基础合同

基础合同(精华四篇)。

人们逐渐意识到了合同的重要性。签订合同有法律依赖，对双方都有约束力，你知道合同主要包含哪些方面的内容吗？编辑筛选了多篇文章认为“基础合同”最为出色，希望这些信息能够对您有所帮助和提供一些借鉴！

基础合同 篇1

发包人(甲方)：自贡市第二建筑工程有限公司江安上城国际项目部 承包人(乙方)： 身份证号码：

承包人地址：

根据工程生产的需要，经甲乙双方友好协商，甲方同意将承建的江安飞跃上城国际商住楼的基础土石方工程承包给乙方操作，为明确双方的责、权、利，保证双方的利益，经协商达成以下条款，供双方共同遵照执行。

1、基础开挖范围内土石方的挖方及运输、倒土(包括基槽、基坑的破碎、挖、运、倒土以及基槽、基坑的修边检底)。

1、土石方按实收方计算。基槽、基坑的挖方包括坑、槽的清边检底，达到验收要求。

完工后支付全部工程款的80%，剩余工程款在俩个月内全部支付完。

七、工程所需用具，设备等双方负责范围：

1、甲方负责向乙方提供基础施工图纸及向乙方交代每单元四边主轴线。

2、乙方负责所有的放坑、槽线，甲方派人配合。严格按照施工图纸的尺寸大小及标高进行开挖、清理，并达到验收要求。

3、乙方自行准备挖机、运输车辆、放线所需的一切工具。

施工工期为15天,如果每延误一天，则按500元/天进行处罚。若遇不可抗拒因素,工期顺延。

1、甲方有权监督乙方分包的工程质量，乙方应严格按有关施工规范、图纸进行操作施工，产品必须一次性交验合格，乙方应精心组织、精心施工，以确保工程质量优良，如乙方在施工中出现自己放线错误造成的一切损失由乙方承担。

乙方必须严格按照国家现行的安全操作规程和有关规定，进场必须设兼职安全人员，建立健全安全制度，禁止违章操作，甲方有权监督乙方分包工程的安全生产，若发生安全事故，经济损失双方负责的范围如下：

1、由于乙方责任或主要责任属乙方，经济损失在元以内全部由乙方负责。

2、由于乙方责任或主要责任属乙方，经济损失在2000以上由甲、乙双方协商解决。

基础合同 篇2

1.南昌建筑安装公司从邻省的安电设备制造厂购进了只电源开关，但回来一检测，发现有1/3的质量不合格。经双方协商，安电制造厂同意全部退货。但是南昌建筑安装公司却一直没有收到2000只电源开关的退货款，几经催讨都没有结果，于是安装公司以安电设备制造厂为被告向法院起诉。但此时安电制造厂已经被另一省的光源电力设备有限公司所兼并，成为其一个生产分厂。原制造厂领导以制造厂已经不存在为由，不归还欠款。而光源电力设备有限公司认为，此债务属原制造厂，与公司业务没有任何关系，也拒绝承担责任。对此债务承担，下列说法正确的是：( )

C.由光源电力设备有限公司承担，因为它承受了原安电设备制造厂的债权债务

解题思路：本题涉及法人合并后的债务承担问题依《民法通则》第44条第2款的规定，企业法人分立、合并，它的权利和义务由变更后的法人享有和承担安电设备制造厂虽然是与南昌建筑安装公司签订合同的当事人一方，且其存在违约事实，因违约而形成的债务本应由安电设备制造厂承担，但安电设备制造厂已经被光源电力设备有限公司兼并，安电设备制造厂的债权债务由光源电力设备有限公司概括承受，故其对南昌建筑安装公司的债务应由光源电力设备有限公司承担本题选项为C

2.甲、乙、丙发起成立一个销售北京鸟巢奥运比赛空气的有限责任公司，为了成立该公司，甲、乙、丙租赁房屋和置办办公设备及雇用人员，为此欠下大量债务。后公司未被批准。对此债务，债权人该怎么办?( )

解题思路：本题涉及公司发起过程中的债务承担问题对于公司发起过程中的债务承担，如果公司成立的，应由成立后的法人为被告并由该成立后的法人承担责任;如果公司未成立的，则由发起人为被告并由发起人负连带无限责任本题选项为C

3.甲请A搬家公司搬家，A公司派出B、C、D三人前往。在搬家过程中，B发现甲的掌上电脑遗落在一角，便偷偷藏入自己腰包;C与D在搬运甲最珍贵的一盆兰花时不慎将其折断，为此甲与C、D二人争吵起来，争吵之时不知是谁又将甲阳台上的另一盆鲜花碰下，砸伤路人E。B、C、D见事已至此便溜之大吉。请问下面哪些说法是正确的?( )

解题思路：本题涉及法人和其他组织的`工作人员不履行合同义务及侵权损害法人承担责任的问题本题A选项所涉及的损失是法人工作人员履行职务过程中因过错造成的损失，故应由A公司承担本题B选项涉及的责任是由于A公司未尽到合同规定义务所应承担的违约责任本题C选项涉及共同致人损害的问题甲、C、D的行为导致花盆脱落致人损害，构成共同危险，因此，甲、C、D应负连带责任本题D选项所涉及的是履行职务过程中，个人的侵权行为或犯罪行为是否由法人和其他组织承担的问题对此，理论上有不同看法：一种观点认为，只要是履行职务过程中的行为，法人均应承担;另一种观点认为，履行职务过程中的行为必须是职务行为本身，与职务行为无关的行为，法人不承担责任本书作者认为，对履行职务过程中的侵权行为、犯罪行为造成的损失，法人应否承担责任应依具体情况而定：如果不知具体侵权行为人或具体犯罪人，应由法人承担为宜;如果具体侵权行为人或犯罪人十分确定，且侵害财产仍在或具有清偿能力，应由行为人或犯罪人承担责任为宜故本题中，掌上电脑的损失不应由A公司承担赔偿责任为妥故本题正确选项为ABC

4.北京的甲公司书面授权其在上海的分公司乙公司，为上海的丙公司欠丁公司的20万元债务提供髁证，结果乙公司和丁公司签订保证合同，担保了丙公司欠丁公司的30万元债务。则下列说法中不正确的有：( )

B.分公司签订保证合同得到了甲公司的授权，故分公司应承担30万元的保证责任

C.分公司签订的保证合同得到甲公司授权，故分公司应承担20万元的保证责任

解题思路：本题涉及分支机构的保证担保问题依照《担保法解释》第17条的规定，分支机构经法人的书面授权所签订的保证合同有效，故A选项错误本题中分公司只得到了法人20万元的授权，故法人不承担30万元的保证责任，B选项错误本题C选项错误在于保证责任是由法人承担而非分支机构承担，这是由法人的独立责任所决定的本题D选项正确至于分公司超越法人授权的10万元，法人应对该10万元承担过错赔偿责任因此，本题选项为ABC

5.甲、乙、丙经协商共同成立顺发搬家有限责任公司，甲为董事长，乙任业务经理，丙为财务负责人。公司规章约定，购置公司财产超过20万元的，应当经三人协商同意。为更换车辆更好的承接业务，甲未经与乙、丙协商，购置一辆价值25万元的运货车。在一次搬运过程中，公司员工A、B不慎将客户C窗台上的一盆花碰落，正好砸在行人D的头上，D因此付医药费及其他费用5万元。因乙、丙反对购买车辆，以及与D发生责任承担纠纷。有关本案处理正确的有：( )

解题思路：本题中，甲作为董事长，为公司的法定代表人，其超越职权签订购买货车的合同，对公司有效，故A选项正确，B选项错误依照《民通意见》第58条的规定，法人的法定代表人和工作人员以法人名义执行法人职务的行为，给他人造成损失的，由法人承担民事责任员工A、B在执行职务过程中，不慎将花盆碰落，造成行人D的损害，该损害赔偿责任应当由法人承担，而非员工A、B承担，故C选项正确，D选项错误至于法人承担责任以后是否有权向A、B追偿，答案是否定的，法人员工只有在执行职务过程中存有故意或者重大过失行为，法人承担责任后，才可以向员工追偿本题中，A、B属于一般过失，法人当然不能追偿特别注意的是，如果是员工与执行职务无关的个人行为，应由员工个人承担责任，法人不承担责任因此，本题选项为AC

B.财团法人的意思机关为理事会，公司法人的意思机关为股东会或者股东大会

解题思路：企业法人均为营利法人，财团法人没有意思机关，事业单位法人需要登记的从登记之日起取得法人资格，社会团体法人一般为社团法人，不为财团法人因此，本题选项为ABCD

基础合同 篇3

合同编号：____________

__________（发包人名称）（以下称发包人）拟修建_____________工程，接受了___________（承包人名称）（以下称承包人）的投标，双方达成如下协议，并于______年______月______日签订了本协议书，合同总金额为人民币（大写）_________________。

1、本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。

2、本合同包括下列文件（示例）

（1）协议书（包括补充协议）；

（2）中标通知书；

（3）投标报价书；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术条款；

（7）图纸；

（8）已标价的工程量清单；

（9）经双方确认进入合同的其他文件。

上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。

3、承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。

4、发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

5、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效（若需公证或鉴证时尚需办理公证或鉴证手续后生效）。

6、本合同一式_______份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本_______份，发包人执_______份，承包人执_______份，其余副本由发包人分送有关单位。

发包人（盖章）：____________承包人（盖章）：____________

法定代表人（签字）：________法定代表人（签字）：________

地址：______________________地址：______________________

网址：______________________网址：______________________

电话：______________________电话：______________________

电传：______________________电传：______________________

传真：______________________传真：______________________

电报挂号：__________________电报挂号：__________________

邮政编码：__________________邮政编码：__________________

开户银行：__________________开户银行：__________________

账号：______________________账号：______________________

_________年______月_______日_________年______月_______日

签订地点：__________________签订地点：__________________

基础合同 篇4

使用许可协议编号：_________

┌───┬──────────────────────────────┐

│提供方││

├───┼──────────────────────────────┤

│使用方││

├───┴──────────────────────────────┤

│许可使用的信息数据│

├────┬──┬─────────────────────┬────┤

│数据名称│密级│地理范围│数据格式│

├────┼──┼─────────────────────┼────┤

│││││

├────┼──┴────────────────┬────┼────┤

│数据内容││-││

├────┼───────────────────┴────┴────┤

│特别许可││

├────┼─────────────────────────────┤├────┼─────────────────────────────┤

││1．非企业单位用于教学、科研并在单位内部使用。│

││2．非企业单位为规划管理等目的对信息数据进行开发并在│

│许可的使│该单位内部使用。│

│用用途│3．非企业单位使用信息数据形成成果并向中央国家机关、│

││省级政府部门提供用于宏观决策和社会公益事业。│

││4．个人自用。│

││5．适用乙类许可协议的其他用途。│

├────┴─────────────────────────────┤

│其他事项│

├───────┬─────────────┬──┬─────────┤

│提交数据的时间│年月日│地点││

├───┬───┴─────────────┴──┼──┬──────┤├───┴────┬─────┬─────┬───┴──┴──────┤

│部分数据成本费││应付款总计││

├────────┼─────┴───┬─┴───┬─────────┤

│使用方付款方式││付款时间││

├───┬────┴─────────┴─────┴─────────┤

│││

│备注││

│││

└───┴──────────────────────────────┘

1．本表为乙类使用许可协议的组成部分。

2．如无特别许可情况请在特别许可栏中填无。

3．本表中数据载体、许可使用的用途及工本费栏请在选项上画，选项中没有明确的请在其他项上填写清楚。

基础合同 篇5

六、其它：

乙方必须文明施工，安全生产，杜绝工伤事故，由乙方原因造成工伤事故的所有责任及费用由乙方承担。

七、仲裁与调解：

如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。 本协议一经签订，双方应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲乙双方各执一份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙双方在平等自愿的原则上，经协商一致，签订本合同。

一、甲方开发的 土方分项工程由乙方承包施工。

二、承包范围：

1、新建房屋的基坑土方工程和老建筑物遗留的基础砖、石、砼的挖掘，破碎、装卸、运输和清理弃至场外。

2、施工所需的机械、工具、能耗、维修等均由乙方承担。

三、承包价格：

1、土方、建筑垃圾、杂物、破碎快料外运，每立方米 元，甲方需留用的土方，乙方应在甲方指定位置及要求堆放，每立方米 元。以上价格的工作内容包括挖、装、运、卸、外运，还包括途中产生的费用和卸物的地点由乙方解决和费用承担。

2、施工时遇到体积大于0.6立方米砼、钢砼，或厚度在30厘米以上的基础需要破碎，按实际体积计算，破碎费每立方米 元。

3、砼地坪厚度超过20厘米，需要使用炮头机打，每平方米 元，含破碎物清理外运。

四、工程量、计量方式：

原始地面标高每棟房屋测6-8个点的平均数，由甲、乙双方共同测量并做好记录。(监理单位进场后可同时参加)，参加人员签字后土方开挖，待基坑挖好后，基底标高再测量记录，经参加人员签字生效，(砼破碎工程也同样记录、签字生效)。记录表格采用土方测量记录单(甲方提供)。

五、施工质量和进度：

乙方在施工进度中应根据甲方和监理人员指定的时间、施工范围和施工图要求进行施工，工作完成后应 甲方和监理对质量认可后双方测量签单。

六、安全、文明施工：

1、乙方应定期对所属员工进行安全生产和文明施工教育，并做好安全工作措施，现场管理人员和操作人员必须有上岗证，因安全事故而引起的一切损失由乙方承担。

2、施工过程中，遇到通信光缆，电缆和文物等重要迹象应立即停止施工，报告现场管理人员或甲方领导，待事情处理后再施工。

七、付款方式：

1、考虑到施工周期(各栋房屋不一定同时开工)，定于每月的 号结算一次，结算根据施工时每栋房子已经签字的记录单，按完成量的70﹪付款，余款待小区改期工程全部完工1个月后的3个月工作日内结清。

2、付款时凭税票并经相关人员签字注明已完成付款的房屋楼号。

八、其它事项：

1、如甲方需工程进度加快而乙方无法跟进施工时，甲方可另行施工单位进场施工。

2、由于甲方付款不到位，乙方可顺延工期。

九、本合同经双方商定，不得违约，如一方违约，则守约方有权解除合同。 如在合同履行过程中发生争议，应协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、本合同一式四份，双方各执二份，经双方签字盖章后生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

基础合同 篇6

甲方：

乙方：

为搞好本工程的施工质量、安全、文明施工等各个方面工作，明确工程内容及双方责任，本着团结协作、紧密配合、互相促进的原则，经双方协商签订以下条例共同遵守执行。

一、工程内容

1、工程地点：棠下

2、工程名称：达进雅苑商住小区

3、工程内容：按甲方提供的建筑、结施、水电、等工程施工图纸，图纸会审、设计变更内容、乙方承包本工程的全部砌体及水工抹灰装饰项目，乙方负责场内搬运、场地周围水平运输和建筑物高度的垂直运输、工作面内范围清扫干净，施工完成后场地的清理。

二、承包范围及方式

1、承包范围：包工、包质量、包工期、包施工用的劳保品及施工操作工具、等副材。

三、质量要求

符合国家优良质量检验标准，施工范围规范及地方行业规程

四、工期

按甲方编制的施工计划内完成，乙方需备齐足够材料，人力完成制作。(已考虑雨天施工及其他因素在内)，要保证足够人员在现场施工。

五、结算方式：

见附件报价表

六、付款方式

1、本工程无预付款，每月按完成的工程量经甲方验收合格后支付80%的进度款，其余20%款项在竣工验收合格后按3个月支付结清。

七、责任

1、乙方必须服从甲方现场施工员的工作安排，乙方工人必须遵守项目部及公司的管理制度。乙方必须常驻2人以上管理人员协助甲方共同管理现场施工人员，乙方如有工人违反有关管理制度按规定给予处罚，在乙方工资扣除。根据工程进度情况，项目部管理人员要求加班，乙方要配合及组织人员加班工作，乙方不及时组织人员加班，每次罚款1000元。

2、乙方所进场的作业人员有特种要求的必须持证上岗，必须素质好、工作认真负责，并配备足够的人员保证满足施工需要，保证工程的工期、质量、安全、文明施工。进场的人员必须提供身份证复印件，没身份证的人员一律不得进入施工现场，否则因身份证原因造成的问题由乙方负责。

3、甲方免费提供乙方施工时所使用的电源与水源，但乙方施工人员应本着节约能源精神去使用，如有故意浪费能源者，将给予500元罚款。

4、乙方负责施工时的余物、杂物及时清理并保证不影响其他班组下工序的施工或安全检查工作。对施工完毕每工序余下的杂物、余物、工具等和收尾工，不及时清理和安排人员施工，在甲方通知12小时内，没安排足够人员在规定时间内清理和施工完毕，项目部有权安排其他人员清理和施工，费用按实际发生两倍费用计算。

5、乙方所清理的材料、工具、杂物等堆放必须按要求经现场施工员指定的地点堆放整齐，对有再使用的材料必须清理分类按指定的地点堆放否则项目部安排其他人员处理，费用从乙方工资扣除。

6、乙方必须按照设计图纸(包括更加)，国家优良质量检验标准，现行施工规范，施工方案，技术交底进行施工，如达不到要求乙方承担责任。造成返工的经济损失由乙方负责。施工员通知返工工程的必须12小时内安排人员返工，紧急的应即时返工，否则项目部安排其他人员返工的按实际两倍费用计算，从乙方工资中扣除。

7、乙方施工人员需遵守国家有关安全、文明施工的规定标准及本公司的安全管理规定，负责对本班组人员进行安全交底，开展安全活动。

8、乙方必须爱护公共财物及工程的成品和半成品，不得损坏，否则承担所有损失，同时乙方负责班组施工的成品保护。

9、甲方及时提供施工计划，设计图纸，施工方案或技术交底。对需专项方案施工要求的必须按专项方案施工，如乙方认为方案不可行，乙方提出方案，以监理审核为准。否则乙方承担因此而造成的费用。

10、甲方向乙方发出有关安全、质量、文明施工方面的整改，必须无条件立即执行，否则造成的一切后果乙方负责，乙方如因质量问题达不到规范要求返工，必须承担实际的损失并处罚，如因不按时完成任务，每累计一天，罚款1000元，从乙方工资扣除。乙方不按时参加项目部会议，每次罚100元。

11、乙方拒收、拒签甲方所罚处的整改、通知、罚单、文件、方案等，每次罚款50~100元。对不服从施工现场管理，经警告不改的乙方工人，乙方给予清理出场。

12、出入的人员需办理出入证及平安卡，费用有乙方负责。

13、乙方负责施工期间的临时脚手架安装及拆除。

八、本协议壹式贰份，经甲、乙双方签字之日起生效，付清结算款自动失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

基础合同 篇7

建筑施工基础承包合同

一、合同的甲方、乙方、承包工程范围和工期

本合同由甲方（建设单位）和乙方（承包单位）签订，甲方是建设工程的业主，乙方是建筑施工的承包商。甲方和乙方在本合同中确认了下列内容：

1.承包工程的范围：

本承包合同的施工范围为_____，包括基础工程建设工程（例如地下室、地坪等）。甲方需要乙方在工期内按合同规定的要求按时完成承包工程的施工任务。

2.承包工程的工期：

本承包合同的工期为____天，自合同生效之日起开始计算。在合同期限内，乙方需要完成项目标准。如有确切要求，甲方优先提出要求。

二、合同价款的支付方式和付款周期

1.合同价款的支付方式：

本承包合同所对应的价款将根据合同规定的进度、质量进行支付。本合同根据实际情况可制定合理的支付方式。

2.合同价款的支付周期：

本承包合同价款的支付周期是______，支付周期适当，以保证工程的质量和完工进度为基础。

三、承包合同的质量保证

1.承包合同质量保证的标准：

合同质量保证标准根据国家和地方的相关法律法规，以及项目实际要求制定。

2.承包合同质量保证的期限：

本承包合同的承包期限内，乙方需要按照合同规定的标准保证施工工作的质量。在承包期限内，乙方对施工所采用的建筑材料、设备工具、场地等确保符合合同要求。

四、承包合同履行的技术质量管理

1.承包合同技术质量管理的指导：

乙方需在工程开展前提出技术质量管理方案，在施工前经甲方同意后执行。

2.承包合同技术质量管理及验收：

在承包期限内，乙方需要确保施工符合技术质量管理要求。在工程竣工前，乙方需要完成技术质量验收工作，以保证承包工程达到技术质量要求。

五、承包合同违约责任和法律责任

1.违约的定义：

如果本合同中的任何一方违反了其中的条款和规则，将被认为是违约行为。

2.违约责任：

如果乙方未按照合同规定的标准履行工作，违反工程施工安排，或者未按时完成工作，乙方应对违约行为承担责任，包括但不限于赔偿甲方的相关费用。

六、承包合同附带条款

本承包合同的其他相关条款和协议，包括但不限于进度控制、环境保护、安全、信用、保密、竣工验收、交付、保险等，需要在合同签订时明确。

本承包合同是甲方和乙方合作的法定文件，双方应当严格按照其规定执行。任何一方的不履行或不完全履行，均应承担相应法律责任。

基础合同 篇8

(以下简称“甲方” )和 (以下简称“乙方” )依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程合作项目协商一致，订立本合同(以下简称“合同”)

工程名称：_________________________________

工程地点：_________________________________

范围范围：__________________________________________________

三、合同工期：

开工日期________年______月______日，竣工日期_________年_ _____月________日,合同工期总日历天数________天 (包括法定节假日)。

本项目合同总金额为(大写)________________________________(人民币)￥：________________元(合同各子系统价格明细见附件)。在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经甲方确认后按实际发生的设备、线材及工费相应增加。

1、预付款：在签订合同之日后______日内，甲方支付乙方合同预算金额的 ________%作为

2、中续款：乙方设备到场后，经甲方验收合格，甲方向乙方支付合同预算金额的_________%。

3、施工验收合格付款：施工完毕，经甲方验收合格以后，由甲、乙双方合作进行实际工程量的结算，并出具工程结算书。在结算书经双方签署后，支付至结算总价的__________%。

4、质量保证金：合同结算总价款的___________%作为质量保证金，在设备安装调试验收合格后______________日内由甲方支付乙方。

甲方按合同约定的内容和时间完成以下工作：

1.、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及

2、甲方收到竣工验收报告后_____天内组织有关单位验收，并在验收后_____天内给予认可或

3、工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

1、在工程验收后，乙方负责对其提供的______________实施保修及售后服务，免费维修期为________年。 ______年后，乙方定期负责____________的维护保养，以保证设备正常运行，且只收取施工费和设备成本费。

2、在本合同规定的保修期外，若甲方需要乙方提供维护维修指导，双方可另行商定。

3、售后服务其他细则详见公司售后服务保障体系。

4、甲方对售后服务有其他合理要求，需与乙方另行商定，经乙方认可后可作为合同条款。

1、不可抗力包括因战争、**、空中飞行物体坠落或其他非甲方乙方责任造成的爆炸、火灾，

2、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。不可抗力事件结束后48小时内乙方向甲方通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，乙方向甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

3、因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失，由甲方承担;

(2)因乙方施工过程中造成的损害、因施工造成的损害导致第三人人员伤亡和财产损失，由乙方负责;

(3)乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担;

2、清单(详见合同附件);双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，与本合同同样具有法律效力。

十、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十一、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。

1、甲方违约。当发生下列情况时：甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况;

2、乙方违约。当发生下列情况时：(1)因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期或甲方同

3、其它违约责任或未尽事宜，按合同法有关规定执行。

4、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

本合同由合同双方签字盖章后生效。本合同正本两份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存一份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

基础合同 篇9

建筑施工基础承包合同

一、前言

建筑施工是目前市场需求及政府规划中不可或缺的一环，它的出现、实施和维护，对于国民经济的发展和社会生活的进步都有着巨大、深远的影响。建筑施工行业与之相伴的各种企业及服务机构随处可见，对于建筑施工的成功完成，建筑承包商作为其中的重要角色也必不可少。其实，建筑承包商的主要任务就是以最优的方式将建设项目建成，并达到高质量、高效率的建设目标。

基于上述原因，本文将重点探讨建筑施工基础承包合同的一些重要内容，包括合同基本要素、合同类型、合同形式、责任要求等，旨在为读者提供在实际工作中的有益参考，更好地完成建筑施工的使命和目标。

二、合同基本要素

建筑施工基础承包合同是在建筑承包商参与建筑工程过程中与业主达成的一种协议，在合同中规定了双方达成共识的成本、质量、时间和付款等方面，是建筑承包商与业主交流合作的主要依据。在签署建筑施工基础承包合同之前，需要配置正确的合同基本要素，确保所有内容都符合合同的法律、经济和技术规定。下面我们将介绍一些基本要素。

1. 合同主体

合同主体是指入约人、出约人和合同效应范围的规定，它们是合同的核心要素。在基础承包合同中，入约人是建筑承包商，出约人是发包方业主。

2. 合同价款

合同价款是双方达成共识的财务问题，通常在合同约定成本范围、支付方式、进度付款和结算方式等方面需要做出明确的规定。在合同中约定的价款需要涵盖材料成本、劳动费用、机械使用费，以及其它相关费用。

3. 工期

工期是建筑施工项目中非常重要的一环，它对于完成工程质量和安全有着至关重要的影响。在合同中需要规定工期，以满足建筑项目主体结构完工的日期。

4. 质量要求

在工程施工过程中，质量是一项非常关键、基础问题。在合同中，对建筑工程质量作出明确的规定是必要的，合同中应详细说明各项工作、所要使用的建筑材料以及各种技术标准或规范，以确保工程满足指定的质量要求。

三、合同类型

基于建筑施工的实际情况以及业主的具体要求，建筑施工基础承包合同可以分为不同类型，下面我们介绍一种常见的合同类型：

1. 传统承包合同

传统承包合同是最基本的一种合同类型，在这种合同中，承包商在合同约定的范围内，负责设计、构建、运送和安装建筑工程。发包方业主在承包商完成工程和验收后，向承包商支付所约定的价款。

在传统承包合同中，建筑承包商必须根据合同规定并在时间上保证交付业主建设项目。因此，合同价格的最终确定对于发包方业主和建筑承包商来说都是非常关键的。该合同类型的优点是合同约定明确、稳定性强，但缺点也很显然——风险较高，如承包商未能按时完成工程或质量问题等，都会威胁到项目成功交付。

2. 工程设计—施工总承包合同

该类型合同中，建筑承包商将负责设计和施工的整个流程，应该根据设计结果将工程完成，并使其符合合同约定的成本、质量和工期。这种合同类型的优点是加强了设计和施工的协作，同时也可以减轻业主工程管理的负担。然而，这种合同类型的风险较大，因为建筑承包商需要承担设计工作，这很难既符合合同的技术要求，又同时满足业主的实际需求。

四、合同形式

对于建筑施工基础承包合同的形式，通常有书面合同、口头合同和合同文件合同等形式。我们将分别进行简单介绍：

1. 书面合同

书面合同是最常见的一种形式，特别是在建筑施工中。书面合同将各种合同要素和约定清晰地记录在纸上，各方视合同为守则，并对合同内容拥有书面证据。由于约定明确、证据齐备，因此书面合同被看作是最可靠的一种合同形式。

2. 口头合同

口头合同之所以建立，是因为当时没有足够的时间、材料和机器来记录所有必要的要素。但这并不意味着口头合同是一种优良的合同形式。口头合同的不足之处，在于其证明力和争议处理能力较弱，由于口头合同的内容可以被任意解读，因此，一旦发生争议，双方很容易产生歧义。

3. 合同文件合同

在建筑施工基础承包合同中，合同文件是一种与口头和书面合同不同的规则和指导性文件，它规定了除基本承包合同外的所有约定和规定。这种合同形式允许双方在签署合同之前，将交易文件作为合同文件，从而确保双方在正确的前提下交易。

五、责任要求

在建筑施工基础承包合同中，责任是非常重要的，这是了解质量管理、合同控制和绩效评估的关键所在。责任是基于建筑施工的各类信任关系中约定的结果，是承包商和业主在建筑施工过程中互相依赖的基础。

建筑施工中的责任通常可分为三大类型：事故责任、质量责任和安全责任。事故责任代表了承包商在施工过程中产生的事故后应承担的责任，质量责任和安全责任则代表了承包商应承担的一般责任。建筑承包商在签订合同时应注意到这些责任，并在合同中做出合理规定，以保证在各方遵守中完成工程。

六、结论

综上所述，建筑施工基础承包合同是建筑施工过程中至关重要的一步，包括合同基本要素、合同类型、合同形式和责任要求等。作为建筑承包商，必须承认合同的重要性，并认真遵守合同签署和实施的规定，以实现建筑施工项目的优质、高效和安全。

建筑施工基础承包合同的成功签署和实施对于业主和承包商都具有积极意义，因为它为承包商提供了稳定的合同依据，为业主提供了稳定、高质量和安全的建筑工程。但切记，合同只是根据商业利益的商业文书，必须以商业合同为基础进行讨论、实施和评估。

基础合同 篇10

建筑施工基础承包合同

一、合同背景

本合同由甲方（建设单位）与乙方（承包方）签署。本合同所述的工程为建筑施工工程的基础施工。本合同旨在确立双方的权利和义务，规范工程施工过程，保证工程安全、质量、进度。

二、合同内容

1. 工程规模

施工工程规模如下：

建筑面积 ：

地上建筑面积：

地下建筑面积：

建筑高度：

地上层数：

地下层数：

2. 工程范围

本合同包括以下工程范围：

（1）地基基础设计与施工

（2）承插钢板桩、预制桩、钢筋混凝土桩、压实灌注桩等基坑支护设施的设计与施工

（3）地下水处理及围护体系的设计与施工

（4）土方工程的开挖和回填

（5）其他与地基基础相关的工程施工内容

3. 工期和交付时间

工期约定如下：

工程开始时间：

工程竣工时间：

4. 工程款支付方式

工程款支付方式如下：

（1）工程款总额：_________万元

（2）工程款分期支付：

第一期：工程开工前支付_____万；

第二期：工程进行到某一阶段完成后支付_____万；

第三期：工程竣工后验收合格，交工前支付____万；

第四期：工程交付使用后，质保期满后支付____万。

5. 质量保证及质量验收

（1）乙方按照设计规范，施工图纸和技术要求进行施工，确保施工质量符合国家相关标准。

（2）乙方应该在施工前进行安全评估和风险控制，确保操作安全。

（3）交付使用前，甲方应进行工程验收。若工程质量存在问题，乙方应承担相应的责任，并进行改进。如乙方拒不改正，则甲方可以解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

6. 安全保障措施

（1）乙方应严格按照施工规范进行施工，提供充足的安全防护设备，保障施工人员安全。

（2）乙方应具有相应的安全管理制度和安全负责人，不断改进安全管理体系。

（3）若乙方未能充分保证施工安全，造成人员伤亡或财产损失时，由乙方承担相应的赔偿责任。。

7. 版权，知识产权和保密协议

（1）在施工过程中，乙方应本着相互尊重、互利共赢的原则，保护甲方的知识产权和商业秘密。

（2）乙方不得擅自转让相关专利授权和技术许可证，不得泄露甲方及其关联方的商业机密和秘密信息。

（3）若乙方违反相关规定，造成甲方经济损失时，由乙方承担相应的赔偿责任。

8. 解决争议

（1）在工程实施过程中，如果双方在合同履行过程中发生争议，应协商解决。

（2）如无法通过协商解决，则应通过法律途径解决争议。

三、签约及备案

1、本合同经双方签字盖章后生效。

2、本合同一式____份，双方各保留____份，备案____份。

3、本合同由甲、乙双方自愿签订，具有合法效力。

4、本合同未尽事宜均应按照国家有关法律法规处理。

四、合同变更和解除

1、合同有下列情形之一的，乙方有权请求甲方变更或解除合同，甲方应立即作出决定：

(1) 甲方行使变更权力侵犯乙方合法权益的；

(2) 本合同约定的属于乙方权利、义务范围内的事项发生改变，且该变更会使乙方的权益受损的；

(3) 原本不存在的情况发生，对本合同履行产生严重影响的。

2、本合同有下列情形之一的，乙方有权随时解除合同，并有权获得相应的违约赔偿：

(1) 甲方未依照本合同约定支付工程款项的；

(2) 甲方在合同约定的工期内未能提供必要的空间、设备、材料、信息及其他必需资源，延误工程进度的；

(3) 甲方要求变更合同，承包方无法满足要求的；

(4) 甲方未按照合同约定从事卫生、环保等方面的工作，对承包方的施工造成了严重妨害的；

(5) 其他严重违反合同约定的；

五、合同附件

合同附件包括以下内容：

（1）承包方的资格证明、工程施工许可证和安全生产许可证；

（2）承包方设计、施工方案及技术文件；

（3）承包方人员证书、培训记录和操作规范；

（4）工程进度计划和竣工标准；

（5）工程验收标准及验收范围。

六、合同效力和履行

1、本合同经双方签字盖章后生效，各附有一份原件，均有合同法律效力。

2、本合同的有效期为工程施工期。

3、为了保证工程的顺利进行，甲方和乙方应互相协作，共同遵守本合同各项约定，确保工程安全、质量、进度。如有违反本合同约定的，应承担相应法律责任并具体按照合同规定处理。

基础合同 篇11

发包单位：（以下简称甲方）

承包单位：（以下简称乙方）

甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的（gf-91-0201）《建设工程施工合同示范文本》，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。

第一条、工程名称：

第二条、工程地点：

第三条、工程内容：

1、单桩深度暂定米，共约条，单桩竖向承载力特征值kn，单桩竖向极限承载力为kn。

2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。

①打桩单价：ф500桩按元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖（元/个），含税金。如使用标准桩尖，价格另议。桩接头采用焊接接头，接头不宜多于3个3。

②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责（指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用）

③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。

第四条、施工工期：

1、自试桩之日起计个日历天，要求桩机在年月日前进场施工。并于年月日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1，总额不超过合同总价的10%。

2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。

3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天1000元补尝。属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天罚款XX元。

第五条、付款方式：

（一）乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款。

（二）乙方在保质量的基础上，甲方同意以下付款方法：

1、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续，并及时支付进度款；

2、打桩完工，桩测试合格付到总工程进度款的70%；

3、余下30%工程款于桩基础验收合格三个月内支付清。甲方须在乙方打完最后一根桩的三个月内完成桩基础验收工作；验收时间越过三个月，甲、乙双方视桩基础为合格工程，并同时支付工程余款。

第六条、承包方式：

1、技术要求：根据设计图纸和地质资料，乙方确保单桩设计承载力，以静载法检测抽样试验结果为准。试桩合格，费用则甲方负责；试桩不合格，费用由乙方负责，并保证返工合格为止，一切费用由乙方承担，并赔偿甲方相应的损失。

2、税金负责：由乙方负责，本工程价格为含税价。

3、水电费负责：由乙方负责。

第七条、甲方责任：

1、甲方监理公司应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。

2、交施工图纸两份和地质资料一份，并组织有关部门会审。

3、按乙方施工要求搞好施工及进桩现场的三通一平，提供水源、电源到桩基础施工现场，保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。由甲方负责清理好场地地面，地下一切障碍物，如场地下陷不能正常施工，甲方必须回填到乙方可以施工为止，费用由甲方负责，确保材料送到指定施工区域。