景观合同

时刻过得太快，这一工作阶段马上就要过去，在新的阶段到来之前，让我们对这一阶段的工作做一个总结，写工作总结，需要对自己所做的工作进行认真的分析与研究，那么我们如何动笔写一篇总结呢？请你阅读小编辑为你编辑整理的《2023景观合同(模板11篇)》，供您参考，并请收藏本页！

开发商： 以下简称甲方 施工队： 以下简称乙方 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本合同园林园建及绿化工程事项协商一致，订立本合同。

二 。工程内容：

园林路铺装、园林小品、凉亭、悬背廊架、双排仿木花架、景观叠水、景观照明、假山喷泉、微喷设施、绿化种植、假山、景石布置、水景、户外健身器材、休闲桌椅等。

三 。承包方式：

本工程按包工包料进行施工总承包。

2.图纸(意向图、平面图、效果图、施工图等);

3.清单报价表;

4.分段验收表格及完工后的验收报告。

1.清单报价按实际发生量结算;

2.经双方协商，达成的总承包价。

六 。合同工期：

1.本工程合同工期为 天，开工工期从 年 月 日至 年 月 日，按日历天数。

2.本工程因人力不可抗拒的自然灾害或甲方原因致使施工不能正常进行同意顺延工期。

七 。工程施工质量和验收：

1.照施工图纸、工程技术要求、经甲方确认的施工技术方案组织施工。

2.施工过程中甲、乙双方沟通后按进度分段验收。

3.工程竣工后，乙方在自检合格的基础上向甲方提供竣工验收报告，甲方在接到乙方竣工验收申请报告后，一周内组织相关人员进行工程验收。验收合格后，甲方签署竣工验收证书，乙方将工程移交给甲方处理;若验收不合格，乙方负责修复合格后，再报甲方验收。

甲方委托方： (以下简称甲方) 乙方承接方： (以下简称乙方)

为避免工程失误，所造成的巨大损失。根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计收费标准》，以及国家有关法律、法规规定，现甲方委托乙方对本工程项目进行设计，经友好协商达成如下合同条款，供甲、乙双方共同遵守：

一、项目名称： 。

二、项目地址： 。

三、项目绿化面积约为： ㎡。

四、设计内容：

①.整体设计说明;②.彩色平面图;③.整体鸟瞰图;④.节点效果图;⑤.施工图(总体平面设计图、分区索引图、各分区图、竖向标高设计图、网格坐标设计图、园林建施设计图、植物配置设计图(

时间快得如白驹过隙，如日月穿梭，我们的阶段性工作即将结束，此时就可以总结剖析自己的工作情况了。工作总结要作为文件下发，也要存档备查，要经得起历史和群众的检验。我们怎样才能让自己写好一篇工作总结呢？有请阅读小编为你编辑的景观合同12篇，请继续阅读本文相关内容！

一、 名称、规格、型号、数量、单价、金额、交货期：

二、 质量要求、技术条件：

1、 石材各规格对角尺寸正负差为±1.5mm，平行差为±0.5mm，风化度确保40。

2、 乙方给甲方提供的石材要体质保量，严格生产，安装后间缝隙0.5mm，乙方负责安装，具体墓型尺寸见附表。

三、 承接方对质量负责的条件：

1、乙方必须按甲方提供石材及照片严格生产，不得擅自修改，及时按合同数量运往甲方指定地点(施工现场)，并负责全部安装粘贴完毕后，甲方验收，安装验收前造成的损失由乙方自负，安装所需材料由乙方负责。

2、安装后的石材经甲方验收不合格，由乙方负责，并从新更换合格的石材。

四、技术资料、图纸提供办法及保密要求：

由甲方向乙方提供墓型图纸(片)等资料，乙方必须对甲方负责，严格保守商业机密，不得将甲方所提供的技术资料向行业泄密，否则乙方将全部赔偿由此造成的一切经济损失。从货款中扣除 %的违约金。

五、包装要求及运输要求：

木箱、草绳、汽车或铁路集装箱运输，运费、装卸费等一切杂费由乙方承担。

七、验收标准及地点：

甲方陵园基地施工现场，经乙方到货后墓型全部安装粘贴完毕后，由甲方最终验收，验收合格后签发验收单，乙方凭甲方验收单结算。

乙方必须按甲方规定交货时间提前交货，不得延误，如乙方违约每延误一天，按每批合同总价款 %处罚，务必在月 日前全部安装完毕，每拖延一天，罚款 元/天。

十、双方解决纠纷的办法：

双方协商解决，协商不成，诉至银川市中级人民法院，由银川市中级人民法院判决。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方：

乙方：

工程施工，经双方协商一致，签订本合同。

第一条承包方式：

1.1按承包范围实行包工包料。

1.2未经甲方书面认可，乙方不得将所承包范围内的除劳务分包和材料采

时代发展日新月异，合同已经成了工作中不可或缺的一部分了。合同是两个或两个以上的当事人意思表示相一致的协议。请跟随工作总结之家编辑的步伐一起来了解“景观合同”，欢迎大家阅读，希望对大家有所帮助！

（以下简称甲方)

(以下简称乙方)

依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和招标文件的要求，甲乙遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就 ，同意订立本合同，达成协议如下：

一、项目概况：

1、项目名称：

2、项目地址：

二、本合同施工范围： 项目园区施工图纸范围内的园林景观绿化进行建设。

三、合同工期：

开工日期：________年____月____日

竣工日期：________年____月____日

四、 合同价款及付款方式

总造价为610万元，增减项根据甲方意见进行调整，合同签订后支付总造价的30%，全部工程完工后支付总造价的50%，竣工验收后再付款10%，保修期满后付清所有尾款，保修期为________年。

五、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

六、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

七、各方权力及义务：

1、甲方的权力及义务：

(1)、甲方代表负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。

(2)、协调总包单位向乙方提供施工所需场地和水电接驳点，并说明使用注意事项。

(3)、按合同的约定及时支付乙方工程款。

(4)、按规定提供施工场地并提供有关隐蔽、障碍物资料。

(5)、按合同约定组织工程验收并按合同约定的期限办理竣工结算。

2、乙方的权利及义务：

(1)、乙方驻工地代表负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，处理由乙方负责的各项事宜。

(2)、乙方按甲方要求进场施工并提前组织好采购、运输、保护等工作。

(3)、按施工安全规范规定，采取施工保卫安全等技术措施，确保现场施工人员及第三者安全。

(4)、接受甲方监督和管理并服从总包单位对工程总进度计划的安排与施工协调。

(5)、严格按审批后的图纸和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工，确保工程质量和合同工期。

(6)、参加工程竣工验收，竣工验收合格后，应按甲方要求及时办理竣工资料的移交，编制工程结算。