施工协议书

施工协议书七篇。

你是否了解撰写合同的规范要求？合同在日常生活中使用频繁且逐步增加。签订合同的主要目的是为了保护自身利益。如果你想阅读一些优质文章，不妨看看“施工协议书”。以下材料仅供参考，欢迎大家查阅！

施工协议书 篇1

在做一些工程的时候都需要做好工程施工合同协议书，就要做好工程施工协议书，才能够更好地明确彼此之间的权利和义务。那么对于工程施工协议书大家又有多少的了解呢？今天在这里给大家带来的就是有关于小工程施工合同协议书的相关内容，希望可以对大家能够有所帮助，欢迎大家阅读参考借鉴。

发包方法定代表人，承包方，法定代表人。在这一轮的时候需要注意的是发包人的相对义务因为根据我国法律规定哈包软要办理法律规定办理的许可批准或者是备案在这里面包括但不线与建设用地规划许可证建设工程规划许可证建设工程施工许可证，施工所需临时用水，临时用电中断，道路交通，临时占用土地等许可和批准。发包人要协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件，如果说发包人未能及时办理这些许可的证件或者是备案的，那么则由发包人承担由此增加的费用和延误的工期，并且支付承包人合理的利润。

为了保证这次工程的施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的。根据我国法律以及相关内容规定，双方经过友好协商之后，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。在合同里面需要注意的是有关于实际竣工日期的规定，因为实际竣工日期的确认非常容易发生纠纷，所以可以参照相关规定具体情况。工程经竣工验收合格之后，以承包人提交竣工验收申请报告之日，作为实际竣工日期，并且在工程接收证书中写明。因为发包人的原因，未在监理人收到承包人提交到竣工验收申请报告，一个半月之内完成竣工验收的，或者是完成竣工验收，不给予签发工程接收证书的。

提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，工程未经竣工验收，发包人擅自的使用。以转移占有工程之日为实际竣工日期。包工包料如果采取全部包干，金额一般不得调整，但是如果遇到设计变更或者是政策性调整引起设备材料价格调整和人力不可抗拒因素的自然灾害的时候，可以调整合同工程价格。工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并且在迎宾验收前48小时以书面的形式通知甲方验收，验收合格。甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。

施工协议书 篇2

根据国务院建设工程安全生产管理条例和武汉市城市管线管理办法有关规定，由建设单位统筹，以施工单位、各管线权属单位及管线施工单位为主体共同推进管线建设，统一签署管线安全保护协议。各管线建设相关单位应遵循以下原则，

一、在工程施工前，建设单位必须查询和探测施工区域的既有管线情况，并根据查明的情况形成既有管线情况一览表，各参建单位共享。既有管线的产权单位以及相关勘测单位对查询和现场探测工作必须给予支持和配合，不提供或不配合现场探测工作的，应承担相应责任。

二、在工程开工前，参建各方应制定管线保护措施方案，签定管线安全保护协议，明确各方的管线保护责任领导和现场责任人，编制处理突发事故应急预案。

三、在开挖施工前，项目规划红线范围内既有管线权属单位的管线保护责任人必须及时到现场进行管线技术交底并签字确认。

四、建设单位统筹、监督其所委托的施工和监理单位严格执行管线保护方案和保护协议;管线权属单位必须安排现场责任人进行现场指导和监护。管线权属单位未派人进行现场指导和监护导致施工损坏管线的，应承担相应责任。

协 议 内 容

_____________________工程项目规划红线范围内已探明存在_______________________________等既有管线,为确保现状管线运行安全，保障工程建设顺利进行，特制定以下管线安全保护协议，

一、各方职责

(一)前期准备

1、管线施工单位在开工前应提前通知建设单位，向其取得各类既有管线的图纸等相关资料，建设单位在合理时间内配合完成资料提供，并委派专人进行现场既有管线情况交底。

2、管线施工单位必须在既有管线权属单位的指导下制定管线安全保护措施方案和突发事故应急处置预案，并交道路建设单位备案。

(二)施工过程

1、在施工中，各单位必须严格执行管线安全保护方案及本保护协议。

2、在施工前，各施工单位必须结合既有管线资料及交底内容进行人工探挖，确切掌握地下管线的实际走向和埋设深度。当管线实际情况与资料内容不符时，暂停施工并立即向既有管线权属单位和建设单位反映。相应单位在接到通知后应及时安排现场责任人到场指导，管线施工单位需在现场责任人的监护、指导下继续施工。

3、在遇到既有管线较复杂、施工难度较大的情况下，管线施工单位应及时通知既有管线权属单位和建设单位，请其安排现场责任人进行现场指导和监护，相应单位要给予配合支持。

4、既有管线监护人员须积极配合支持施工单位，负责指导其在既有管道附近开挖探管及施工的监护工作，同时在既有管道设置警示标志，并进行监护。对连续施工需要跟踪监护项目，须派人24小时做好监护工作。

5、施工单位在施工时需设置警示标志，积极配合既有管线权属单位监护人员工作，严格按其指导施工，如有危及既有管道安全的行为，既有管线权属单位有权责令其停止施工，施工单位不得强行施工。

(三)事故处理

施工单位在施工中发生管线损坏事故时，应及时通知相应管线权属单位进行抢修并做好原始记录，严禁晚报、瞒报。管线权属单位在接到通知后应无条件做好事故抢险和处理工作。在事故处理完成后，各方应依据国务院建设工程安全生产管理条例、武汉市城市管线管理办法武汉市建设工程安全生产管理办法以及本安全保护协议的规定做好责任认定，所造成的负面影响和经济损失由责任单位与建设单位承担连带责任。

二、专项补充内容

本协议参建各方各执一份，本协议自签订之日起生效，于施工工程验收合格之日止。

各方确认的管线图作为本协议附件附后。

三、安全责任人

本协议参建各方安全责任领导及现场安全责任人如下，

单位名称

安全责任

领导联系电话现场安全

责任人联系电话

四、签章确认

建设单位(盖章)

代表人，

日期，年　月　日

施工单位(盖章)

代表人，

日期，年　月　日

管线施工单位(盖章)

代表人，

日期，年　月　日

管线权属单位(盖章)

代表人，

日期，年　月　日

施工协议书 篇3

。

一、工程概况

工程名称：______________________________________

工程地点：______________________________________

工程内容：______________________________________

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

工程立项批准文号：______________________________

资金来源：______________________________________

二、工程承包范围

承包范围：______________________________________

三、合同工期：

开工日期：______________________________________

竣工日期：______________________________________

合同工期总日历天数____________天。

四、质量标准

工程质量标准：__________________________________

五、合同价款

金额(大写)：_________________元(人民币)￥：_________________元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程量清单

9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：_______年________月_______日

合同订立地点：____________________________

本合同双方约定______________________后生效。发包人：(公章)____________ 承包人：(公章)____________

住所：______________________ 住所：______________________

法定代表人：________________ 法定代表人：________________

委托代表人：________________ 委托代表人：________________

电话：______________________ 电话：______________________

传真：______________________ 传真：______________________

开户银行：__________________ 开户银行：__________________

账号：______________________ 账号：______________________

邮政编码：__________________ 邮政编码：__________________

施工协议书范本二

甲方单位： (以下简称甲方)__________________

乙方单位： (以下简称乙方)__________________

为了明确双方的职责，加强协作，相互促进，按期保质完成施工任务，资料共享平台《施工协议书怎么写》()。经甲乙双方协商，按照《中华人民共和国合同法》的原则，结合本工程的具体情况签订如下条款，须双方共同遵守。

一、工程名称、工程地点：

1、工程名称：___________________

2、工程地点：___________________

二、施工日期：__________________

本工程开工日期为 _____年____月____日，竣工日期为_____年____月____日。

三、工程数量及造价：以下工程量为图纸暂估量，竣工结算以实际测量数据为准。工程施工合同书四、甲方责任条款：

1、乙方承诺：具备履行本合同所必须的资质，且具体实施人员也符合资质要求，并具备实际履行本合同的能力。

2、甲方提供基层的平整度、标高、厚度均应符合施工图纸设计要求和《城市道路工程施工验收规程》(DBJ08-225-97)的.要求并负责向乙方做施工技术及安全交底。

3、甲方负责提供施工用电、用水、落实乙方机械设备的停放处和必要的安全防范措施。

4、乙方施工完毕交付甲方，甲方负责保护好路面;工程验收之前禁止一切车辆进入现场，否则视为工程验收合格。

5、乙方承诺：未经甲方书面许可，不将工程的任何一部分转包由任意第三人完成。否则视为根本性的违约，甲方可随时解除本合同。

五、乙方责任条款：

1、乙方确认可以严格按照甲方提供的施工图纸设计和按照《城市道路工程施工及验收规程》 (DBJ08-225-97)施工，保证施工质量。若工期、用料、费用需要更改的，应当经过甲方书面许可。

2、按双方协商的施工进度，安排机械设备和人力，保证施工工期。

3、遵守安全技术操作规程和职业道德、文明施工、优质服务。

4、因乙方原因造成的损失(尤其是施工过程中的人身伤害)，则由乙方承担，除不可抗因素外。

六、付款方式：甲方将按以下程序向乙方付款(提供材料发票)。

1、合同签订，机械、材料进场预付合同款30%，计：_______

2、工程竣工，书面验收合格后一次性付清全部工程款;

3、如逾期支付，甲方须向乙方支付每日1‰违约金。但甲方为付款履行内部审批流程所占用的时间除外。

七、合同有效期：

本合同自双方签字盖章后生效，工程结束结清余款后自行失效。

八、本合同纠纷解决方式：

甲、乙双方友好协商解决，双方不能达成一致，由合同签订地方人民法院管辖。

九、本合同 签订地点：____________________ 。

签订日期：_____年____月____日。

此合同一式贰份，甲乙双方各执一份。

甲方单位(盖章)：___________ 乙方单位：(盖章)：________________

委托代理人：_______________ 委托代理人：______________________

电 话：____________________ 电 话：___________________________

施工协议书 篇4

总包单位， (以下简称甲方)

立协单位

分包单位， 建筑工程公司 (以下简称乙方)

甲方将天泉港龙佳园B标段工程的人工挖孔桩项目分包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据中华人民共和国建筑法及有关法律、法规的规定，明确双方的安全生产责任，确保施工安全;双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本安全管理协议，

一、分包工程项目，

1、工程名称，

2、工程地点，

3、分包项目， 人工挖孔桩

4、分包方式， 包 工 包 料

二、工程项目期限，

自 年 月 日起开工，至 年 月 日完工。

三、甲乙双方协议内容，

甲、乙双方总职责;

1、甲乙双方必须认真贯彻国家、省(市)建设行政主管部门、上级劳动部门、安全监督部门和公司颁发的有关安全生产及消防工作的方针、政策。严格执行有关劳动保护法规、条例、办法、规定。

2、甲、乙双方在施工前要认真组织勘察现场，做好施工前的准备工作;

①甲方在编制施工组织设计的同时，应相应编制“安全生产管理计划书”。

②乙方应按甲方的要求自行编制施工方案和安全生产技术保证措施。

③甲乙双方应严格按施工组织设计和有关安全要求施工，并根据“JGJ59—99建筑施工安全检查标准”及公司规定进行检查。

④乙方在施工中，对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，应当采取安全防护措施;对“四口、五临边”应当采取维护安全、防范危险的措施;应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时和甲方及有关部门联系，采取保护措施;若由于乙方忽视而造成的后果则由乙方负责。

3、施工前甲方应对乙方的管理人员、施工人员进行安全教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求;乙方应组织召开管理人员、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求;乙方必须检查督促施工人员严格遵守，认真执行。

4、工程项目开工前，项目经理、项目技术负责人和项目安全负责人应对施工班组做好安全技术交底，并有交底的书面材料;交底材料一式二份，由甲、乙双方各执一份。

5、施工期间，乙方指派 同志负责本工程项目的有关安全、防火工作;甲方指派 张 志 彬同志负责联系，检查督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工过程中的有关安全、防火工作，共同预防事故的发生。

6、贯彻谁施工谁负责的原则;甲、乙双方在施工期间造成人员伤亡、火灾、机械等重大事故(包括造成对方人员、他方人员、行人伤亡等)双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场;按国务院75号令规定，在事故发生后应由责任方立即报告所在地劳动部门、公安部门、建设行政主管部门和安全监督站、总工会及公司安全部门;事故的损失和善后处理费用，由责任方负责。

(一)甲方的职责，

1、审查乙方的施工方案和安全生产保证措施，督促乙方严格按施工方案和安全生产保证措施，组织施工和管理。

2、审查乙方施工企业资质、法人委托、施工管理人员安全技术培训及特殊工种、三机作业人员安全技术操作上岗证。

3、督促检查乙方安全生产管理工作，发现乙方人员违章作业，安全措施不落实时应及时开具事故隐患整改通知书，乙方应规定时间内进行整改，并及时整改情况反馈甲方安全监督部门，乙方末及时整改甲方有权责成停工整改，停工期间经济损失费用由乙方负责。

4、贯彻谁施工负责安全的原则;乙方在施工期间造成人员伤亡、火灾、机械等重大事故，甲方应督促乙方按有关规定及时组织调查、处理、统计知上报。

5、甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续，严禁在末经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果由擅自使用方负责。

6、贯彻先订合同后施工的原则;甲、乙双方应严格履行施工合同，新增项目应及时补签补充合同，否则由此造成的一切后果均由有关方负责。

(二)乙方职责，

1、乙方必须成立有安全管理领导小组机构，有一名领导管理施工现场安全工作，配备专职或兼职安全员。现场办公场所必须张挂乙方单位施工安全与消防负责人和专(兼)职安全员管理网络牌。

2、特殊作业必须执行国家特殊作业人员安全技术培训考核管理规定，经劳动部门培训、复审考核合格持证上岗;三机工经市建设工程质量安全监督站与市建筑业协会安全专业委员会培训考核合格后持证上岗。严禁违章、无证操作;严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备;如因违反上述规定造成人员伤亡事故及环境污染所发生的一切费用均由乙方负责。

3、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好记录，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格后方准使用。违章本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成的后果均由肇事者单位负责。

4、乙方负责所分包的工程，在施工中的防台防洪工作应听从防台防洪指挥部的指挥;如有自然灾害和人员伤亡事故及经济损失由乙负责。冬季要做好防寒的劳保防护工作;夏季施工乙方应做好防暑降温工作，注意劳逸结合，工地要备足开水;合理安排作息时间，搞好饮食，如发生中暑、中毒事故所造成的经济损失由乙方负责。

5、乙方人员所处的施工区域、作业环境、操作设备、工具等必须认真检查，发现隐患，应立即停止施工。一经施工，就表示该施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。在施工过程中由于上述因素不良而导致事故，后果由乙方负责。

6、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均由乙方自备;如向甲方借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检验，并做好书面记录。借入使用方负责，并严格执行安全操作规程，在使用过程中，由于设备、工具因素或使用不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。

7、乙方应按国家规定配足个人劳保防护用品;乙方在施工期间必须严格执行和遵守中华人民共和国建筑法、安全生产法、消防法和环境保护法及甲方的安全生产和防火管理规章制度，接受甲方的督促、检查和指导。乙方必须按建设部“JGJ59—99新标准”要求，抓“十项”安全管理落实，做到文明生产;每天工完场地整洁。如乙方施工不符合安全规定或施工现场存在严重隐患，经甲方指出仍整改不力，甲方有权中止合同并追究乙方由此造成的经济损失。

8、乙方的人员，对安全生产要全方位、全过程的进行预测、预控，防止各类事故发生。对施工现场的各类安全防护设施、安全标语和警示牌，不得擅自拆除、更动。如确需拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲方安全管理人员的同意，并采取必要可靠的安全措施后方能拆除;擅自拆除所造成的后果，由乙方负责。

9、乙方必须经常认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术操作规程的教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规，做到“三不伤害”。

10、坚持“谁用工、谁管理、谁负责”的原则，乙方在开工前必须报告甲方安全监督部门进行安全三级教育后，方可安排上岗作业。

11、乙方对工程施工所需各特殊作业人员及三机工必须到位，甲方原则上不予借调。若乙方实在一时难以到位时，甲方可短期借用，待乙方特殊作业人员到位后马上调回。但必须在用工前向甲方劳工部门办理借调合同手续。借调职工在乙方施工期间发生工伤事故，由乙方企业负责调查处理，报告统计。

12、乙方在施工期间发生重伤、伤亡事故，遵照国务院75号令，应立即报告企业主管部门和甲方，并做好抢救伤员保护现场，组织事故调查组，按照“四不放过”的原则，认真查清和分析事故原因和责任，制订防止事故重复发生的措施，负责事故报告、统计、处理。

四、安全生产纪律，

第一条，凡是进入施工现场的工人必须按规定正确使用建筑“三宝”(即安全帽、安全带、安全网)。

①.进入施工现场，必须正确戴好安全帽，凡是不按规定戴好安全帽的给予经济罚款20-50元，发现一次罚一次。

②.高处作业必须按规定拴好安全带，如有不拴者，由施工员与安全员责令其停工，按旷工处理，并给予经济罚款100元。

③.二米以上的高空，要按规定挂设好安全网，如不按规定挂设好安全网而发生事故的，要给予经济处罚50-100元。

第二条，严禁光脚或穿高跟鞋、拖鞋及防滑性差的硬底鞋，喇叭裤和不穿衣服进入施工现场，如有违章者罚款30-50元(如是现场管理人员加倍重罚)。

第三条，严禁洒后作业，违者罚款50-100元。且施工员与安全员有权隔止其施工作业(并按旷工处理)，否则造成一切责任，由自己负责。洒后闹事者，按厦门市与公司有关治安管理条例处惩。

第四条，施工现场严禁打架、闹事，违者视情节轻重，有权责令其停工、写检查，并给予经济处罚200元。

第五条，凡是电器设备不按规定作接零、接地保护的，对操作电工罚款50-100元;私接电线的罚款100元。

第六条，配电箱必须加锁管好，保险丝等要符合规定，配电箱内不得放工具和其它杂物，凡是发现不标准的电箱，对操作人员和操作电工各处罚30-50元。

第七条，现场的防护设施，末经施工管理人员同意的，任何人不得拆除。如有发现，给予罚款100-200元。

第八条，严禁在施工现场随地在小便，违者罚款50-100元。如有第二次违章者，必定重罚。

第九条，施工现场临时工棚、职工宿舍、配电室、木工棚与仓库等重点防火部位应配备消防器材，严禁使用三炉(如电炉、煤油炉、火炉)，如果有被发现的，除没收炉具外，并给当事人处已50-100元罚款。

五、附 则，

1、本协议制订的各项规定适用于各协作单位双方。

2、本协议经各协作双方签字、盖章后有效;作为合同正本的附件一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方安全监督部门一份。

3、本协议同工程经济合同正本同日生效;甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切责任。

4、违反本协议，按照厦门市劳动、安全、卫生条例及福州市第三建筑工程公司厦门分公司安全管理规定给予罚款。

目标责任协议书签字处

甲方，(盖章) 乙方， 建筑工程公司

代表，(签字) 代表，(签字)

年 月 日 年 月 日

施工协议书 篇5

工程安全文明施工协议甲方：XXXXXXXXXXXX 乙方：XXXXXXXXXXXXXXX电厂锅炉至汽轮机主蒸汽主管和供水主管道，为保护双方共同利益，根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定，本协议经双方协商后专门制定。

我。甲方的责任、权利和义务

1.加强对安全文明施工工作的指导、支持、监督和监督建设单位应当依法履行安全生产管理职责。

2.督促乙方对施工中存在的安全隐患进行整改。

3.甲方在施工现场发现安全隐患的，有权责令乙方停工整改，直至隐患消除。

4.根据现场检查记录，监督乙方对项目安全文明施工协议的遵守情况。对违反协议的，原则上不允许建设下一个项目。

二。乙方的责任、权利和义务

1.乙方应具备《安全生产法》及有关法律和行政法规、国家标准规定的安全施工条件，无安全条件不得施工。

2.严格执行国家有关安全文明施工条件的规定，接受甲方的检查和考核。 3、乙方主要负责人职责：

①建立健全安全生产责任制，熟悉作业现场，全面负责现场安全建设，制定安全生产规章制度和操作规程，确保安全文明施工。 ②生产工作中，及时消除安全事故隐患。 ③ 制定安全事故应急救援预案，遇到危险及时启动。 ④及时、如实向相关职能部门报告安全事件。

4.对危险因素较大的工作场所及相关设施设备，应设置明显的安全警示标志。

5.甲方安全监督员对施工现场进行安全检查时，乙方应主动接受检查并积极配合，不得拒绝、阻挠或拖延，并记录检查记录。登录。

6。乙方人员进入甲方厂区和施工现场，必须遵守甲方厂区规章制度，服从甲方管理。 如有违反，也将按甲方厂规处理。

7.乙方施工车辆必须按照甲方指定的路线行驶，自觉遵守甲方有关规定。 8、用电量必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。

9.在整个工程施工过程中，施工人员必须有人身保险。 乙方对未落实安全文明施工措施造成的人身伤亡负全部责任。

三．违约责任

1．甲方未按照本协议约定履行职责的，将按照有关行政法规的规定处理。

2.乙方未按照本协议约定履行职责的，将承担相关法律责任，并按照有关规定向甲方支付违约金。

四、本协议一式两份，由双方签字，项目竣工验收后失效。

（本页无文字）

甲方：XXXXXXXXXXXX

乙方：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2011年

p>

山西太谷县中煤精达焦化有限公司

1#汽轮机油

山西太谷县中煤精达焦化有限公司

>

2#汽轮机油

山西太谷县中煤精达焦化有限公司

3#汽轮机油

施工协议书 篇6

工程施工合作协议书范本

第一章 总则

为确保双方工程施工合作的顺利进行，维护双方合法权益，特制定本合作协议。本协议由甲方和乙方共同遵守，并具有法律效力。

第二章 项目描述

1. 项目名称： ______________________

2. 项目地点： ______________________

3. 项目规模： ______________________

4. 项目周期： ______________________

5. 项目预算： ______________________

第三章 双方权责

1. 甲方的权责：

a. 提供建设工程的设计文件、图纸等相关资料；

b. 向乙方提供合适的施工现场；

c. 按照约定支付工程款项；

d. 对乙方的工作进行监督和管理；

e. 保证施工过程中必要的资源供应。

2. 乙方的权责：

a. 遵守各项国家法律法规，确保施工质量和安全；

b. 按照设计要求和工期要求完成施工任务，并保证质量；

c. 协助甲方进行工程验收，并在规定时间内处理相关问题；

d. 不得私自分包或转包本合作协议约定的工程或工程的一部分；

e. 向甲方提供施工进度、质量等相关信息。

第四章 施工付款

1. 工程款项的支付方式和时间：

a. 施工款项的支付方式：______________________

b. 第一次支付款项：________________________

c. 最后一次支付款项：______________________

2. 甲方按照约定支付款项的方式和时间：

a. 需由甲方支付的款项：______________________

b. 第一次支付的时间和金额：___________________

c. 最后一次支付的时间和金额：__________________

第五章 违约责任

1. 若一方未能履行本合同规定的义务，应向对方支付违约金，违约金的数额为合同总金额的______%。

2. 若甲方未按约定支付工程款项，则乙方有权停工，并向甲方催告支付的违约。

3. 若乙方未按约定时间完成工程，甲方有权要求乙方加快施工进度，并可能通过减少工程款项或终止合同等方式追究乙方的责任。

第六章 合同解除和争议解决

1. 若因不可抗力等无法控制的原因，导致双方不能履行合同的，不视为违约，但需及时通知对方。

2. 若合同解除，任何一方均应承担相应的损失，并解决未完成工程的问题。

3. 双方因履行本合同发生争议时，应友好协商，若协商不成可由双方自愿选择仲裁、诉讼解决。

第七章 其他约定

1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自本协议签订之日起生效。

2. 本合同未尽事宜，可由双方协商补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3. 本合同的任何修改或变更应由甲乙双方在书面文件中签字确认。

第八章 合同效力

1. 本合同自双方签订之日起生效，至工程完工并验收结束之日止。

2. 若一方未尽职守或违反合同约定而导致工程无法继续进行时，对方有权终止本合同。

3. 经双方确认，本合同的内容完全符合双方意愿。

甲方(签字): _________________ 日期: _________________

乙方(签字): _________________ 日期: _________________

以上是一份工程施工合作协议书范本，根据多年的工作经验，对于一份合作协议的撰写应该包含以上基本要素。具体的合作协议书范本还需要根据实际项目的情况进行具体的修改和补充。在签订合同时，双方应保持互信、公平、公正的原则，明确各自的权责和利益，以确保工程施工的顺利进行。同时，在项目实施过程中，双方应保持及时沟通和合作，解决工程中可能出现的问题，确保工程的质量和安全。

施工协议书 篇7

甲方（出租方）：____________________

乙方（承租方）：____________________

鉴于甲乙双方均具备从事建筑工程施工的能力，为明确双方权利义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就租赁机械设备进行施工事宜，达成以下协议：

一、租赁设备及用途

1. 甲方同意将其拥有的_________型挖掘机（设备编号：_________）出租给乙方用于_________工程的施工。

2. 乙方应按照约定使用该设备，不得将其用于约定外的其他用途。

二、租赁期限

1. 租赁期限自______年______月______日起至______年______月______日止。

2. 租赁期届满，乙方应将设备按照甲方的要求归还，如有损坏或丢失，应承担赔偿责任。

三、租金及支付方式

1. 租金：乙方应按照以下标准向甲方支付租金：_________元/台班，共______台班，总计租金为人民币_________元。

2. 支付方式：租金应按照月度进行结算，乙方应在每月的______日前将当月的租金支付至甲方指定的账户。如遇法定节假日或不可抗力因素导致无法按时支付的，双方可协商顺延。

四、设备保养及维修

1. 甲方应定期对设备进行保养，确保设备的正常使用。保养费用由甲方承担。

2. 如设备出现故障，乙方应及时通知甲方，甲方应在接到通知后24小时内到达施工现场进行维修。如因设备故障导致的停工，甲方应按照实际停工时间顺延租期或协商赔偿。

五、安全责任

1. 乙方应按照规定正确使用设备，确保施工安全。如因乙方操作不当或违规使用导致设备损坏或人员伤亡的，乙方应承担全部责任。

2. 在租赁期间，设备的保管责任由乙方承担。乙方应妥善保管设备，防止设备被盗、被抢、损坏等。如因乙方保管不当导致设备损坏或丢失的，乙方应承担赔偿责任。

六、续租条件

1. 如乙方需要在租赁期届满后继续使用设备，应提前一个月通知甲方，并按照甲方的要求支付租金及其他费用。

2. 如双方同意续租，应重新签订租赁协议，并按照续租期限确定租金标准及其他条款。

七、协议解除及违约责任

1. 本协议在履行过程中如发生争议，双方应协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2. 如乙方未按时支付租金或违反本协议其他条款，甲方有权解除本协议并要求乙方承担违约责任。如甲方未按时提供合格的设备或违反本协议其他条款，乙方有权解除本协议并要求甲方承担违约责任。

3. 本协议一经双方签字盖章即生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________________ 乙方（盖章）：____________________

代表人（签字）：____________________ 代表人（签字）：____________________

日期：______年______月______日 日期：______年______月______日