全部施工内容。

3、乙方按照工期要求自行准备模板安装使用铁丝、钉等所有材料及其配套使用机具,同时负责三级箱以下电箱、线缆(自行组织专业人员)安、拆。

4、如因乙方组织不利,不能如实完成,并对工程造成影响或造成损失的承包人,甲方给予合理罚款或将分包队清场,并扣罚所完成工程量合款的20%。

5、进度责任:按时完成项目分部、分项工程进度计划,因乙方责任每延误一天罚款 2000 元,如连续延误超过 5 天,甲方有权另行组织人员进行施工,并对承包人完成的工程量按照 % 结算支付与承包人,甲乙双方终止合同。

6、质量责任:因乙方责任造成质量事故,返工所需人工、材料、电费等费用由乙方承担。因乙方责任造成检验、检测不合格,各种试验、验收不合格,其发生费用由乙方负责。在日常检查中,由于乙方责任导致的质量问题,其所发生的费用,由乙方全部承担。如出现重大质量事故,甲方有权依据《中华人民共和国建筑法》之规定,追究乙方责任。

7、服从甲方的领导和管理,遵守国家的法律与法规,执行工地各项规章制度,对违反制度者,甲方有权予以处罚。

8、乙方在本合同签订 3日内必须提供甲方与该工程项目的施工总进度计划及相关的劳务人员上人计划表,作为本合同的附件内容。

9、乙方在劳务人员进场 3日内必须提供所有劳务人员花名册(包括姓名、出生年月、身份证号码或身份证明材料等)、组织系统图及联络表上报甲方。

9、按实际需要领用材料。浪费材料、损坏要按公司的成本管理制度承担经济责任。

10、乙方自行采购符合甲方要求的安全防护用品,并且自行配备场内通讯联络设备。

11、乙方必须甲方要求进行材料分类、堆放、整理、板方起钉,如达不到甲方要求将扣除 元/M2作为罚款(承包单价)。

八、违约责任:

1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,执行本企业的各项安全生产规章制度、文件及相关要求等内容,并随时接受甲方安全检查人员的监督检查。由于乙方违反安全规定造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。

2、乙方在没有得到甲方(图纸设计变更文件)许可下,私自改变图纸设计而施工,经相关方查出后罚乙方3000---10000元,并承担由此带来的经济损失。

3、对于甲方安排的任何工作指令,无论结果如何乙方必须在2小时内向下达工程指令者回复,否则视问题轻重对当事人处以500元/次罚款。

4、乙方管理人员必须参加甲方组织的有关会议,对无故迟到者罚款100元/人,对无故不参加者罚款200元/人。

5、材料消耗以甲方经营部下核的预算定额量为标准,若材料节余,其节余部分的10%奖给乙方;若材料浪费,其超支部分全部由乙方承担,并在相应工程款中扣除。

1、乙方在5层以下主体工程完工后,甲方按照乙方已完成验收合格的工程量核算价款的 % 支付乙方;

2、主体工程验收合格后,甲方在 贰 个月内按照乙方已完成的实际工程量核算价款的 % 支付乙方。

3、工程竣工验收后甲方在 个月内按照乙方已完成的实际工程量核算价款的 % 支付乙方。

4、余款在甲方按实结算后,经甲方客服办和质检科等相关部门实地查看并征询业主意见,无质量问题后一次性付清(期间利息不予计算)。

5、以上工程款支付前,乙方必须依据拨付款额度,提供相应工资表于甲方。

十、安全生产、文明施工:

1、必须遵守甲方安全生产规章制度,严格遵守操作规程,不得违章操作、违章指挥、野蛮施工。

2、乙方必须严格按要求施工,杜绝亡人事故,否则相应责任自负。

3、乙方所有人员不得在宿舍内使用任何电器设备,一经发现除没收外另处人民币300-1000的罚款。

4、不得打架斗殴,发生一次罚3000-10000元,情节严重的移送公安机关,甲方保留诉讼权利。

5、确保成品保护,凡造成上道工序成品破坏的,承担其损失和费用。

6、乙方所有人员进场后将个人的身份证原件及复印件提交与甲方安全员便于办理暂住证及其他事宜。

7、其他安全事项以项目部的安全交底为准,且安全交底作为合同附件与本合同具有同等的法律效力。

8、乙方必须按照要求配备专业管理人员,制定相关规章制度,合同履行中因工或非因工的伤亡事故,乙方必须独立承担法律及经济责任,重伤人员的医药费、误工费、赔偿费、差旅费等一切费用均由乙方承担。

9、乙方在施工过程中必须统一服装、必须佩戴统一购买的安全帽并扣紧帽带,每发现一次不佩带安全帽罚款人民币50元,在当月生活费中扣除。

10、甲方有权对乙方的全部施工人员进行监督,有权要求乙方在三天内撤换或调整其认为不称职的施工人员,乙方必须采取有效措施保证在整个施工期间施工现场有足够的劳动力,保证工程按计划顺利实施,并不受节假日的影响,否则所发生的一切经济损失及连带责任均由乙方承担。

11、对于乙方的质量、安全及其他各项罚款,乙方有责任配合甲方做好手续,若乙方不予以配合,甲方根据实际情况或影像资料,即可形成罚款依据。

12、每月罚款从当月工程款或生活费中扣除,若乙方不配合,甲方项目部直接两人签字递交财务即可。

十一、合同的终止:

1、双方均不得无故终止合同,乙方承包的工程项目,不得再进行分包,否则由此造成的损失由乙方承担。

2、若乙方无力履行合同规定的工期和质量要求,甲方有权勒令乙方停工整顿或要求其增加(调整)劳动力;若乙方仍达不到要求,甲方有权终止合同,按照完成合格工程量的 % 给予结算,同时所造成的损失由乙方自行赔偿。

3、若甲方不能按合同约定支付工程款,经协商达不成一致意见,乙方应提前10日书面通知甲方要求终止合同。

4、乙方如因其他原因终止合同,须提前15日通知甲方,在未征得甲方同意前,不得单方面终止合同,否则所造成的损失乙方承担。

十二、其他条款:

1、施工所需周转材料运输所发生的人工费用由乙方负责。

2、施工工地为 江苏省 文明工地标准,乙方必须按相关文明工地要求管理,必须做到“工完场清、活完料清”;如有达不到者将处以已浪费材料费或人工费的5-10倍罚款。

3、乙方所有人员必须遵守甲方相关施工现场、生活区的其他管理规定,否则按相关规定处罚。

4、甲方对乙方的奖罚金额必须在其当月的工程款发放中体现(甲方设臵安全、进度、质量奖)。

5、为保障务工人员的合法权益,乙方每月必须提供劳务人员工资表和监督发放其工资。如出现本施工队工人因工资问题投诉或闹事所造成的损失由乙方负全部责任。

6、无论何种原因均不得聚众、组织人员至工地,同时不与第三者产生任何债务、债权关系。

7、工程款拨付依据甲方拨付工程款进度进行支付。 现场不产生任何零工,任何零工、签证、均不予以计价,除天气、政府机构不可抗力等造成停工除外。因甲方原因造成停工,7日内不予补助,7~15日内补助50元/ 日/人,超出15日乙方必须自行解散劳务人员,甲方不给予任何补偿。同时按照实际完成的工程量在壹月内给予结算完毕。

十三、本协议有效期为:

自签定协议之日起至所分包的工程项目(完)竣工及所有人员全部撤出现场,余款支付完毕即终止。

十四、补充条款:

承包人的所有人员在施工过程中如有违反合同条款、项目部各项规章制度,发包人对承包人的罚款就在当月工程款中扣除(所有罚款不需承包人签字认可)。

同时在合同履行中,如产生辱骂、殴打、围攻项目部人员、集体停工、上访、堵路以及中途退场等其他过激行为,发包人有权将承包人工程款扣除,承包人不得提出任何异议。

此合同壹式伍份,甲方肆份(分公司、工程部、财务部、经营部各执壹份),乙方壹份。

合同未尽事宜双方协商解决。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

班组合同 篇9

钢筋班组劳务合同

甲方: 乙方:

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他相关法律、行政法规等。遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方为明确各自在施工中的权义、责任。特订立本合同如下:

一、工程概况

工程名称:广宗县美景花园5#楼及地下车库 工程地点:广宗县兴广路路西

二、合同承包模式

1、本工程土建合同采用班组劳务承包。

2、除本合同条件的规定外,合同内协商的单价不得另行调整和变更。

三、承包范围及内容

1、从设计图纸内容,变更通知所含以及基础到主体的所有现浇砼结构和所有预制砼的钢筋制作、安装、电焊、清理、堆叠、浇筑砼时全面负责看护工作。

2、本工种所需的所有材料进场后二次搬运、垂直运输等所有工作。

3、施工过程中,每个施工段的质量、安全、文明自检、互检、整改以及甲方、监理的验收工作。

4、钢筋制作场地,运输过程中,支模现场,安装现场等所有的文明施工工作及与其他班组工种间的配合工作。

5、因本工种施工的杂物, 建筑垃圾的清理以及创建文明工地的配合工作。

6、除大型机械设备甲方供应外,小型设备、钢筋加工机具手头工具乙方自备。

四、合同价款和工程款支付方式 1.合同单价:

①美景花园5#楼(地上7层)所有钢筋工程按建筑面积元/m2,根据实际工程量由甲方审核后据实结算。

②美景花园地下车库(含5#楼地下两层)所有钢筋工程按建筑面积元/m2,根据实际工程量由甲方审核后据实结算。2.付款方式:

a.美景花园 5#楼施工完成至地下一层浇筑后5日内甲方付给乙方伍万元为进度款;施工完成至地上三层层浇筑后5日内甲方付给乙方已完成工程量70%为进度款;主体全部封顶待钢筋活完成后材料归码完成5日内付至已完成工程量的95%进度款;剩余5%为质保金期主体验收合格后一月内付清。b.地下车库工程按照甲方进度安排分段进行施工支付,每段施工完成浇筑后5日内甲方付给乙方已完成工程量80%为进度款;主体全部封顶待钢筋活完成后材料归码完成5日内付至已完成工程量的95%进度款;剩余5%为质保金期主体验收合格后一月内付清。

五、工程质量

1、乙方进场前应认真熟悉图纸,配备有一定专业技术的工长专人负责技术工作,并对自身以下班组的技术指导和交底工作。图纸中发现的问题及时与项目部沟通协调,做好各项配合工作。对项目部下达的任务、指令应及时作好安排,努力完成。

2、本工程质量标准:必须一次交验合格,严格钢筋绑扎质量,力争优质结构,造形象工程。不允许跳格绑扎、钢筋间距整齐,美观,不允许有钢筋移位和露筋现象,支撑要求合理并牢固。确保几何尺寸,如移位和露筋后,由本班组自行负责处理达到质量要求。

3、施工工艺应符合规范和图纸要求,严格进行自检制度,自检合格后报项目部检查,如因检查验收不合格,一切返工损失由乙方全部负责,项目部有权进行经济处罚,并将罚款上交项目部。

六、工程进度

本工程进度乙方必须按项目的工程进度计划和指令,保质保量的完成,如因乙方未能按规定计划进行,甲方有权进行经济处罚。

七、甲方责任和义务

1、为满足工程施工需要,甲方向乙方提供结施、建施施工图纸一套由乙方自己复印,甲方向乙方职工提供民工住房。

2、甲方在乙方进场施工前有义务对乙方进行技术交底和安全教育,并对现场工作和工程进度、质量要求作全面的指导、安排。甲方对工程上的任何指令、任务,向乙方宣布后即刻生效,乙方接到指令和任务,应无条件执行。

3、甲方有权对乙方不称职的现场管理人员和不听指挥的职工调离本项目部,乙方在收到该指令三日内严格执行。

4、甲方应根据乙方的材料需用计划,按时提供原材料,并有一定的库存,保证乙方进度、质量的需要。

八、乙方的权力和义务

1、乙方应按照施工图纸及施工规范、图集和本合同约定的要求组织施工管理人员和职工进行学习、掌握,同时对本班组传达甲方的施工任务、工程质量标准、现场施工管理、安全管理等各项规章制度和要求,并对甲方的施工任务、工程质量、安全、进度全面负责。

2、乙方应对本班组人员严格负责,加强质量安全教育,遵章守法,爱惜公共财物,教育职工应服从项目部的同意管理和指挥调度。

3、乙方应根据对工程进度,向项目部提供可行的进度计划和材料计划。现场内材料进场、应积极配合组织人员进行下车,现场材料乙方应有义务堆码整齐、有序,做到文明施工。

4、乙方在施工现场应教育职工合理使用原材料,不得大材小用,长材短用,浪废原材料,钢筋损耗不能大于1%,如违规操作一经甲方发现,甲方有权对乙方进行处罚。

5、乙方应在分项工程施工完毕后,由负责技术的人员严格进行自检和复检,严格按照项目部的各项专项方案施工,特别是承重架、大模板工程。检查完毕后,报项目部复查。如因不按项目部指令和方案施工,造成一切质量、安全损失由乙方承担全部经济损失,同时项目部并处一定数目的罚款。

6、现场内本班组所需的机具用具。(重点运输机械除外)由乙方自理;同时本班组所用的个人劳动保护用品,由乙方自行采购并具有合格证,如安全帽、安全带、手套等。在现场内并按要求佩戴。

7、乙方在施工中发现图纸中存在问题,不及时上报甲方,擅自施工,由此造成的损失,由乙方自行承担全部责任,并赔偿损失。

8、积极配合甲方对操作人员进行现场技术教育、技术交底,作好本班组人员入场前的民工三级教育。

9、严格贯彻执行、遵守现场的管理制度,机械操作必须按操作规程规范操作。积极组织劳动力,确保项目的质量、安全和工期任务。

10、乙方在合同签订后应积极组织施工力量,确保工期任务,同时除春节外,平时节假日应有充足的人员上班不得停工。

11、进场的工人必须身体健康,未成年及年满55周岁以上者,禁止进入施工现场。同时如有高血压、冠心病、癫痫病等,严禁进入施工现场。

九、安全文明施工及要求

1、施工现场内在工作区域乙方应负责卫生清理,保持场内的整洁,特别是加工房内废弃物、木屑等及时清理,防止扬尘,无噪音污染,做好环境保护工作。

3、承包班组进入施工现场各相关证件必须齐全并交复印件及花名册一份交甲方备案。对本班组人员应加强教育,现场内作到文明施工,搞好团结工作,防止打斗事件,如经发现,项目部有权进行经济处罚。

4、严禁在施工中乱抛、乱放物品,特别是在操作层内严禁向建筑外抛投物品,防止高空落物伤人,危机安全。现场内的材料堆放整齐,并用塑料布覆盖,保持文明施工。

1、各承包组必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程,班组人员进场前必须作好三级教育和交底工作,严格按照安全操作规程施工,高空作业必须系好安全带,严禁酒后上班作业。如违反安全操作规程违章作业造成的安全事故,由违章者自负全部责任。

2、严格遵守和国家及河北省的各种法律法规,服从总包及甲方等相关部门的指挥,自觉遵守和执行总包及甲方的规章制度。随时接受项目部的检查,班组与班组加强沟通,对查出的问题及时进行整改,加强安全巡视,进行保养维护。

4、进入施工现场必须正确使用和佩带各种安全防护用品,必须戴安全帽和系好安全带,如发现不戴安全帽和不系安全带给予50元/人次罚款,违反安全操作规程的和未经主管部门同意任意拆除安全防护的视情节严重处以500——1000元罚款。

5、宿舍内严禁乱拉乱接电线,严禁在宿舍内烧煮食物,一经发现除没收炊具外并处以200元以上一次罚款。

6、严禁打架斗殴、嫖娼、赌博,如有发现先给予双方处以500——2000元罚款,然后根据调查结果,责任方承担的全部损失,情节严重者移交司法部门处理。

十、本合同一式二份,合同签订后,该协议具有同等法律效力,如因履行本合同发生争议,双方协商解决,协商未成,提交总包单位当地合同仲裁委员会或当地法院仲裁。

甲方: 乙方:

签订日期:签订日期: