景观设计合同 共50份
景观设计合同栏目给大家带来大量景观设计合同、景观设计合同范文大全等内容,帮助大家对过去的工作进行经验总结,更多景观设计合同相关内容可以关注我们!
当人们开始关注工作中承诺的重要性时,他们对契约意识的认识也越来越强烈。签订合同是在达成协议之前各方进行接触和洽谈的一个过程,那么一般的合同是如何书写的呢?在本文中,我们将重点研究和应用“景观设计合同”,欢迎点击进入,了解更多有关我们的信息!
景观设计合同(篇1)环境景观设计合同
甲方: (委托人姓名或机构名称)
乙方: (设计人姓名或公司名称)
鉴于甲方有意进行环境景观设计项目,现委托乙方进行设计工作,双方达成如下协议:
一、设计项目的基本要求
1. 项目名称:(设计项目名称)
2. 设计范围:(限定设计范围)
3. 设计任务:根据甲方需求,对设计范围内的环境景观进行规划和设计,并提交设计方案和效果图等相关成果。
4. 设计标准:符合国家和行业相关法规和标准,设计方案应体现可持续发展、生态保护、生态修复和生态管护的理念。
二、设计过程及成果
1. 设计过程:乙方按照甲方需求和要求,进行设计前期调研和分析,制定设计方案,并与甲方沟通、确认和修改,最终形成符合甲方要求的设计成果。
2. 设计成果:乙方按照甲方需求和要求,提交设计方案、效果图、施工图等设计成果。
三、付款方式及金额
1. 设计费用:设计费用为 (金额) 元人民币,费用包括设计成果的研究、规划、设计、图纸绘制、沟通确认等所有费用。甲方应在双方签订本合同后 (时间) 日内,向乙方支付 (金额) 元人民币(或按照约定方式支付设计费用)。
2. 设计费用变化:如因甲方需求变化或其他特殊原因,导致设计费用发生变化,甲乙双方应协商确定。
四、合同履行和失效
1. 合同履行:本合同自甲方与乙方签字盖章之日起生效,至乙方交付设计成果并甲方确认验收后终止。
2. 违约责任:本合同的任何一方如未按照合同约定履行义务,应承担违约责任并赔偿对方因此所受的损失。
3. 异议处理:如合同履行过程中,甲方与乙方之间发生争议,双方应协商解决。争议无法解决时,可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
四、其他
1. 本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
2. 本合同一式两份,甲方和乙方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签名): 乙方(签名):
日期:
查看更多>>时代发展日新月异,合同已经成了工作中不可或缺的一部分了。合同是两个或两个以上的当事人意思表示相一致的协议。请跟随工作总结之家编辑的步伐一起来了解“景观合同”,欢迎大家阅读,希望对大家有所帮助!
景观合同(篇1)(以下简称甲方)
(以下简称乙方)
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和招标文件的要求,甲乙遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就 ,同意订立本合同,达成协议如下:
一、项目概况:
1、项目名称:
2、项目地址:
二、本合同施工范围: 项目园区施工图纸范围内的园林景观绿化进行建设。
三、合同工期:
开工日期:________年____月____日
竣工日期:________年____月____日
四、 合同价款及付款方式
总造价为610万元,增减项根据甲方意见进行调整,合同签订后支付总造价的30%,全部工程完工后支付总造价的50%,竣工验收后再付款10%,保修期满后付清所有尾款,保修期为________年。
五、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
六、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
七、各方权力及义务:
1、甲方的权力及义务:
(1)、甲方代表负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收,办理设计变更、签证及验收手续,负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。
(2)、协调总包单位向乙方提供施工所需场地和水电接驳点,并说明使用注意事项。
(3)、按合同的约定及时支付乙方工程款。
(4)、按规定提供施工场地并提供有关隐蔽、障碍物资料。
(5)、按合同约定组织工程验收并按合同约定的期限办理竣工结算。
2、乙方的权利及义务:
(1)、乙方驻工地代表负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,处理由乙方负责的各项事宜。
(2)、乙方按甲方要求进场施工并提前组织好采购、运输、保护等工作。
(3)、按施工安全规范规定,采取施工保卫安全等技术措施,确保现场施工人员及第三者安全。
(4)、接受甲方监督和管理并服从总包单位对工程总进度计划的安排与施工协调。
(5)、严格按审批后的图纸和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工,确保工程质量和合同工期。
(6)、参加工程竣工验收,竣工验收合格后,应按甲方要求及时办理竣工资料的移交,编制工程结算。
查看更多>>时间快得如白驹过隙,如日月穿梭,我们的阶段性工作即将结束,此时就可以总结剖析自己的工作情况了。工作总结要作为文件下发,也要存档备查,要经得起历史和群众的检验。我们怎样才能让自己写好一篇工作总结呢?有请阅读小编为你编辑的景观合同12篇,请继续阅读本文相关内容!
景观合同(篇1)一、 名称、规格、型号、数量、单价、金额、交货期:
二、 质量要求、技术条件:
1、 石材各规格对角尺寸正负差为±1.5mm,平行差为±0.5mm,风化度确保40。
2、 乙方给甲方提供的石材要体质保量,严格生产,安装后间缝隙0.5mm,乙方负责安装,具体墓型尺寸见附表。
三、 承接方对质量负责的条件:
1、乙方必须按甲方提供石材及照片严格生产,不得擅自修改,及时按合同数量运往甲方指定地点(施工现场),并负责全部安装粘贴完毕后,甲方验收,安装验收前造成的损失由乙方自负,安装所需材料由乙方负责。
2、安装后的石材经甲方验收不合格,由乙方负责,并从新更换合格的石材。
四、技术资料、图纸提供办法及保密要求:
由甲方向乙方提供墓型图纸(片)等资料,乙方必须对甲方负责,严格保守商业机密,不得将甲方所提供的技术资料向行业泄密,否则乙方将全部赔偿由此造成的一切经济损失。从货款中扣除 %的违约金。
五、包装要求及运输要求:
木箱、草绳、汽车或铁路集装箱运输,运费、装卸费等一切杂费由乙方承担。
七、验收标准及地点:
甲方陵园基地施工现场,经乙方到货后墓型全部安装粘贴完毕后,由甲方最终验收,验收合格后签发验收单,乙方凭甲方验收单结算。
乙方必须按甲方规定交货时间提前交货,不得延误,如乙方违约每延误一天,按每批合同总价款 %处罚,务必在月 日前全部安装完毕,每拖延一天,罚款 元/天。
十、双方解决纠纷的办法:
双方协商解决,协商不成,诉至银川市中级人民法院,由银川市中级人民法院判决。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
景观合同(篇2)甲方:
乙方:
工程施工,经双方协商一致,签订本合同。
第一条承包方式:
1.1按承包范围实行包工包料。
1.2未经甲方书面认可,乙方不得将所承包范围内的除劳务分包和材料采
查看更多>>