延期申请书

延期申请书精品。

资料意义广泛，可以指一些参考素材。在我们的工作中，我们经常会需要一些资料。资料可以作为参考给我们一些学习工作灵感。所以，关于资料你究竟了解多少呢？小编为大家呈上收集和整理的延期申请书精品，希望对大家有所帮助。

延期申请书 篇1

工伤延期申请书是指由受工伤损害的职工或其法定代理人向单位提出申请，要求单位将其工伤定期认定的期限予以延长的一种申请书。

工伤是指因劳动工作而导致的人身伤害、疾病或死亡，是工作过程中职工可能面临的风险之一。当职工因工受伤或患病时，单位应按照相关法律、法规的规定及时认定其工伤，并按照规定提供相应的医疗和生活救助。

然而，由于某些原因，受伤职工在规定期限内无法完成所有需要的鉴定、检查、诊治或其他必要的程序，从而导致认定期限得不到有效保障。此时，受伤职工或其法定代理人应向单位提出工伤延期申请书，要求单位将其工伤定期认定的期限予以延长。

工伤延期申请书的撰写应当包含申请人的姓名、性别、身份证号码、工作性质、工作岗位、单位名称及联系方式等基本信息；应陈述延期申请的理由并提供相应的证明材料；应明确申请延期的期限和具体的需要进行的工作或检查。

在具体撰写时，应注意以下几点：

1.合法性：要求延期的理由必须是合法合理的，同时必须严格按照相关法律、法规的规定进行。

2.清晰明了：申请书必须简明扼要，要求明确，不能有歧义或含糊不清。

3.真实准确：申请书中所有陈述必须真实准确，不得夸大、隐瞒或歪曲事实。

4.证明材料：申请书必须提供与申请理由相符的证明材料，证据必须充分、明确，不能有瑕疵或缺陷。

5.语言规范：申请书必须符合语言文字的规范，表述清晰、通顺，语言不得粗俗或冒犯他人。

最后，提醒所有职工要积极了解工伤认定的相关规定，有必要时及时向单位申请工伤延期认定，以保障自己的权益和利益。同时，单位也应认真对待职工的工伤申请，并在规定时间内进行相关的认定和救助。

延期申请书 篇2

由我司承建的佛山岭南天地LOT-D公寓式酒店项目总承包施工工程。由于种种原因造成该工程不能按合同原定时间达到竣工要求，现我司将具体导致工期延后原因做出分析，并谨重向贵司提出工期延期申请。具体如下：

本工程总用地面积16500m2,总建筑面积77060 m2,地下2层，正负零以上为14层，其中裙房4层。建筑物高约50m。地上1层为酒店大堂、宴会厅及商业，2层为商业及餐饮，3层为商业、餐饮及康体会所，4层为功能厅、宴会办公室及婚宴厅。

本工程占地面积大，地下水较多，流沙现象严重;由于为酒店工程，因此分包单位较多，且工期紧张，在施工过程中各分包单位需穿插施工，协调难度相对比较大;再者由于设计的原因，图纸变更频繁，工程量增加较多，且定板定价材料以及图纸的审批时间过长在一定程度上增加了工期控制的难度。

本工程合同约定具体的开工时间按开工报告，总工期为529天。实际开工报告注明的开工时间为10月28日，按合同约定的总工期进行推算则最后竣工时间为4月9日。

本着实事求是的原则，现将本工程自开工以来所出现的非我方原因引起的重大工期延误事件分析如下：

(一)、基础±0.00以下：按合同计划完成时间为1月15日，实际完成时间为205月1日，比合同时间延后105天，原因如下：

1、我司虽于月28日进场，但此时现场其实根本不具备全面开工的条件。基础公司基坑挖土最终完成时间为2010年1月20日，工程桩还没有全部施工完成，工程桩第三方检测也还没有检测，(最终检测完成时间为2010年1月22日，此时桩基工程还未通过质检站验收)因基础公司导致我司无法进行底板的整体施工，从而使得基础工程严重拖后，由于此项原因直接影响工期50天。

2、我司在进行承台施工时，由于前期施工的止水帷幕没有起到止水作用，导致基坑出现大量积水。而且本工程基坑底为砂土层，从而造成基坑四周及基坑底涌现大量流沙，使承台无法按原方案施工。尽管我司在与贵司协商后采用沉井施工工艺成功地解决了此问题，但由于此事件对我司的工期产生了很大的影响,直接影响工期45天。

3、我司自年10月16日收到设计单位第一套施工图纸起，便一直处于频繁的设计修改之中，使整个施工过程备受困扰和延误。特别是当设计单位修改完成后。人防设计单位却又未能及时进行相应变更修改，基本都是

在电子版基础上施工，导致我司无法对人防部分进行同步施工。导致地下室人防施工无法顺利推进，直接影响本工程工期滞后10天。(详见工程指令LNTD/LOTD/PM/I-013.017.018.019.021.022.024.025.026.027.029.030.032.036.037.039.041.042.043.044)

(二)、群楼四层以下工程：按合同计划完成时间为2010年3月16日，实际完成时间为2010年6月10日。

1、由于图纸设计变更频繁导致我司施工备料不能正常进行，有局部还造成返工情况，由此导致的工期延误10天。(详见设计变更工程指令

LNTD/LOTD/PM/I-046.047.050.053.057.058.060.061.063.065.066.067.068.069.070.072.073.074.076.077.078)

2、为了加快速度，抢期施工，我司对砌体工程作了特别人员安排和部署，即裙楼部分每一楼层安排一个砌体班组，但正当裙楼砌体完成约70%时，贵司于2010年7月16日下发暂停施工令要求对裙楼部分墙体进行暂停施工(后直到2010年8月4日才下发联系单要求复工)。而在此期间我司遭受了大量窝工损失，虽极力补救，但短时间内还是导致了大量砌体工人的流失。此事件对工期造成了极大的影响。

3、由于贵司对裙楼砌体部分的变更修改导致裙楼酒店墙体大量返工(详2010年1月28日蓝图与2010年6月30日蓝图可对比查阅)，由于此次的修改变更使得裙楼砌体移交时间向后严重推迟，装修、精装修、机电、室内管道等工程匀同步推迟，裙楼验收时间也相应推迟，尽管我司对此部分工程正积极增加人员，抢期施工，但对本工程最后竣工时间的延误和影响是不可能消除的。

(三)、塔楼结构施工阶段：按合同计划完成时间为2010年6月4日实际完成时间为2010年10月21日。

1、由于图纸设计变更频繁导致我司施工备料不能正常进行，有局部还造成返工情况，由此导致的工期延误19天。(详见设计变更工程指令

LNTD/LOTD/PM/I-079.080.081.083.086.088.094.090.095.096.098.099.100.104.105.107.109.111.116.119.120.123.126.129.134.139.152)

2、公寓和酒店内墙墙体由于酒店运营方及墙体隔音的要求，对我方砌墙工作人员安排和工作部署带来很大的麻烦，特别是十三，和十四层内墙砌体的修改拖延了近一个月。由于此次的修改变更使得塔楼砌体移交时间向后严重推迟，装修、精装修、机电、室内管道等工程匀同步推迟。

由于在基础、裙楼和塔楼结构施工阶段都由于以上种种原因导致工程工期延误，虽经我司多方努力工期还是延误了134天。

(四)、精装饰施工及竣工验收阶段：按合同计划完成时间为204月9日，实际完成时间为4月22日(4月22日此为竣工备案通过时间)竣工报告时间为年12月30日。

1、由于增加塔楼内墙抹灰工程，增加施工工期30天。由于此次的修改变更使得塔楼精装修工程匀同步推迟。

2、由于贵司原因中三和东方精装分包单位进场时间滞后比公寓精装单位滞后进场135天，公寓精装单位的进场时间为2010年11月15日，酒店精装单位进场时间为2011年4月1日。

3、由于召开亚运会政府强制要求工地停工，虽然我司部分工种的小部分人员在室内偷偷施工但还是至少对工期影了7天。(详见监理工程师通知单ZGJL/LOTD-064)

4、贵司的专业分包单位确定时间较晚，材料定版时间过长，贵司供应的甲供材料也经常拖延，装饰图纸审核时间过长，导致工期延后50天。

5、由于贵司确定酒店运营商后设计修改频繁增加对各专业分包单位施工工期滞后22天。(详见设计变更工程指令)

本工程在开工至竣工结束按合同工期共计延期了378天。

综上所述，虽然我司在施工过程中遭遇种种困难，但贵我双方始终保持着良好的沟通，同时我司不惜一切代价，采用各种措施，抢期施工的努力一直没有放松。为工程最终验收也做了相当多的工作，为酒店试运营提前了时间。

本着实事求是、合作共赢之原则，希望贵司能够仔细调查。致此我司申请本工程工期顺延致本工程实际竣工时间204月22日，望贵司给予批准。我司也相信此举将进一步增加双方互信，为贵我双方今后的进一步合作创造一个良好的氛围。

延期申请书 篇3

尊敬的教授：

我是您的研究生XXX，计划于下个月开题，但由于一些不可抗拒的原因，我希望能延期提交开题报告。在此，我写此申请书，请求您能给予我一定的理解和帮助。特致此函申请，希望获准延期提交开题报告。

一、申请原因

由于疫情的影响，我所选的研究方向涉及到了现实世界中需要进行调查研究的背景资料，而我自身身处疫情较为严重的地区，无法出行开展研究工作。加之学校缺乏相应的调查研究平台，导致我无法及时获取必要的调研材料。因此，我希望能申请延期提交开题报告，为我的研究工作争取更多时间。

二、解决方案

既然遇到了这样的困难，我也一直在思考如何解决。在向学校请教相关管理人员的意见后，和同样面临相似问题的同学们讨论交流，我终于想到了一些解决方案作为补救措施：

1. 资料网络化：在无法出门调查研究的情况下，我可以通过网络的形式获取到大量的背景资料，包括相关文献、报告、调研数据等。这样既可以减少不必要的外出交通，还可以更高效地获取到准确的数据信息。

2. 学习相关技能：在使用网络获取到必要的研究资料后，我也可以通过一些数据分析软件的学习，将所获取的网上资料进行数据分析，从而更有效地掌握和利用所需要的一些技术手段，同时也对自己的研究范围有一个更加清晰的认识。

3. 核实相关信息：在获取完所需信息后，我还需要根据实际情况进行相关信息的核实和交流，在这方面可以通过网络进行线上答疑，从而避免疫情造成的出行不便。

以上三个方案是我针对自己面临的延期开题报告问题所想出的解决方案，我也已经在实际操作中逐步得到了有效的验证。我相信，如果能够获准延期提交开题报告，我就能更好地克服现有的困难，继续完成原定的任务。

三、延期时间

考虑到我所面临的困难比较复杂，需要花费一定的时间，所以我希望能够获准将原定的开题报告提交时间延期至两个月后。若能顺利实行以上提议，我也定会在延期的时间内积极开展相关工作，力争早日提交一份优秀的开题报告。

最后，本人再次衷心向您请求支持与理解。由于这种特殊的原因，研究工作受到了不小的影响，了解并充分认识到这点后，我深感抱歉，并十分感激您的帮助和支持！

敬礼

XXX

20XX年XX月XX日

延期申请书 篇4

尊敬的XXX导师：

我是您指导的硕士研究生XXX，本来计划提交开题报告的时间是在X月X日。但是由于某些原因，逐渐发现自己的论文思路及框架还没有太明确，让我深感无助。经过反复思考和与同学的讨论，现决定申请延期提交开题报告，希望导师能够给予支持。

首先，原定的开题报告时间是在X月X日，但是由于其他学习任务较多，导致计划调整也没有跟上进度。而且，因为缺乏对于学科理论的深入了解，前期的阅读及调研时间不得不拉长。一路走来，经历了许多思考、迷茫、挣扎，以至于整体进度已经与当初的预定大相径庭，甚至感觉到了时间的紧迫。

其次，学习目前还有很多盲点和不足。我深知需要投入更多的时间和精力，以进一步领略和探索学科内的奥秘。为了更好的完成研究生的学习任务，我需要更长的时间来平衡我在其他学科的学习进度，以更好地为完成研究生论文的任务做准备。同时，我更希望通过延期开题报告的机会，能够在学科领域激起新的思考和灵感，更好地深入探究其中的难点，为论文的后续研究提供帮助。

最后，我想再次表达我的真诚。我深知自己在研究生阶段的不足之处，在这一过程中仍需多多汲取导师的经验和知识，我想用更多的努力来争取更好的成绩。

为了更好地符合导师的期望，我真诚希望能够得到您的支持和理解。通过延期开题报告的机会，我相信我可以更好地为论文的交给做好准备。谢谢您的理解！

此致

敬礼！

申请人：XXX

日 期：XXXX年XX月XX日

延期申请书 篇5

尊敬的xxxx导师：

您好！

本人在此向您提交一份延期开题报告申请书，麻烦您审核并批准一下。

因为本人在进行课题研究的过程中遇到了一些困难和问题，导致无法按时完成开题报告，现在申请延期，请求您的理解和支持。

具体情况如下：

1.研究课题

我的课题为“XXXXX的研究”，对于这个课题，我感兴趣的内容较多，在阅读相关文献和资料过程中，或者在咨询老师和同学时，有些问题就没能明确。

同时，本人也意识到在研究中很难掌握所有的信息，因此还需要收集更多的数据和文献来解决课题中出现的问题。

2.研究方法

我的研究方法是以问卷调查和访谈的形式，但是由于在学习过程中，一些技术问题都会出现，比如问卷的设计和如何记录访谈结果等等，目前我都在不断尝试中，在这个过程中还需要一定的时间来完善我的技术。

3.研究目标

我的研究目标是希望深入挖掘XXXXX这个领域，但是，正如我之前提到的，我并没有掌握所有的信息和技术，还需要拓宽自己的视野，并相应增长技能。

因此，本人在这里向您提出延期开题报告申请，希望能够争取更多的时间，更好的准备一个完整的开题报告，并为课题的深入研究做出更多的努力。

最后，感谢您对我的支持和鼓励，我会在接下来的时间里，尽快解决遇到的问题，学习相关技术，并向你提交一份令人满意的开题报告。

此致

敬礼

申请人：XXX

申请日期：2021年X月X日

延期申请书 篇6

请求事项：

请求法院准予延期举证，以保障申请人的诉讼权利。

事实与理由：

张**诉**有限公司财产损害赔偿纠纷一案（20xx年*民初字第***号），贵院受理后，确定了举证期限，即申请人需在11月12日前将所有证据递交法院。由于原告***********的事实，因此，申请人需要就此收集相关证据。由于举证时间已至，且收集证据遇到了许多困难，恐难在举证期限内完成举证责任。为保障申请人的诉讼权益，现依据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第三十三条、三十六条的规定，特请求人民法院准予延期举证。

延期申请书 篇7

尊敬的辅导老师：

您好！

感谢您对我的关心和支持。由于我个人原因，我所预定的开题报告时间（具体时间为XXXX年XX月XX日）将无法按照原计划进行，因此我希望能够申请延期开题报告。

我在此向您郑重提出申请，希望能够将开题报告的时间延期至XXXX年XX月XX日。本人深深认识到延期申请对我们现有计划以及开题报告进展所带来的影响，但是，因特殊原因，我确实无法在原计划中完成开题报告。

具体原因如下：

首先，个人困难。最近几天的繁重事务让我很难专心写开题报告，我需要一定的时间来处理个人问题。

其次，课程学习压力。本人需要参加课程学习，以便准备更好的开题报告。但是，最近一段时间的学习让我已经赶不上原定的开题报告时间。

最后，课程进展推迟。由于组员早期的疏忽，我们的课程进展已经推迟，这将会影响我完成开题报告。我需要更多的时间来进行整理和准备。

经过深思熟虑，我认为申请延期是我目前最好的选择。我将会认真对待您的决定，并尽快补足缺失的工作。

再次感谢您的帮助和支持，也希望您能够审核并批准我的申请。

谢谢！

此致

敬礼!

申请人：XXX

申请日期：XXXX年XX月XX日

延期申请书 篇8

尊敬的领导：

我是某项目组的项目经理，发现我们的项目正在面临时间紧迫的局面，为了完成高质量的工作，我们需要申请项目延期。

本项目是我们公司的重点项目，需要在今年8月份完成并交付结果。然而，我们的进展速度并没有达到预期。目前，我们还有大量的工作需要完成，包括：

1. 完善项目需求，包括与客户沟通，讨论项目细节，并制定详细的需求文档。

2. 设计和组织开发人员对项目进行开发。我们需要保证软件的高质量，因此我们需要进行详细的单元测试和集成测试，以确保软件在交付之前已经经过充分的测试。

3. 进行系统的部署，我们需要部署软件到各个服务器上，并进行测试，以确保软件能够在不同的环境下运行。

在目前的情况下，我们需要至少再延长一个月的时间来完成这些工作。为了保证项目的高质量和客户的满意度，我们希望领导能够考虑我们的申请。

我们意识到，项目延期会给公司带来一定的影响，包括：

1. 延长了项目的时间，将导致公司投入更多的人力、物力和财力，这会增加项目的成本。

2. 对于我们公司的声誉，也会产生不利影响，因为延期可以使客户丧失信任感，他们可能会将来选择其他公司作为合作伙伴。

面对这些问题，我们也在不断进行探索，努力找出最佳方案，尝试将项目时间缩短，或寻找其他的解决方案减少延期的风险。

但面对复杂的市场环境和激烈的竞争，我们需要更多的时间来完成这个项目，并保证客户对我们的产品的满意度。我们深信，延期也是为了达到目标，保证质量和利益，使项目最终能够成功交付。

谢谢您的阅读和考虑。

此致

敬礼

项目经理

XXX公司

日期：XXXX年XX月XX日

延期申请书 篇9

按揭延期申请书是一种向银行或其他贷款机构申请在贷款期限到期前延长还款时间的文件。该申请常由贷款人或者债务人发出，希望能在贷款到期前能够获得更多时间去还清贷款。下面将详细地介绍如何编写一份完整的按揭延期申请书。

第一部分：项目背景

在信件的开头，你需要介绍项目背景。在这里，你需要明确说明贷款的种类、额度、到期日，以及你需要延期还款的理由。对于你需要延期还款的理由，要简单明了，具体阐述。例如，你可能需要担心因外部经济问题可能会降低你的现金流，或者你需要这笔资金协助完成一次重大投资/开发计划。

请确保你的理由是切实可行的，并且能够 convincely 表达出来。举例来说，你需要说明你已经采取了相应的措施（例如降低开支、找到新的项目等）以保证在未来可以完成还款的义务。

第二部分：详细说明延期还款计划

在你向银行或其他贷款机构申请延期还款时，你需要具有一份可行的还款计划。在这个计划中，你需要列出延期还款的时间范围、还款金额等。

请确保你的计划非常详细且合理。你需要计算每笔还款的利息和其他费用，并且确保计划在合理的时间内还清你所欠的贷款金额。

此外，你需要注意证明能力。在这里，你需要讲解如何证明你将有足够的能力重新进行资金策划和管理，以遵守你的计划。

第三部分：感谢信

你需要结束信件并感谢该机构接受你的申请。你可以明确提到你对该机构的信任，并对该机构的信任感到兴奋。最后，你需要表达感激之情，感谢他们的时间和精力，并希望很快可以和该机构沟通确认。

总结

如果你需要申请按揭延期，你需要高度关注的是骗子。不法分子们经常会以各种形式（例如电子邮件、电话和有害网站）伪装成金融机构，以此获取你的个人和财务信息。所以要确保只向可信的机构发送申请信件，以及确保包含准确的联系信息。同时，你需要一份合理的计划来证明你能满足还款条件。

延期申请书 篇10

尊敬的领导：

我司的培训计划原计划于今年6月份开始进行，但由于各种不可抗因素，我司现申请将培训时间推迟至8月份开始。

首先，由于国内疫情复杂，加之进一步加强疫情管控，对于我们公司而言，原本预定的培训地点因为疫情防控的需要暂时关闭，需要购买新的培训场地并进行一系列的防控措施，这些都需要额外的时间和费用。

其次，我们的拟定培训计划有些地方还需要进一步完善和调整，为了让培训计划更加完善，同时不影响员工的学习和工作，我们计划将培训时间推迟至8月份。

最后，我们也希望能够有更多的时间来安排员工的参训事宜，让我们的员工在参加培训的同时也能够抽出时间更好地规划好自己工作和生活。

尊敬的领导，我们在这里向您申请将原计划的培训时间推迟至8月份开始，我们会尽最大的努力来保证员工的学习效果和进度，并且会把所有有关的培训流程、课程安排等准备工作做好，确保培训按计划顺利进行。

再次感谢您对我们公司的支持和关注，期待您的回复！

敬礼！

申请人：XXX

日期：XXX年XX月XX日

Gz85.Com小编推荐

证延期申请书

资料意义广泛，可以指一些参考素材。在我们的平时工作生活中，会经常需要参考资料。资料可以作为参考给我们一些学习工作灵感。你是不是在寻找一些可以用到的资料呢？或许"证延期申请书"是你正在寻找的内容，请收藏并分享给你的朋友们吧！

证延期申请书(篇1)

申请人，____________，性别______，______族，电话，____________。

申请请求，请求依法延期开庭审理申请人____________纠纷一案。

事实和理由，

申请人与____________纠纷一案经贵院受理，并定于______年______月______日______时开庭，但申请人基于______原因不能按时到庭，根据相关法律法规规定，特请求贵院延期开庭审理本案，望贵院批准。

此致

______市______区人民法院

申请人，____________

______年______月______日

证延期申请书(篇2)

尊敬的学院领导，

您好！

我叫____，是精仪学院级的本科生，在此特向您申请提前做毕业设计。在大四上学期的时候，我一共欠了20.5个学分，已经收到警告要把学分修回来，在经过一个学期后，虽然修回来7个学分，但还是不够，目前欠的13.5个学分，有理论物理A的3个，物理光学的4个，工程光学1的2.5个，激光原理的4个.究其主要原因，还是我不够努力，而且太贪。我是准备考研的，也是这样做的，我想就是考研和重修兼顾应该也是可以忙的过来的，而且重修嘛，或许许多重修的人都不是特别重视，我也不是特别重视，认为老师应该会放宽一些，可是我错了，我这态度就有问题，虽然现在后悔已经没用了，但至少我纠正了态度，在大四下学期，我可以把理论物理A，工程光学和激光原理的9.5个学分给修回来，这也是我必须做的，而且我相信我在经历了这些之后一定能够做到，请相信我一次，我知道咱们学校的规定是超过10个学分是不让做毕设的，但是我还是真切希望院领导能够给我这一次机会让我提前做毕设，让我能够在本科期间的学习生活圆满一点，毕竟能和本宿舍，本专业的同学一起做毕设是每个人都想做的吧，没有谁会希望和下一届的学弟学妹一起做的。

事实上，这两者确实是可以兼顾的，在上学期的学习中考研虽然下了比较大的功夫，但是轮到重修课的时候偶尔还翘课。现在想来，如果我那时候每节课都认真去上的话，学分应该也就没什么问题了，我上学期开始的时候也是这么想的，可到了要上课的时候就突然觉得还是多把时间放在考研上面吧，就像是走进一个误区一样，无论有多重要，总觉得重修课会比较轻松，虽然没想到老师如此刚正不阿，但我还是意识到了自己思维的误区，并且确定了这学期的目标，无论付出怎样的代价，无论别的事情怎样忙，也都会把这三门课的学分给修回来！我相信，只要我一点都不贪玩，这些事情是可以做到的，包括毕设，毕竟人的潜力是逼出来的嘛，只要努力，一切都不是问题，我会尽我最大的努力去学习，做我应该做的。

考研的成绩已经无关重要了，今年我会再考一次，所以我不想到时候一边做毕设一边准备复试。我知道我这次错的比较彻底，做事不知道轻重缓急，没有把重修课放在第一位而是专注于考研，但是现在我已经知道该怎么做了，也知道自己的不成熟，所以我在这学期一定会努力学习专业课，不辜负大家的期望，也恳求院领导能够给我一次提前做毕设的机会！此致敬礼

________年____月____日

证延期申请书(篇3)

尊敬的XX房产公司：

我是贵公司一位诚实守信的房客，住在贵公司经营的XX小区。我急需向贵公司提交一份《房租延期申请书》，希望能够得到贵公司的理解与协助。

首先，请允许我先就我所面临的困境做出解释。在过去的一年里，我一直租住在这个美好的小区里，享受着舒适和安静的生活环境。我一直以来都是按时交纳房租的，尽力维持了与贵公司之间的良好合作关系。然而，最近我遇到了一些临时的经济困难，导致我无法按时支付本月的租金。

其次，我想向贵公司说明一下我所遇到的困难。近期我遭遇了一系列的不幸事件，这些突如其来的挑战给我的财务状况带来了很大的不确定性。首先，我的母亲突发重病，需要进行长期的治疗，导致我不得不承担高昂的医疗费用。同时，我所在的公司面临着经营困难，不得不进行裁员，我自身也面临着失业的风险。这些意外事件使得我在短时间内难以偿还本月的房租。

第三，我希望贵公司能够理解我的状况，向我提供一定的宽限期，容许我延期支付本月的房租。我立即向您保证，在我能够恢复正常经济状况之前，我会尽最大努力以早日偿还拖欠的房租。我希望贵公司可以在这个难以预料的困境中给予我一些帮助和支持，这对我来说意义重大。

最后，我诚挚地请求贵公司在考虑我的申请时，能够审慎权衡各种因素，尽可能帮助我渡过这个艰难的时期。我深知，每份延期申请都会对贵公司的运营和经济形势产生一定的影响。但我相信，这份拖欠的房租并非出于无心之失，而是由于一系列意外事件导致的。如果贵公司能够理解我的困境，给予我一定的宽限期，我将非常感激并努力偿还所欠之款。

感谢贵公司一直以来对我的信任与支持。我相信，经过这次困境后，我会像以往一样恢复正常的经济状况，并继续为我和贵公司之间的良好合作关系努力付出。

再次感谢贵公司的理解与支持！

此致

敬礼

XXX

日期：

证延期申请书(篇4)

常用的民事延期审理申请书范本，_________________人民法院，_________________关于________________(原告姓名或名称)诉_____________(被告姓名或名称)……(案由)一案，贵院于_______________年_______________月_______________日开庭审理的通知我已收到。现因……(简要陈述请求延期审理的理由)，特依据中华人民共和国民事诉讼法第一百三十二条第_______________项之规定，申请人民法院延期开庭审理，请贵院审查批准。申请人，_____________________________年_______________月___________日(法人或其他组织加盖公章)

证延期申请书(篇5)

收费延期申请书

尊敬的财务部门领导：

您好！兹有一个紧急情况需要与您商议，请您耐心阅读下面的申请。

首先，我代表我所在的部门向贵部门申请延期缴纳收费。在过去几个月中，我们的部门一直致力于开展一项重要的项目，该项目对于公司的发展至关重要。然而，由于一些不可抗力的原因，我们无法按时如约完成项目并按计划缴纳所需的费用。在此，我们真诚地向您们道歉，并希望能够得到您的谅解和支持。

其次，我们想给您提供充分的理由以解释为什么我们需要延期缴纳收费。在项目执行中，我们遇到了一系列的困难和挑战。首先是人员的调整和变动，由于项目的复杂性和技术要求的增加，我们需要进行一次全面的人员调整，以确保项目的顺利进行和质量的保障。然而，这意味着我们需要投入更多的时间和精力来培训和适应新的团队成员，导致项目进度的延误。

其次是供应链的问题。由于市场的变化和资源的不稳定性，我们在项目过程中遭遇到了一些供应链的困难。我们需要找到稳定的供应商，确保项目所需的物资和设备能够按时到达。然而，由于在市场上的竞争和价格的波动，我们花费了更多的时间来寻找合适的供应商，并从中谈判和选择出最佳的合作伙伴。

最后，我们想表达出我们对应收费延期申请的重视和尊重。我们深知延期缴纳收费会对贵部门的财务流程和预算造成一定的影响，因此，在此之前，我们已经紧密地与财务部门的同事进行了多次沟通和协商。同时，我们承诺会尽快按计划完成项目，并在最短的时间内补缴所欠费用。我们理解，并非常重视贵部门对公司运营的重要性和负责的态度，我们会尽最大的努力来减轻贵部门的财务压力，确保公司整体运营的稳定和良好。

在此，我们真诚地希望贵部门能够理解我们的紧急情况，并同意我们的延期申请。我们将非常感激能够得到您宝贵的支持和帮助。如有任何问题或需要进一步讨论，请随时与我们联系，我们将积极回应并按贵部门的要求提供相关的材料和解释。

最后，再次感谢贵部门的充分理解和支持。我们对公司和贵部门的未来发展充满信心，并期待能够继续保持良好的合作关系。祝愿贵部门工作顺利，一切顺利！

此致

敬礼!

申请单位：

申请人：

日期：

证延期申请书(篇6)

贷款申请书

XXX银行XXX支行：

申请人“XXXXXX”（证件号码：XXXXXX XXXXXXXX XXXX）自XXXX年以来一直从事XXXXXX业务，信誉可靠，经营效益良好。申请人近期因/提高生产能力和扩大经营规模/投标XXXXXXXXXX工程项目/或其他需要列明的投资项目。因自有资金短缺，现特向贵行申请短期/中期流动资金贷款，贷款额度XXXXXXX元人民币，贷款期限XX个月。

申请人贷款经营的项目，经测算大约XX个月可收回成本，利润率不低于XX%,收益可达XX万元。因此，贷款项目有足够的现金流和利润用于还本付息。为降低贵行贷款风险，担保人“XXX”愿为贵行发放给申请人的贷款提供无限责任连带抵押/质押/保证担保。

申请人声明：申请人据实提出贷款申请，并按照国家法律有关规定和贵行的要求提供相关贷款资料。申请人保证：声请人所提供的所有资料和数据是完整、真实、可靠、合法的，并对此承担法律责任。申请人承诺：贷款发放后，申请人作为借款人将根据国家有关法律和规定，以及与贵行签订的贷款合同约定，履行借款人的责任和义务。

特此申请！

申 请 人：（签字盖章）

签字日期：

附：申请人和担保人详细资料

证延期申请书(篇7)

申请书是个人或集体向组织、机关、企事业单位或社会团体表述愿望、提出请求时使用的一种文书。本站今天为大家精心准备了申请开庭延期申请书，希望对大家有所帮助!

申请开庭延期申请书

申请人：XX，男，汉族，XX年X月X日出生，无职业，住XXX。

被申请人：XX，女，汉族，XX年XX月X日出生，住XXX。

申请事项：

申请人请求延期开庭审理被申请人诉申请人离婚纠纷一案。

事实理由：

因申请人患有严重高血压病史，病情突然加重，经过X月XX日急诊治疗后，病情仍不稳定，医院为避免发生意外，建议休息贰周。

故，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十六条第（一）款“必须到庭的当事人和其他诉讼参与人有正当理由没有到庭的”可以延期开庭审理之规定，申请人请求贵院延期开庭审理本案。

此致

天津市XX区人民法院

申请开庭延期申请书

请人：河南某某有限公司，住所地郑州高新技术产业开发区某某号。

法定代表人：张某某，总经理。

请求事项

关于郑州高新技术产业开发区人民法院(20xx)开民初字第283号“被申请人李某某诉申请人河南某某有限公司借款合同纠纷”一案，现因申请人因身体原因无法按期出庭，请求人民法院延期审理。

事实与理由

被申请人李某某诉申请人河南某某有限公司借款合同纠纷一案，贵院业已立案受理。申请人的法定代表人张某某因眼部受伤造成一只眼睛失明，现在北京住院，拟在本周实施手术，若本周能安排上，则20xx年6月30号可以出院，若本周安排不上，则出院日期暂无法确定，故无法按期参加开庭审理;且本案中张某某最清楚案件具体情况，其不出庭不便查明事情真相。为保障申请人出庭参加诉讼的权利，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第132条第1款之规定，特请求人民法院推延本案开庭审理日期。

此致

敬礼！

申请人：

地址：

法定代表人或行政负责人：职务：

本机关作为一案的被告，收到人民法院出庭应诉通知书，本应于年月日到庭应诉，现因xxx，应诉人员无法于年月日到贵院应诉，特申请贵院准予延期开庭审理此案。

此致

人民法院

证延期申请书(篇8)

延期递交申请书的标题，并未给出具体的背景和情境。因此，在此假设文章的背景是大学生申请奖学金的情景。请参考下文。

延期递交申请书

尊敬的奖学金委员会：

我写此信，希望能够得到您的理解和支持。我是一名热爱学习和专注于学术追求的大学生，现就申请奖学金一事，希望能够延期递交我的申请书。

首先，请允许我向您说明延期递交申请书的原因。在申请截止日期前，我遭遇了一些意外情况。正值申请季节，我所选修的课程正赶上考试周，我必须全力以赴备考以确保自己的学业进展。同时，我也参与了一个学术研究项目，这个项目有着重要的意义，并且对我的未来学术职业发展有着巨大的影响。为了充分利用这个机会，我需要投入大量的时间和精力。由于这些紧迫的任务和急需的准备工作，我不得不将申请奖学金的事项推迟了。

虽然我很不舍，而且认识到申请奖学金的重要性，我深感抱歉并愿意承担相应的责任。我知道委员会对申请者的时间安排十分严格，但是延期递交对于我来说是一个极其重要的选择，不仅能够确保我申请的准确性和完整性，也会让我更有信心地展示我独特的成就和才能。

尽管我遇到了困难，但我一直在积极寻求帮助和解决问题的方法，以确保申请的成功。我已经与我的导师和学术顾问进行了详细的讨论，他们也表示理解并支持我在此期间的时间安排。他们对我的学业和研究成果都非常满意，他们的支持使我更加坚定地相信，我所面对的延期递交是已经选择的最佳决策。

作为一个有责任感和对学术追求充满热情的学生，我一直将我的学习和个人发展放在首位。在过去的几年中，我在课堂上积极参与讨论，并取得了优秀的学业成绩。我还参加了许多学生组织，并参与了社区服务活动，通过这些机会培养了我的领导和人际交往能力。同时，我还在我的专业领域中取得了突出的成就，这些成就让我坚信，我在大学的学习和研究是对奖学金的有力支持。

最后，我再次表达我对委员会的歉意，并真诚地希望您能考虑我的申请，并给予我延期递交申请书的机会。我相信，我的学术成就和个人奉献会使我成为奖学金的理想候选人。如果您对我的延期递交有任何疑问，我将非常愿意提供补充材料或安排与您会面。

谢谢您抽出宝贵的时间阅读我的申请，我真诚地期待能够得到您的回复。

此致，

xxx

个人延期申请书

随着人们随着人们对文化核心的发展关注，现在申请书的书写已经离不开我们的日常生活了。申请书的使用范围广泛。我们为您提供这份“个人延期申请书”非常自豪，建议你收藏并分享给其他需要的朋友！

个人延期申请书 篇1

篇一：营业执照延期申请书

xx市工商行政管理局：

我XX有限公司（注册号：），由于营业执照原件被国际业务员带至国外做为申请相关活动材料用途，导致企业营业执照未及时申请变更营业期限而于二0一三年十二月二十三日到期，故特此报告并希望贵局能受理我司变更申请。本公司营业期限超期期间所发生的债权债务均有本公司承继，且全体股东承担连带法律责任。望批准！同时感谢贵局多年来的支持关照。

此致

敬礼！

XX有限公司

**年**月**日

篇二：营业执照延期申请书

工商局各位领导：

我******（注册号：******），由于我院特种行业许可证交由边防派出所统一办理年审，一直没有年审完毕，导致营业执照迟迟不能年审。年审日期已临近。特申请贵局给予延期年审，望批准！同时也感谢贵局多年来的关照。

此致敬礼！

********************公司

20XX年**月**日

篇三：营业执照延期申请书

xx市工商行政管理局：

我XX有限公司（注册号：），由于营业执照原件被国际业务员带至国外做为申请相关活动材料用途，导致企业营业执照未及时申请变更营业期限而于二0一三年十二月二十三日到期，故特此报告并希望贵局能受理我司变更申请。本公司营业期限超期期间所发生的债权债务均有本公司承继，且全体股东承担连带法律责任。望批准！同时感谢贵局多年来的支持关照。

此致敬礼！

XX有限公司

**年**月**日

个人延期申请书 篇2

项目、说明

事项名称、申报征收―延期缴纳税款申请

业务概述、纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局批准，可以延期缴纳税款，但最长不得超过三个月。

事项类别、行政许可类

业务分类、申报征收

税种分类、

服务对象、企业、个体工商户、走出去企业、外国企业

办理机构、

办理时间、

申办条件、根据《征管法》第三十一条以及《征管法实施细则》第四十一条、四十二条规定，纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局批准，可以延期缴纳税款，但最长不得超过三个月。符合以下条件的纳税人可以申请延期缴纳税款:

1、因不可抗力，导致纳税人发生较大损失，正常生产经营活动受到较大影响的;

2、当期货币资金在扣除应付职工工资、社会保险费后，不足以缴纳税款的。

应提交表格、(1)《税务行政许可申请表》1份;

(2)《延期缴纳税款申请审批表》3份。

申办材料、(1)《税务行政许可申请表》1份;

(2)《延期缴纳税款申请审批表》3份;

(3)纳税人申请延期缴纳税款报告(详细说明申请延期原因，人员工资、社保费支出情况，连续3个月缴纳税款情况);

(4)当期货币资金余额情况及所有银行存款账户的对账单;

(5)应付职工工资和社会保险费支出预算;

(6)《资产负债表》;

(7)因不可抗力，导致纳税人发生较大损失，正常生产经营活动受到较大影响的，应报送因不可抗力的灾情报告或公安机关出具的事故证明原件及复印件。

办理依据、《中华人民共和国税收征收管理法》第三十一条以及《征管法实施细则》第四十一条、四十二条

办理流程、受理机关受理本行政审批事项申请后，指派两名工作人员对纳税人是否存在延期缴纳税款的法定情形进行调查，填写核查意见后送决定机关审批。决定机关审核后作出是否同意的决定并将审批结果送办税服务厅送达申请人。不予批准的，从缴纳税款期限届满之日起加收滞纳金。

流程图、

办理时限、符合条件并提供资料齐全的，20个自然日审批。

收费标准及收费依据、不收取费用。

证件及有效期限、

年审或年检、

相关下载、《延期缴纳税款申请审批表》、《税务行政许可申请表》

网上办理、

网上查询、

网上咨询、

网上投诉、

备注、

个人延期申请书 篇3

单位名称：

项目负责人：

计划完成日期：年

申请延长期限：20xx年x月x日

20xx年x月x日

致上级部门：

我单位于x年9月通过评审，成为首批**项目的学校。一直坚持以示范校建设为中心，一手抓教学管理与课程改革，一手抓师资队伍建设的基本思路，推动全面发展。现拥有机械加工技术、数控技术应用、模具制造技术、机电设备安装与维修，电工电子技术等多个骨干专业，在职教职员工300人，在校学生5000余人，办学规模和综合实力得到了提高。

学校目前拥有2个校区，占地面积，教学用房七八十年代的房屋，就地扩充和加盖教学用房的空间极为有限，已不能满足学校的发展及办学规模的扩大，因此学校大力投入新校区的建设，是学校发展的必然选择。经过多方努力，现学校新校区建设已动工开建，各项工作均有计划有部署的陆续实施。附件1，新校区建设计划及建设情况报告。

对照学校申报项目内容，在学生宿舍、教学大楼和实训场地建设方面，由于现有场地条件限制，及新校区的投建，未照计划在原校区投入建设。

基于上述情况，特向上级部门申请延期验收我校**项目，根据新校区建设计划申请延期至x年。望予以批准。

20xx年x月x日

个人延期申请书 篇4

_________________人力资源和社会保障局：

我_______________（我单位职工）因__________年__________月__________日__________时因工作原因发生工伤事故，因__________________________________（什么原因要写清楚，如果是交通事故，要说明交警还没有出事故责任认定书，如果是暴力伤害事故，要说明公安机关未结案或人民法院未判决）原因，在规定时间内不能提交相应的工伤认定材料，根据的规定，特向你局申请延长工伤认定，请予批准延长为谢。

特此申请

申请人：________________

__________年__________月__________日

个人延期申请书 篇5

申请人：____________

法定代表人：____________

地址：____________

申请事项：

请求贵仲裁委延期开庭审理____________诉申请人劳动争议纠纷一案。

事实和理由：

申请人与____________劳动争议一案，贵仲裁委定于________年________月________日上午开庭审理。申请人负责本案件的委托代理人于________年________月________日，因公事去外地出差，确实无法按期参加本案的开庭审理。为保障申请人出庭参加诉讼的`权利，特请求贵仲裁委延期开庭审理本案。

此致

敬礼！

____________仲裁委员会

申请人：________________

________年________月____日

个人延期申请书 篇6

__银行股份有限公司__支行：

我单位于20__年6月16日收到，__有限公司支付的一份银行承兑汇票。出票人：北京北开电气股份有限公司。收款人：__有限公司。付款行：__银行__支行。出票日期：20__年3月28日。到期日期：20__年9月27日。汇票号码为：3080005392019400金额：伍万元整，因我单位财会人员书写失误，造成未能按期办理兑付手续，请贵行给予谅解，因失误引起的一切经济纠纷由我单位负全部责任。

财务印鉴章：

__包装厂

20__年10月12日

个人延期申请书 篇7

由于我单位施工的城西安置房C1-C6#楼工程，于 年 月 日开始施工，计划竣工时间为 年 月 日，总工期270日历

天，该工程实际于月日开工，计划年 日竣工验收，总工期270天，超过合同工期30天是以下原因造成：

1、因今年二、三月份雨水天气较多，导致基坑积水，挖机无法正常工作，为了保证施工质量和安全施工，机械台班停工半个月，同时接监理工程师通知，该段时间暂停施工，共延期15天。

2、因今年二、三月份雨水天气较多，导致工人无法正常施工，故因降雨无人施工共延期15天。

个人延期申请书 篇8

xx有限公司：

xx年10月，我单位与贵司签订了关于慈溪市梅林路保障性住房工程监理合同，实施过程中我司为贵司履行了相应的监理义务，应甲方要求，监理服务时间均考虑了施工合同工期。

慈溪梅林路保障性住房工程监理合同工期为xx年10月至4月，现工程实际工期已超出合同约定的204月，且工程延期非监理人原因造成，工程进度严重滞后，具体竣工验收实际时间还不能确定，超出合同约定期限，尽管如此，我单位监理人员始终坚守岗位，尽职工作。但由于工期将过度延长带来的`经营压力日趋增大，此项目将面临亏损状态，请贵方对监理服务延期事宜予以确认，并进行相应监理费调整。

鉴于以上情况，在本着相互理解、尊重及共持共融的态度，我方请求贵方适当增加监理工作报酬，便于后续工作更好开展。 望贵司批示为盼，谢谢！

个人延期申请书 篇9

XX研究院：

我单位承担的XXXX工作，根据原设计要求，应于20xx年9月底提交联测报告等资料，以下原因导致无法按时完成：

（1）根据10月与贵单位的签订的关于可控源音频大地电磁测深的物探协议，物探工作将于20xx年底提交资料。

（2）针对8月 专家对本项目的检查情况，还存在诸多方便需要整改。

依据以上原因，特申请提交报告的时间延期至20xx年12月底，望给予批准。

XXXXXXXX

二○xx年十月十二日

个人延期申请书 篇10

XX工程监理有限公司：

我公司承建的富强路(北江路至人民西路)道路工程于4月9日正式开工，计划竣工时间为20XX年10月9日，工程合同总工期为548日历天。

然而，由于征地拆迁、拆迁遗留问题、施工图变更、海仔明渠工程和天气因素等原因造成工期延误，致使工程无法按要求正常竣工，特向贵公司申请该工程延长工期，具体情况说明如下：

总体施工进度计划CFG桩软基处理计划施工时间203月1日至年12月31日，共计305天(前提条件是施工范围内所有地面构筑物必须拆除，否则工期将顺延)，但由于本工程分三次征地：第一次于2010年3月26日进行K1+080~K1+880段征地，第二次于2010年8月10日进行K0+560~K1+080段征地，第三次于20XX年4月19日进行K0+000~K0+560段征地(其中K0+000~K0+160段于20XX年7月10日交付使用)，因此我施工单位必须分两阶段进行施工，第一阶段K0+560~K1+880于2010年4月12日—20XX年1月1日完成，

第二阶段K0+090~K0+560于20XX年5月4日—20XX年8月12日完成，共计487天，期间有123天造成机械停滞和无法进行下步工序施工，因此造成总工期延误共计123天(详见附件施组进度计划横道图、CFG桩现场施工工程量确认表)。

本工程于20XX年2月28日前完成K0+560~K1+880右幅沥青路面，于20XX年4月19日进行K0+000~K0+560段征地，并分两次交付用地后，仍存在许多问题未解决：

1、第一次K0+160~K0+560段于20XX年4月19日交付用地，存在的问题主要是K0+460~K0+500右幅有4栋居民楼未征地拆迁(其中有2栋居民楼在主车道上)、K0+460~K0+500左幅有2栋居民楼未征地拆迁和K0+480处通信电线1条未迁移，因以上问题无法进行软基处理和排水工程施工，造成工期延误共30天(详见附件施工单位工作联系单015、关于富强路(北江路至人民西路)道路工程存在问题情况汇报、工程例会周报55期—70期)。

2、第二次K0+000~K0+160段于20XX年7月10日交付用地，存在的问题主要是：K0+000~K0+030段树木(绿化)未征地迁移;K0+030~K0+080左幅养鸡场未征地拆迁;K0+080~K0+180段坟墓若干个未征地拆迁;K0+170处有高压线1条、家用电线(弱电)1条;K0+060~K0+120左幅房地产开发地块未征地拆迁，因以上问题无法进行施工，造成工期延误共35天(详见附件施工单位工作联系单014、关于富强路(北江路至人民西路)道路工程存在问题情况汇报、工程例会周报55期—70期)。

本工程因施工图经常变更，现有施工图纸与原招标图纸变更较大，导致在施工过程中施工图纸存在较多的问题及工程作废后

重复施工，造成工期延误共184天，(详见附见富强路变更(签证)汇总表)。

海仔明渠改造工程位于富强路(北江路至人民西路)道路工程东侧(具体桩号：K1+200~K1+880左幅)，于20XX年8月15日正式开工。由于富强路K1+260~K1+880左幅必须等海仔明渠挡墙工程完工后才能进行雨水管道、路基工程和路面工程施工，造成工期延误共30天(详见附件富强路道路工程K1+200~K1+880施工图设计)。

因清远市春节后雨季天气较多，造成工期延误共105天(详见附件施工月报)。

综合上述因素，累计延误工期共507天，现根据合同条款第31条，进行工期顺延申请，使竣工日期从原来的20XX年10月9日延迟到20XX年2月27日。

个人延期申请书 篇11

申请人：

申请人：干强，19xx年1月21日出生，男，汉族，住成都体育学院9-4-2-3，身份证号：电话：

申请事项：

请求贵院延期开庭审理干强与何可房屋租赁合同纠纷【案号为(20xx)成民终字第6372号】一案。

事实和理由：

20xx年9月19日申请人干强(一审本诉原告，本案上诉人)和被上诉人何可(一审本诉被告)签订了房屋租赁合同，并产生纠纷。20xx年4月10日申请人干强向成都市锦江区人民法院提出诉讼，同时，何可提出反诉。20xx年8月23日,成都市锦江区人民法院针对本诉进行审理并当庭作出裁定，裁定一审中干强撤诉，并对何可提出的反诉进行了审理，20xx年8月31日，作出【(20xx)锦江区民初字第1881号】判决。

20xx年10月31日申请人干强向贵院提出上诉，此案正在审理过程中，案号为【(20xx)成民终字第6372号】。

现针对一审法院裁定撤诉的【(20xx年)锦江区民初字第1881号】事实，上诉人已根据《中华人民共和国民事诉讼法》之规定，再次向成都市锦江区人民法院提起诉讼。但是由于近期法院内部工作衔接问题，无法立案。

为了避免一审法院和二审法院针对同一事实做出不同判决，现申请人请求贵院对【(20xx)成民终字第6372号】案件延期开庭审理，申请延期时间为3个月。

此致

xx区人民法院

20xx年x月x日

个人延期申请书 篇12

申请人：______________，性别_____，年龄_____，工作单位：_________________，住所_____________，联系方式：______________。

申请请求：

请求依法延期开庭审理申请人诉______________民事纠纷一案。

事实和理由：

申请人与__________纠纷一案，已经贵院受理，并定于_______年_______月_______日下午_______时开庭。因申请人的代理人在同一时间代理其他案件出庭参加诉讼(在外地、生病等)，不能准时参加本案的.庭审，故特依《民诉法》第146条之规定，申请延期开庭审理，请予准许。

此致

敬礼

_______________人民法院

申请人：______________

特别授权代理人：______________

_______年_______月_______日

延期举证申请书

不容错过的“延期举证申请书”相关文章，让您更深刻地了解该主题。当人们的思想越来越自由时，申请书成为一种能够专业地表达团体或个人意向的书面材料。您想知道如何快速撰写一份合格的申请书吗？本文仅供参考和学习之用！

延期举证申请书 篇1

延期举证申请书

申请人***，性别，民族，****年**月**日出生，工作单位及职务，现住***号***号，电话***********。

申请事项

请求法院准予延期举证，以保障申请人的诉讼权利。

事实与理由

关于申请人与被申请人之间的****纠纷一案，业经北京市**区人民法院立案受理。在答辩与举证期间，申请人发现本案基础事实复杂，案件涉及多家公司股权及境外财产（根据案件具体情况更换理由），相关部分的证据需要较长时间调取或进行公证，申请人对于其中有些事实和证据仍需调查核实。因时间仓促，申请人无法收集和调查上述相关证据，为保障申请人的诉讼权益，现依中华人民共和国民事诉讼法、最高院关于民事诉讼证据的若干规定的相关规定，特请求人民法院准予延期举证。

此致

武汉市**区人民法院

申请人，

年月日

延期举证申请书 篇2

申 请 人：xxxxxxx有限公司

法定代表人：xxxxx

地址：四川省xxxx市xxx区xxx路x号

联系电话：xxxxxxxxxx

请求事项：

申请延期举证xx日。

事实和理由：

关于申请人与xxxx公司定作合同纠纷仲裁一案已由贵委受理，因在贵委指定的举证期内无法将相关证据全部提交，即在举证期限内举证确有困难。现根据我国《民事诉讼法》第六十五条以及《xx仲裁委员会仲裁规则》第xxx条的规定，特向贵院申请延期举证，请予以准许！

此致

xx仲裁委员会

申请人：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx公司

二O一三年月日

延期举证申请书 篇3

申请人，_________________

地址，________________

请求事项，_________________

请求法院准予延期举证，以保障申请人的诉讼权利。

事实与理由，_________________

现依据最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定第三十三条、三十六条的规定，特请求人民法院准予延期举证。

此致

__________人民法院

申请人，________________

_____________年_____月_____日

延期举证申请书 篇4

申请人，_________________任__________，女，27岁，汉族，农民，现住，______________，电话，______________。

被申请人，_________________孙__________，男，27岁，汉族，农民，住址__________，电话，______________

请求事项

请求法院准予延期举证，以保障申请人的诉讼权利。

事实与理由

关于申请人任__________与被申请人__________离婚诉讼纠纷一案，业经开鲁县人民法院立案受理，在答辩与举证期间，申请人发现被申请人故意隐瞒夫妻共同财产，申请人对于其中的有些事实和证据仍需调查核实。因时间仓促，申请人无法收集和调查上述相关证据，为保障申请人的诉讼权益，现依民事诉讼法64条，最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定33、36条之规定，特请求人民法院准予延期举证。

此致

开鲁县人民法院

申请人，_________________任__________

延期举证申请人(签字盖章)

_____年_____月_____日

延期举证申请书 篇5

主要负责人：职务：

请求事项：申请对起诉一案延期审理

事实和理由：申请人就诉一案，根河市人民法院定于年月日时开庭审理。申请人由于无法按期参加开庭审理。为保障申请人出庭参加诉讼的权利，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第132条第1款之规定有下列情形之一的，可以延期开庭审理：

“必须到庭的当事人和其他诉讼参与人有正当理由没有到庭的”，特请求推延本案开庭审理日期。

此致

法院

申请人：

主要负责人：

年月日

延期举证申请书 篇6

申请人：乔xxx，男，汉族，___年___月___日生，住四川省______。

申请事项：请求人民法院延长举证期限。

依据的事实和理由：

我诉成都市金山工贸发展公司服务合同纠纷一案已被贵院受理。贵院立案后，为我指定了举证期限，即我方需在8月3日前将所有证据递交法院。现我方因为在收集证据中遇到了诸多困难，恐难在举证期限内完成举证责任，现依据第三十六条的规定，申请延长举证期限，望贵院准许。

此致

敬礼！

申请人：

日期：