施工协议书汇编。
我们经过慎选为大家推荐一篇题名为“施工协议书”的好文。在现今社会的迅速发展下，相信很多人都见证过合同的重要性。签订合同可以避免不必要的经济损失的发生。如果您需要再次阅读此页请第一时间收藏！
施工协议书 篇1
屋面盖瓦协议书
甲方：湖南省醴陵市第三建设工程有限公司花炮检测中心项目部 乙方：
甲方将醴陵市花炮检测中心实验楼工程屋面盖瓦工程劳务施工委托给乙方，根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲，乙双方权力与义务，秉着公平、公正、双方平等自愿的原则，经双方协商达成以下协议，望共同遵守。
一、承包范围
整栋工程图纸设计之内屋面盖瓦工程，包括斜屋面结构找平层，水泥砂浆卧瓦层找平，以及用水泥砂浆做挂瓦条及屋面盖瓦；天沟边找平，用水泥砂砂浆做挂瓦条及贴瓦，天沟边做滴水线；平屋面水泥砂浆压光。
二、验收要求：
乙方施工的该工程必须符合合格标准的验收规范，经质量安全监督站及监理检验合格，如验收未达到合格的，分部工程需返工所用的材料、工钱等费用均由乙方负责，如乙方不能达到甲方的质量，应承担所有经济责任。
三、单价：本工程的承包单价为：斜屋面结构找平层元/m2，水泥砂浆卧瓦层找平元/m2，斜屋面用水泥砂浆做挂瓦条及屋面盖瓦元/m2，天沟边找平层元/m2，天沟边用水泥砂砂浆做挂瓦条贴瓦元/m2，天沟做滴水线元/m,平屋面水泥砂浆压光元/ m2。
四、进度
工期必须在建设方规定的日期内完成，如未完成则按有关的工期罚款条例进行处罚。
五、付款方式
工程完工按%付款，余款竣工验收交付使用一年内付清。
六、安全方面
施工中乙方作业人员必须接受甲方安全教育，做到现场安全文明施工，杜绝野蛮作业，乙方在施工中所发生的任何大小安全事故，甲方一律不负任何经济和法律责任。
七、文明施工
乙方必须爱护工场内的一草一木，不拿甲方的一针一线，材料的清理、整齐设置在施工指定地点，合理使用，履行节约、努力协助甲方用好材料，文明施工较差按处罚细则执行，材料浪费严重的甲方提出警告，还不听劝阻的，甲方将按材料的三倍予以罚款，并立刻在当次工资款中扣除。
八、其它事项：
1、施工用的一切大小工具均由乙方自备。
2、以上协议双方共同遵守执行，自签订之日起生效到工资款全部付清止
失效，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。
甲方：乙方：
年月日
防水工程承包合同
甲方：湖南省醴陵市第三建设工程有限公司花炮检测中心项目部
乙方：
甲方将醴陵市花炮检测中心实验楼工程屋面卷材防水，天沟、厕所防水涂料防水工程承包给乙方施工，甲、乙双方经平等友好协商，达成如下协议，供双方共同遵守。
一、承包方式
本工程以包工资、包材料、包安全、包质量的形式承包。乙方需自备一切施工用的大小工具及劳保用品。
二、承包范围
设计图纸中斜屋面JS防水涂料三遍，3mm厚SBS卷材防水施工；天沟、厕所高聚性改性沥青防水涂料施工；平屋面3mm厚SBS卷材防水铺贴，底
满刮油膏一层施工。
三、材料供应及机具配置
施工用的全部材料、民工的劳保用品、施工用工具由乙方负责。水、电由甲方提供。
四、工程单价及工程质量要求
斜屋面JS防水涂料三遍单价按 19 元/m2, 斜屋面3mm厚SBS卷材防水施工单价按 21元/m2, 天沟、厕所高聚性改性沥青防水涂料施工单价按 16 元/m2,平屋面3mm厚SBS卷材防水，底满刮油膏一层施工单价按 21 元/m2,。
2、质量要求：
乙方必须严格按照甲方提交的施工图以及相关的规范要求施工，严格遵
守操作规程，服从项目部、建设单位及监理人员的指挥，保证该工程一次性验收合格，如出现返工事件，一切损失均由乙方自负。
五、施工工期
开工日期日，竣工日期年月日。乙方必须组织足够的施工人员，加班加点按期完成任务。如因乙方原因延误工期，所造成的损失，概由乙方负责。
六、工程款支付
工程完工，按完成工作量的%付款，竣工验收合格后结算付至%，余款竣工验收交付使用一年内付清。
七、安全及文明施工
1、乙方的施工及管理人员必须遵守甲方的规章制度，服从管理，尊重当地的民俗、民风。严格执行成品保护制度，加强环境保护意识，杜绝乱倒建筑及生活垃圾、随地大小便等不文明行为。
2、乙方必须严格按照安全操作规程施工，杜绝大小安全事故的发生。施工中发生的大小一切安全事故均由乙方负责，甲方不负任何责任。
八、本合同一式两份，自签字之日起生效。未尽事宜双方协商解决。协商不成，请仲裁部门或司法机关裁决。
甲方代表签字：乙方代表签字：
年月日
施工协议书 篇2
发包方（甲方）：_____________________________________
地址：_____________________________________________
法定代表人：_______________________________________
委托代理人：_______________________________________
职务：_____________________________________________
联系方式：_________________________________________
承包方（乙方）：_____________________________________
地址：_____________________________________________
法定代表人：_______________________________________
委托代理人：_______________________________________
职务：_____________________________________________
联系方式：_________________________________________
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律和行政法规，为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，保证工程的顺利进行，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方通过友好协商达成如下协议：
施工协议书 篇3
甲方：________机械制造有限公司
乙方：________建筑有限公司
一、________机械制造有限公司新建工程坐落于________县新开镇，占地________平方米。工程计划在________年动工，预计总造价________元。因乙方信誉度高、技术先进、工程质量较好，甲方决定将新建工程（1#厂房、3#厂房，仓库）承包予乙方。按照平等互利、团结协作、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商就双方参与机械制造有限公司新建工程项目施工双方应做到以下几点：
1、甲方的权利义务
（1）、负责施工现场三通一平工作。
（2）、负责确认水准点、坐标点，以及书面形式通知乙方。
（3）、负责向乙方提供设计图纸4套（包括一套竣工图纸），组织设计单位和乙方，管理单位进行图纸会审。
（4）、保证合同的有关条款及时向乙方支付工程款。
（5）、有权监督乙方的.工程质量、工程进度。
（6）、甲方有权根据工程管理的实际工作情况，提出调整乙方项目部的管理人员构成和相关管理要求。
（7）、及时组织相关单位进行竣工验收。
（8）、甲方负责承担全部招标代理费用。
意向人：________________
日期：________年________月________日
施工协议书 篇4
甲方：xx
乙方：xx
甲乙双方就 施工的安全问题达成协议：
．乙方在入园施工前，必须到安全部门填写《外来施工申请表》，进园施工人员需持有"三证",并将身份证复印件及人员名单交到安全秩序部。需用明火时，申领使用明火许可证。甲方负责对现场安全检查，核发动火证。
2．乙方施工人员在办理入园施工申请时，必须持有效证件原本，并交两张一寸免冠近期照片。电工等特殊工种人员必须持有经国家专业单位颁发的操作证书方可入园施工。
3．乙方要在施工现场设安全管理人员，并接受甲方工程部门及专职消防管理人员的监督、检查，发现问题应立即解决。施工人员应遵守甲方各项安全操作规程，确保安全施工。
4．乙方施工人员在入店期间必须佩戴安全秩序部颁发的施工人员出入证，严格按照指定的路线进入施工现场，不得在小区内闲逛、喧哗。
5．乙方在施工期间如出现打架、斗殴及各种违法乱纪行为产生一切后果由乙方负责，因此给甲方造成的不良影响由乙方作出解释并予以消除。
6．乙方施工过程造成的事故及损失，由乙方自负。给甲方造成的损失，由乙方照价赔偿。
以上条款应严格遵守，如有违反，甲方有权停止其施工，并做相应处理。
本协议双方签字后生效。
甲方：xx：
安全秩序部签字：xx
负责人签字：xx
20xx年xx月xx日
施工协议书 篇5
进场合作施工协议书合同编号：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条
例》及其它有关法律、行政法规之规定，结合市场经济竞争规律，乙方自愿在甲方樱桃园路建设工程项目拟承担施工劳务、机械等施工任务。为更好的完成施工任务，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方同意，愿遵守以下协议：一、二、三、有效期限自年月日开工，至工程竣工、工程结算工作量结清为止。工程质量及安全 工程范围：
1、为确保工程质量及安全乙方必须交纳一定数额的履约保证金并严格按照甲方的技术要求施工，配备为完成本工程项目必须的机械设备和人员。在施工过程中，服从甲方人员的指挥，随时接受甲方及工程建设监理人员的检查监督。
2、乙方必须严格按照设计图纸及甲方技术人员交底施工，对于超出设计图纸及甲方技术交底的部分将不予验工计价。不合格的项目，由乙方无偿返工处理。
3、乙方必须严格按照安全技术交底要求，采取有效的防护措施，杜绝一切工程事故的发生，确保施工人员及行人车辆安全，并确保当地人民人身和财产安全。由此引起的一切伤亡事故，由乙方自己负100%责任。
4、乙方上岗时必须按规定穿戴防护用品，不按规定穿戴防护用品不得上岗。
四、工程结算方式
依据工程量报审表提报的工程量并经过甲方审计部门审定后的工程量为准。分部分项工程计价经甲方审核批准
后的单价为准。对甲方审定单价不同意的乙方同意按照国家现行定额（人材机）直接费结算。
五、现场施工管理及其他
1、乙方应服从甲方的管理与调度，文明施工，保护工地现场环境，防止污染，不发生重大环境污染事故
2、乙方应保护好施工路段等各处有关隐蔽障碍物（光缆及管线等），以免破坏。同时注意保护好施工地段附近的建筑物、构筑物及其他设施。否则由此带来的一切损失均由乙方负全面责任。
3、施工过程中如果出现其他难以预料的事情，乙方应及时报甲方，由甲方协调或协助解决，由此发生的费用由责任方负责。
4、乙方所有施工项目必须自行完成，严禁转包、分包，一经发现甲方有权解除合同，清除出场。
5、乙方的机械设备必须保持良好的状况、手续齐全，进场施工后不得影响甲方施工的正常进行。
6、除甲方原因或甲方允许外，乙方不得私自停工及退场，否则甲方有权对乙方进行处罚。
六、约束条款
本合同自签定之日起生效。
工程款的支付：工程款的支付根据建设单位向甲方付款情况及公司实际情况进行支付。
七、其他内容
本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。双方签字、盖章后生效。
甲方（盖章）：乙 方（盖章）：
甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：
电话：电话：
签订时间：年月日
施工协议书 篇6
建筑工程施工合同补充协议
发包方（甲方）：绥中腾烽房地产开发有限公司
承包方（乙方）：泰宏建设发展有限公司
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲乙双方协商，就乙方承包甲方“东戴河双李安居小区”项目建设事宜订立如下补充协议，咨由双方信守：
一、工程概况
1、工程名称：东戴河双李安居小区
2、工程地点：辽宁省绥中县东戴河新区
3、结构形式：框剪结构
4、项目总建筑面积：约40万平方米（以图纸为准）
二、工程承包范围
按照发包方提供的施工图中确定的交房标准，总承包范围为施工图纸所包含的土建、安装、施工等全部工程内容，甩项为消防、电梯。
三、承包方式
施工总承包、包工包料
四、合同工期
开工日期：20xx年月日（以甲方出具进场通知书为准）。
竣工日期：自进场之日起至交钥匙完毕，工期为1080天。
工期以甲乙双方及监理确认的现场签证日期为准，总有效工期为1080天（室外配套及附属工程除外）。如遇不可抗力因素双方具体协商工期事宜。
五、工程质量
1、达到国家现行规范规定的合格标准。
2、施工技术与工程质量要求相匹配，技术资料完整齐全。
3、材料要求：
（1）乙方负责工程所有的施工材料及设备的购买（甲方提供钢材及商品混凝土），其所购买的施工材料必须符合国家现行规范和有关行业技术标准。甲方对乙方所购买的材料是否符合产品质量要求及建筑工程要求实施监督。
（2）乙方所购买的材料设备均需经过现场工程监理人员进行进场报检和鉴定取样工作，经报检和鉴定合格的产品方可用建筑工程。
（3）乙方负责及时准确地收集和整理全部工程技术资料，将工程技术资料整理成册，用于工程竣工验收。同时按建设行政主管部门的要求送交甲方。
六、工程款结算方式及付款方式
1、结算依据：工程结算以发包方审核签字后的签字图纸、图纸会审纪录、工程联系单、设计变更工程洽商、施工现场签证单及甲方签字认可的施工文件等原件为计算依据，按照辽宁省最新预算定额标准结算。材料按照进场时间段葫芦岛
市工程信息价，并经甲方确认进货单或者发货票进行核算。
2、工程付款方式：
（1）施工采取分段施工，流水作业，每10万平方米建筑面积为一个施工标段。付款时按每5万平方米为一施工节点进行付款与结算。
（2）当第一施工标段（5万平方米）主体正负零并验收合格后，支付已完成工程量的75%的工程款。以后每月按核定月工作量结算一次，支付已完成工作量的75%（每月工程量必须达到五层）。主体封顶时付至工程总价的50%。
（3）本施工标段二次结构和装修按月完成工程量，分别按已完成工程量的75%支付工程款。
（4）承建工程内外装修完毕后，15日内付至已完成总工程量的85%。（含已付款）
（5）整体工程竣工并验收合格后15日内双方组织结算，35日内结算完毕，付至工程总价款的97%，余留3%为质量保修金，保修期一年，期满后10日内结清。
（6）精装修部分另行协商，同等条件乙方优先承包。
（7）安全文明施工费、临时设施费按国家标准执行。
七、双方权利义务
1、甲方的权利义务
（1）负责施工现场的“三通一平”工作及供水、供电、地质勘探资料、气象水文资料等施工前的所需资料及进场条
件，确保乙方具备进行施工条件。
（2）负责确认水准点、坐标点，并以书面形式通知乙方。
（3）负责向乙方提供正式施工图纸八套（含一套电子版图纸），组织设计单位、监理单位和乙方进行图纸会审。
（4）按照本协议约定的付款条款，及时向乙方支付工程款。
（5）监督乙方的工程质量和工程进度。
（6）有权根据工程管理的实际情况，得出调整乙方项目部管理人员构成及相关管理要求的建议。
（7）按照工程实际需要，及时组织相关单位进行工程验收。
（8）负责协调解决政府各部门及社会各方面的相关关系，确保乙方施工的正常进行。
2、乙方的权利义务
（1）服从甲方对施工现场的场地和分配高度的安排；服从监理单位和监理人员对工程施工的监督与管理，并在工程施工管理中对甲方负责。
（2）负责施工现场的临时道路、临水、临电的现场布置工作和施工过程中的各种安全保卫工作。
（3）开工前向甲方提供有效的施工组织设计。
（4）负责整理图纸会审的资料
（5）施工现场组建保证施工需要的工程项目部，负责所
有的施工相关事宜，建立本工程需要的质量保证管理体系，保证施工组织设计的实施。
（6）乙方现场施工代理人，须由乙方开具法人委托书，以书面形式加盖公司印章并交甲方备案。
（7）配合甲方和监理单位及监理人员的质量检查，按照要求提供检查所需要的相关资料；隐蔽工程施工，乙方至少提前一天通知甲方及监理单位有关人员到场检查监督；妥善做好进场材料的保管和存储工作，避免发生损失或丢失。
（8）确保施工现场整洁有序，做到安全生产、文明施工；做好施工现场扬尘治理工作，为环境保护尽力；严防发生各类伤亡事故，若有发生责任及损失由乙方承担。
（9）做好已经完成的工程成品保护工作。
（10）向劳动主管部门交纳农民保证金，并为施工人员办理相关保险。（由甲方代交，结算时扣除）
八、履约及违约
1、乙方向甲方交纳合同履约保证金500万元（含农民工工资保障金）。双方签订本协议同时，乙方向甲方交纳50万元信誉保证金，在乙方接收到甲方进场通知时，乙方向甲方交齐履约保证金500万元，逾期此协议失效。此款在乙方进场后第一标段主体封顶时甲方退还乙方一半，余款在第二标段达到主体封顶时全部退还于乙方。
2、双方在履行本协议的过程中，因违约造成的损失由
施工协议书 篇7
甲方(工程发包方):
乙方(工程承包方):
甲方工程由乙方承包施工。为明确双方安全责任，防止乙方施工人员发生事故，经双方协商签订协议如下:
一、甲方的安全责任:
l、涉及输、变、配电设备上的工作，应派专人进行检查、督促，及时协调和解决施工中出现的问题。
2、开工前应对乙方单位负责人和有关工程技术人员进行安全技术交底。
3、在电力生产区域内作业有可能造成生产设备停电、停运事故的，应要求乙方单位事先制订工作的“三措”(即:组织措施、技术措施、安全措施)，并审查和监督实施。
4、对乙方单位负责签发的工作票进行会签。
5、对起重、油漆、土建等非电力类施工单位以及非电力系统的电力类施工单位承包运行变电所和线路大修、改造、扩建等工程中的分项目，必须指派工作负责人，并由该工作负责人组织开工会和收工会，向工作班成员交待安全注意事项，施工时严格实施监护。
6、应给乙方施工人员办理配有本人照片的“胸卡”证，并在上岗时佩戴电力施工安全协议书电力施工安全协议书。
7、不得安排乙方单位人员从事与其承包工程无关的工作。
8、工程竣工后，应组织验收，对工程的安全、质量情况作出综合评价。
二、乙方的安全责任:
1、组织施工人员学习《电业安全工作规程》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》以及甲方颁发的有关安全生产规程制度，派出的施工人员必须是经甲方安全教育培训、考试(或考核)合格的人员，涉及进入甲方生产、办公场地的施工项目，乙方施工人员应佩戴甲方核发的胸卡。乙方不得派未经甲方安全教育培训、考试(或考核)合格的人员进入施工现场工作。
2、复杂或危险性较大的工程，应制订施工“三措”经甲方审查合格后贯彻实施。
3、工程开工前必须对全体施工人员进行安全、技术交底，使全体施工人员均掌握工程状况、特点及施工“三措”，并对现场施工安全负责。
4、施工中必须严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》和甲方单位对安全、文明施工的有关规定和要求。进入电力生产区域内施工，必须按规定严格执行工作票制度。对规定可以不使用工作票的工作，开工前应得到值班人员的同意。
5、开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期
6、必须按国家规定为施工人员配备合格的职业防护用品、用具;不得使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员;对特种作业的工作应派经过有关部门安全技术培训合格的持证人员。
7、必须接受甲方的安全监督、管理和指导，企业负责人(安全施工第一责任人)对甲方安全管理人员提出的意见必须及时整改，否则，甲方有权责令乙方停止施工，由此造成的一切损失由乙方承担;若发生人身事故和不安全情况，乙方必须立即报告甲方单位负责人。
8、乙方施工人员在施工过程中不得擅自进入非施工作业的甲方其它生产、办公场所，不得擅自操作任何电气设备。如有可能触及或接近高压设备的情况时，必须停止施工并主动与甲方联系，待采取安全措施并经甲方许可后方可继续施工。
9、本工程不得再行转包。
四、施工时乙方必须严格执行《电业安全工作规程》及各项施工安全措施。凡因乙方不认真执行安全措施和甲方有关安全指令引起的人身触电事故，由乙方承担责任。施工中发生非甲方造成的其他事故均由乙方承担责任并自行负责处理。
五、涉及须明确的本工程业务事项(工作范围、作业区域、工作票签发等)，可另外附页。
六、其它需要约定的事项:
七、本协议是工程承包合同的附件，经甲、乙双方签章后与合同文本同期生效电力施工安全协议书电力施工安全协议书。
本协议一式四份，甲、乙双方各执两份。
甲方代表盖章:乙方代表盖章:
甲方单位盖章:乙方单位盖章:
年月日
施工协议书 篇8
甲方：
乙方：
双方达成如下协议，并于_________年_________月_________日签订了本协议书，合同总金额为人民币（大写）_________。
1．本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。
2．本合同包括下列文件：（示例）
（1）协议书（包括补充协议）；
（2）中标通知书；
（3）投标报价书；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术条款；
（7）图纸；
（8）已标价的工程量清单；
（9）经双方确认进入合同的其他文件。
上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。
3．承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。
4．发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。
5．本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效（若需公证或鉴证时尚需办理公证或鉴证手续后生效）。
6．本合同一式_________份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本_________份，发包人执_________份，承包人执_________份，其余副本由发包人分送有关单位。
发包人（盖章）：_________
承包人（盖章）：_________
_________年____月____日
签订地点：_________
施工协议书 篇9
七、其他：
1、是施工过程中，除上述条款外，乙方应接受甲方必要的检查和监督，配合做好建设主管部门的质量和安全监察工作。
2、乙方在施工过程中，如工程质量、工期都无法按原合同条款执行，甲方有权终止合同并更换项目经理，另行安排其他项目经理施工，其损失由乙方承担。
3、如因施工原因，建设单位对甲方的罚款也有乙方全部承担。
4、此工程不得进行转包。分包，否则甲方有权收回，其损失由乙方全部负责。
5、甲方向建设单位签订的建设工程施工合同条款，乙方应予接受并执行。
6、甲方每月支付工程款时，乙方必须交回上次支付工程款的真补票材料发票，乙方必须按甲方要求提供相应的材料发票，否则，甲方不予支付工程款。
八.违约责任：
1、甲、乙双方发生争议，双方协商解决，无法解决的，任何一方可直接向人民法院起诉。
2、由于非甲方原因，致使合同不能履行或全面履行，不构成甲方违约。
3、本合同未尽事宜协商解决或另行签订协议。
4.本合同自双方签字盖章之日生效。
5.本合同一式五份,甲乙双方各执两份。
甲方现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：
一、施工内容 杭州红星美凯龙金茂店商铺轻钢龙骨石膏板隔墙(见图纸)
1)乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。
2)乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。
3)乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。
2)负责主电源到位。
3)负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。
4)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。
1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。
2)强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。
3)工人进入施工现场必须佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。
4)负责编制施工组织设计，由甲方负责上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排;班组长每天必须在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。
5)必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。
6)乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。
7)负责材料搬运，脚手架搭建。工人安全帽及工作牌。
工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。
乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务。
1)若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。
九、本责任书一式两份，甲、乙方执一份，具有同等法律效力。该责任书自双方签自盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除保修条款依然有效外，即告终止。
甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________ 甲方代表(签字)：_________ 乙方代表(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日
施工协议书 篇10
甲方：
乙方：
为保证施工安全，切实保护施工人员生命和身体健康，甲乙双方特订立此安全协议书。（本协议作为主合同的附件，与主合同具有同等的法律效力）双方应严格遵守。
（1）高处作业必须带好安全帽、系好安全带，严禁穿拖鞋、酒后上班，严禁高处向下扔物品；严禁在吊篮上嬉戏、打闹、聊天、吸烟，使用时篮上不得多于两人。
（2）正常施工时吊篮的限载重量不得大于额定载荷的80%，并应使载荷篮内尽量保持均匀；吊篮每次升空前必须对关键部位进行检查，可靠后方可升空运行；患心脏病、高血压、精神病、癫痫病等不适合高处作业的人员，不得从事高处作业。
（3）吊篮运行中操作人员应经常注意各机件的运行情况，如发现提升发热、噪音异常、钢丝绳断丝、安全检查锁失效、两提升机升降速度不匀、限位开关及操作开关失灵不正当情况时，应及时检修或停止使用。
（4）吊篮不在工作时，必须将吊篮停在稳妥可靠的位置，并不能压在电缆和钢丝绳上，关掉电源，如遇雨天要对电机及电器部位进行遮盖，以防漏电。
（5）在施工中，乙方必须做到安全生产，一旦发生事故全由乙方承担，甲方概不负责。
（6）以上协议自签字之日起生效，工程竣工后自行废除。
甲方：
乙方：
施工协议书 篇11
协议双方：
甲方：XXX，XXX，XX年XX月XX日出生，身份证编号：XXXXXXXXXXXX。
乙方：XXX，XXX，XX年XX月XX日出生，身份证编号：XXXXXXXXXXXX。
XXX，XXX，XX年XX月XX日出生，身份证编号：XXXXXXXXX。
乙方系×××的妻儿。×××（系甲方雇工）于XX年XX月XX日在为甲方（系×××生前雇主）劳动时，因电击死亡。为解决因×××死亡的善后赔偿事宜，
甲、乙双方经协商一致，达成以下协议：
一、因×××家属来沪料理×××后事的车旅费、住宿费以及在处理死者火化前的生活费，由甲方承担。
二、发生在上海期间的.×××的丧葬费由甲方承担。
三、以上第一、二条款项由甲方按乙方提供的支付凭证，按实结算。
四、甲方一次性向乙方支付因×××死亡的赔偿金，计人民币×××万元。
五、以上第四条款的赔偿金，由甲方最迟于XX年XX月XX日存于在银行开立的存款帐户内。在甲方向名下存款帐户存人该赔偿款时，乙方应向甲方出具收款收据。
六、双方约定，在甲方履行了上述全部款项赔付义务后，乙方不再以其他任何理由向甲方再行赔偿和补偿要求。
七、本协议一式三份，甲、乙方各持一份。上海市公证处备查一份。本协议自双方签字之日起成立。
八、本协议在履行期间发生争议，自行不能协商解决的，由上海市人民法院管辖。
协议人：
甲方：乙方：
签订日期：XX年XX月XX日
签订地点：
施工赔偿协议书范本2
甲方：
乙方：
根据相关法律法规，甲乙双方经友好协商一致，对乙方人身损害赔偿事宜达成如下协议：
一、乙方在受甲方雇佣期间人身权益受到损害。在乙方住院及休养期间，甲方已支付了包括乙方的医疗费、护理费、营养费、住院期间伙食补助费等一切费用。二、在乙方受伤休养期间，甲方已按乙方的工资标准（XX元每月）按时足额支付乙方的工资。另外，甲方再支付给乙方个月工资元。
三、乙方经伤残等级鉴定，评定伤残等级为九级，为此，甲乙双方经友好协商对该损害达成一致，甲方在本协议签订后一次性付给乙方元（大写：）。二、三项合计元。
四、本协议签订后，甲乙双方对协议全部内容不得反悔，任何一方反悔即视为违约，应承担二、三项赔偿金总额一倍的违约金。
五、本协议一式二份，均具有同等法律效力。
六、本协议经双方签字后生效。
甲方：乙方：
XX年XX月XX日
施工协议书 篇12
甲方：_________________公司
乙方：_________________公司原甲乙双方的.______________工程施工合同纠纷一案，经友好协商，达成如下协议书：
1、甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币________万元（除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方承担），该款从法院业已冻结的款项中支付，且甲方同意从冻结款项中另行划款_______万元至法院并按照本协议书的约定支付；同时乙方同意申请法院解除对________万元外款项的冻结。
2、乙方同意在本协议书签定之日起的2日内将__________全部安装完毕；
3、在乙方完成上条之同日，甲方同意将乙方支付的_____万元保证金及其银行利息由甲方签字后向________市_______银行递交解封凭证。
4、乙方同意按照建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、基础工程承担设计合理使用寿命期限内的保修责任，并出具必须的质量保修书。
5、对于_______建设局质监站提出的应由施工单位提供的验收所需的完整合格的资料和手续，乙方同意在协议书签定之日起的30日内提供，并同意负全部提供责任，否则乙方每迟延一天扣付工程款______万元给甲方。本条义务完成后，乙方向法院提出并征求甲方及______县建筑局监督站书面意见同意后由法院将______万元予以转付。
6、甲方双方均放弃追究对方的本协议约定以外的其它违约责任和经济损失。
7、在上述条款履行完毕后，双方就施工合同已无其他经济纠葛，双方经济纠纷已经解决。
8、本案诉讼费用由乙方承担。
甲方：____________公司 乙方：____________公司
________年_____月_____日
gz85.COM更多工作总结范文编辑推荐
施工协议书
编辑精心挑选后特别推荐一篇名为“施工协议书”的文章，供您参考并请您收藏。在广大人民群众的法律意识普遍提高的今天，合同在我们生活中出现的频率开始变多。在签订劳动合同时，要避免签署“口头合同”、“不完整合同”、“含糊不清合同”、“单方面合同”。
施工协议书【篇1】
甲方:_________________________________-
乙方:_________________________________
为了防止安全事故的发生，确保人身安全，经甲乙双方充分协商，在依据国家相关法律法规和公司相关规定的基础上，本着自愿平等的原则签订此协议。
一、甲方的责任:
1、乙方施工时，甲方有权对乙方进行监督、检查、指导，对于检查当中发现的问题，甲方将依据公司及相关国家安全条例的制度进行处罚。
2、作业过程中出现人员伤害等安全事故，发生的一切责任及费用由乙方承担。
二、乙方的职责:
1、 本次施工过程中，乙方必须设立专职安全员，负责作业人员的安全防护告知，安全操作规程培训。
2、 乙方在作业过程中，应遵守公司的各项规章制度，对于作业时发现的安全隐患，及时采取措施，予以消除。
3、 乙方在作业过程中，出现的安全事故，将由乙方承担全部责任，若对公司造成损失，乙方赔偿损失。
4、 乙方在作业过程中，禁止酗酒，疲劳作业，违规作业，甲方将不定时进行抽查，在抽查过程中若发现违规行为，甲方将依据公司相关规定对乙方进行处罚。
5、 根据“一岗双责”的规定:乙方的项目负责人，也是安全负责人，负责施工人员的日常安全管理工作，并对乙方作业人员的安全负责。
6、在作业开始前，乙方项目负责人应对作业人员进行安全防护措施教育，并有文字存根以备检查，不得安排未经教育的员工进入现场。
7、 不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部责任。
8、 乙方所使用的工具应对其安全防护措施负责并承担安全责任。不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部责任。
三、甲乙双方应严格遵守本协议条款，履行各自职责，搞好文明作业。
四、本协议自签订之日起生效至项目结束，一式两份，甲乙双方各执一份。
五、未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的原则解决。
施工协议书【篇2】
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合本工程具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同信守。
1、涂料选定：该工程涂料选用杭州金质化工有限公司生产的浙江大学“金质丽”品牌涂料。
2、基本施工工艺：
a、墙面清理及修补(含找平);
b、外墙专用腻子批底;
c、外墙水性抗碱封闭底漆;
d、弹性涂料面层;
3、施工前乙方须提供样品，待甲方确认后方可施工。
一、合同价款：
1、水性平面氟碳漆面积(暂定) 800平方米，单价70 元/平方米，合计￥56000.00元;
2、弹性平涂涂装面积(暂定) 20__平方米;单价35 元/平方米，合计￥70000.00元;
3、工程造价(暂估价)为： ￥126000.00 元，大写(人民币)：拾贰万陆仟元整 。
二、工程款支付及结算方式：
1、涂料基层腻子批底完成后，甲方支付给乙方人民币6万元;
2、工程完工验收合格，决算完成后，甲方支付合决算总额的 95% 。
1、 决算完成支付到决算总额的95%,留5%质保金，质保期一年满后一周内支付给乙方。
一、根据工程实际情况，商定工程总工期(具备条件) 天施工日，具体进场日期以开工报告为准。
二、如遇下列情况，工期相应顺延：
1、按施工准备规定要求，不能提供施工场地、水源、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工。
2、甲方代表同意给予顺延的的其他情况。
3、因甲方原因而影响下一道工序施工时。
4、人力不可抗拒的因素和其它不可预见的原因造成中途停工。
三、若发生工期顺延情况，乙方应就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告，甲方收到报告3天内应予以确认答复，逾期不答复，乙方即可视为报告内容被确认。
一、工程质量等级：工程质量应达到国家或相关行业质量检验评定合格标准。
二、乙方按“金质丽”施工工艺及材料说明，结合本工程的特点、要求进行外墙施工。
三、工程施工完工后验收以项目通过综合竣工验收合格为准。
四、施工过程中必须服从总包方统一管理和外墙装饰其他班组的配合。
一、 本工程乙方质量保修期：工程施工质量保证一年，工程保质期内如属质量问题，由乙方免费维修。
二、 质量保修期内，非乙方原因所造成的质量损坏或维修，乙方将提供免费人工服务。
本合同在履行过程中如若发生争议，甲方、乙方应协商解决;如果协商不成，经有关部门调解无效，则约定向合同签定地人民法院起诉。
一、本合同未尽事宜，一律按《合同法》的有关规定，经合同双方共同协商，作出补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。
二、本合同经甲方、乙方双方签字、加盖公章后生效，工程验收合格，结清工程款后终止。
四、本协议一式 份，甲方 份、乙方 份。合同自双方盖章，代理人签名后生效。
施工协议书【篇3】
甲方： 重庆海科交通工程建设有限公司
乙方：
为了保证京昆高速中子服务区新建工程 的质量、安全、进度顺利如期竣工，根据《合同法》、《劳动法》及相关法规要求，本着“平等互利，相互协商一致”的原则，特签定本协议，致甲乙双方共同遵守执行。
一、工程概况
该工程位于 广元市朝天区中子镇柏树村境内，是集建筑、装饰及绿化等项目的综合性建设工程，是中国石油、川北高速的重点工程。
二、工程名称：京昆高速中子服务区新建工程（×合同段）
三、工程地点： 广元市朝天区中子镇柏树村
四、开竣工时间： 年 月日至 年月 日
五、承包范围及单价
乙方负责完成施工图纸范围内及甲方交付的其他施工任务；乙方在保证工程质量、安全、进度、成本的情况下，并根据承包的单项工程按实收方，分项计价；其单价确定为：
① 模板安拆按27.00 元/m2（按砼接触面积计算，包含辅材；架管、扣件的堆放、清理和场内转运；）；
②1-2层连通的满堂架按：13.00 元/m2（按地面平方计算一层）。
③外架按 12.00（双排）、8.00（单排）元/m2；（按垂直面积计算，包含搭拆及绷安全网安拆，）甲方所提供的架管、扣件及其他构配件，由乙方负责保管，甲方按6 %计算损耗，超出部分由乙方负责赔付。
④零星用工：男工 元/工日，女工 元/工日，技工 元/工日。以上单价均包含施工组织；工具、机械设备和材料的场内转运、清理，工程安全设施的布置、搭拆工作，文明施工场地的布置，材料的收集堆放、整理与看守工作；施工现场的临时用水用电的保障、成品与半成品的保护等工作，不再另行单独计价。
七、安全质量责任
该单位工程按国家新标准、新规范进行验收，工程质量等级优质工程，工程质量的各项指标符合《质量检验评定标准》的相关要求。
乙方必须按照《安全施工规范》及《安全操作规程》的相关要求进行安全生产、文明施工；要求进入施工现场的`人员必须服从甲方的现场管理，接受甲方的监督、检查，施工过程中必须做好各项工序的安全保护措施，做好安全、质量自检工作，乙方管理人员必须对施工操作人员严格要求，发现安全隐患，及时整改；确保安全操作，机械操作人员必须持证上岗；若在施工中造成安全质量事故，双方各自承担相应的责任，具体事项约定如下：
1、若发生伤亡事故，直接医疗费在10000.00元以内由乙方自行承担，并承担由此产生的交通住宿费、误工费、生活费和护理费等一切其他不可预见的费用；
2、直接医疗费在10000.00元以上，超出部分由甲方承担70%，其他交通住宿费、误工费、生活费、护理费和赔偿费由乙方全额承担；
3、若非甲方原因造成的重大质量事故，罚款、返工费及损失由乙方全额承担；
4、若施工人员不戴安全帽进入施工现场，发现一次，罚款 50.00 元；
5、上架施工时不拴安全带，发现一次，罚款80.00 元；
6、不按规定穿戴的，发现一次，罚款50.00元；
7、严禁酒后作业，一经发现，罚款200.00元，并驱逐出场。
八、甲方职责
1、按时、按量提供施工所需原材料，确保该工程所需材料及时到位。
2、按时、按量提供安全生产所需设施和材料。
3、提供施工所需的电源和大型设备，小型机具和周转材料由乙方自行提供。
4、甲方现场技术人员负责对班组长进行各单项技术交底。并负责工班长的考勤。
5、检查、监督乙方的工作，对乙方的违章违规操作及材料浪费行为甲方有权要求整改并处以适当的罚款。
6、按合同约定支付工程款。
九、乙方职责
1、遵守国家建设部颁发的相关质量、安全法令、法规，认真学习公司、项目部制定的各项管理制度，并遵守执行。
2、根据承包内容，合理组织，精心安排。乙方必须严格按图施工，不得随意更改施工流程和施工工艺。
3、负责对班组人员的质量、安全技术交底，并切实抓好班组人员人身安全、现场安全的监督、管理，并搞好施工过程中的安全保护措施，对施工现场的工人进行安全教育，对存在的安全隐患及时处理。
4、保证施工场地整洁，收捡堆放相应的材料。
5、乙方负责工程所需的各种小型工具、用具及辅材。
6、为班组工人提供充分的后勤保障（含食宿、安全保险、劳保用品及相应的福利产品），费用由乙方承担。
7、乙方要听从甲方的统一指挥，服从统一安排，配合甲方做好各项迎接检查的准备工作。
8、施工期间，乙方负责人必须每天到现场安排指挥，若因无故离场，发现一次，罚款1000.00元，若因特殊情况需离场的，必须经甲方现场负责人同意，并另外指定临时现场负责人。
9、按时足额的支付民工工资，保证工程的顺利进行。
10、要节约用料，按规定的施工工艺使用材料，要将材料堆码整齐，严禁将材料散乱堆放，若造成材料浪费，损失由乙方承担。甲方并有权对乙方处以罚款。
十、价款结算及付款方式
该工程实行按实收方、分项计价的结算方式,结算时乙方必须提供由甲方施工员开具的经甲方技术负责人和项目经理签字认可后的工程计量结算单,同时具备相应的工资表后,方可在甲方财务处结算工程款。甲方按乙方每月已完合格工程量的 80%预付当月人工工资，该单位工程竣工后，经相关部门验收合格，并无安全质量事故，方能按承包价款给予结算。并在办完相应的手续后一个月内付清余款。
十一、违约责任
甲乙双方都应认真履行协议中所约定的各项条款，若甲乙双方任何一方违约，违约方支付守约方违约金 元。
十二、若乙方不听从甲方的指挥，无能力按时、按质、按量完成施工图纸及甲方交代的其他施工任务时，乙方将无条件退场，且甲方不予结算工程款。
十三、争议解决方式
若发生争议，双方协商解决，协商调解不成时：
1向 （仲裁机构）申请仲裁
2向 法院提起诉讼。
十四、本协议的附件是本合同的组成部分，其他未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。
十五、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，经甲乙双方签字（盖章）后生效，协议履行完毕后失效。
甲方： 乙方：
代表人： 代表人：
年月 日 年月日
施工协议书【篇4】
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、工程名称：彰武县飞龙铝塑型材销售中心 。地 点： 彰武县建材市场院内 。
实际建筑建筑面积确定。工程变更时，工程款的结算，按实际变更的工程量结算。
方进入工地后，甲方支付乙方30%预付款，主体完工后再付程款。
1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。
2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。
1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。
2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格。
1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。
3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。
未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：
第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;
十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把 工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：
根据本工程，经甲乙双方协商一致，总工期 天。(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后，工期相应顺延) 开工日期为 年 月 日至 年 月 日，总工期 天。
乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工;
本工程按进度付款，具体金额由双方协商为准。
(一)甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程;
(二)甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案;
(三)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定给予处罚;
(四)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。
(一)乙方施工时是安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度;
(二)乙方负责为所有乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故，由乙方承担全部负责;
(三)乙方应对现场安装施工的行为完全负责，乙方安装施工人员不得违章作业，不得冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好防护工作;
(四)乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全施工需要时，人员不得进入施工现场。
六、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工协议书【篇5】
甲、乙双方于****年**月**日所签订****大厦装饰施工协议书。
现因甲方要求在施工过程中，增补如下施工项目:
1、****大厦大堂中原有玻璃吊顶装饰进行变更调整;
2、一层车库中配电房旁空间增加轻钢龙骨硅酸钙板隔墙以作为物业管理仓库;
3、一层货梯室外平台部分用***石材进行装饰及货梯福字墙体前增加绿化花池修饰;
4、二层商业店面装饰、装修项目中的遗漏部分等。甲方从便于施工、节约时间、成本等方面考量，将所述增补项目承包给厦门****有限公司施工。
经协商一致，达成以下条款，以资共同遵守。
要求施工单位对于所增补项目必须于****年**月**日前结束施工，并确保施工质量符合相关规范及预算清单所列材质要求(祥附件：增补部分预算清单)。
经对乙方预算报价审核、比较后，确定合同价金额为：
3.1程竣工验收合格后，5个工作日内全额支付乙方工程总价款，计人民币：****元整(￥*****.00元);
3.2乙方在收到甲方支付的工程款前,须出具等额的税务发票给甲方。
第四条 本协议中未尽事宜，按****年**月**日所签订****大厦装饰施工协议书中条款执行。
第五条 本协议一式二份，甲乙双方各执二份。本协议自签订之日起生效。
施工协议书【篇6】
甲方：
乙方：
为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，加强安全管理，明确双方的安全责任，增强乙方装载机司机在甲方工地施工的安全责任意识，确保装载机的操作安全，杜绝事故的发生，甲乙双方就装载机的安全使用达成如下协议：
1、乙方提供的装载机应配专业操作人员，不得随意调动，必须持证上岗。专业的操作人员必须严格遵守安全操作规则，遵守施工现场有关规定，不得野蛮作业和违章操作，并应了解自己的作业环境。由于违章操作而造成机械设备及人身伤亡事故或影响工程进度的，均由乙方负全部责任。
3、乙方所提供的装载机，各种安全设施必须齐全、完整、机械性能良好。在设备使用前，乙方应指派专人对设备、操作、安全系统实施进行验收、如不合格影响施工安全的设备，严禁操作使用。乙方提供相关设备材料，协助甲方进行设备报验。
4、乙方负责装载机进退场运输中的交通安全管理工作，使装载机安全运到甲方施工现场。
5、乙方加强对司机的教育，尤其是安全、法制方面的教育。严格安装操作规程执行，每天工作前进行检查，做好日常巡检记录并定期交与项目部。出现危及安全施工的.机械故障时，应立即停止使用，及时进行抢修，确保装载机在性能良好的情况下使用。
6、乙方作业人员必须遵守中铁十六局集团有限公司青岛市地铁四号线土建02工区项目经理部工地现场其他管理规定以及业主和监理方的有关管理制度，因乙方作业人员违反制度造成的罚款由乙方自行承担。
7、 严禁装载机司机酒后上岗，工作时间之外酗酒闹事、打架斗殴等出现的伤亡事故，后果自负，并接受甲方处罚。
8、甲方对乙方进行安全操作技术交底，明确施工现场的各项安全注意事项。
9、甲方有权利、有义务对乙方进行安全教育和安全督察，有权对乙方违规、违章行为劝诫和经济处罚。
10、若在施工期间非设备安全问题所引发的人身伤亡事故，甲乙双方有协助紧急抢救伤员的义务，甲方应根据国家及有关规定，组织对事故进行调查处理。
11、本协议作为装载机租赁协议的附件，一式 二 份，经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效，共同执行，甲乙双方各执 一 份。
甲方签字(盖章)： 乙方签字(盖章)：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
施工协议书【篇7】
在日新月异的现代社会中，协议在生活中的使用越来越广泛，协议的签订是双方或数方之间权利义务的最好规范。协议的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家整理的安全施工协议书，希望能够帮助到大家。
甲方：__________
乙方：__________
为了加强承发包工程和临时工的安全管理，深入贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”安全生产方针，保证人身、设备安全，确保期间甲方发包给乙方的工程和临时工作顺利进行。根据国家有关法律规定，经甲乙双方平等协商、意见一致，自愿签订如下安全生产协议，并作为工程外包合同的必要补充条件：
第一条：甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。
第二条：甲方承担的安全责任、权利；
（一）甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案；
（二）甲方管理人员有权制止乙方人员违纪作业，并按规定给予处罚；
（三）甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。
第四条：乙方的责任、权利；
（一）乙方是外包工程、临时工作的安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度；
（二）乙方负责为所有乙方工作人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生人身伤亡事故，由乙方承担全部负责；
（三）乙方应对工作现场的行为完全负责，乙方工作人员不得违章作业，冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作；
（四）乙方在工程现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全工程需要时，人员不得进入工程现场。
第三条：乙方工作人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理，在施工现场必须做到：
（一）高空悬空作业必须系好安全带；
（二）班前不得喝酒，在禁止吸烟的'区域不得吸烟；
（三）现场内不得赤脚，不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作业不得穿皮鞋和带钉易滑鞋；
（四）未经甲方施工负责人批准，不得随便拆除已架设的安全防护设施及安全装置和安全标牌；
（五）不得私自乱接乱拉电线，保护工地上临时用电电缆及配电箱的完好，不得用材料、工具等压砸电缆电线，确保用电安全；
（六）不得在工程现场烧火；
（七）不得从高处向下抛扔任何物资、材料，堆放时不得超过支撑限重的70%；
（八）不得在高处临边一米范围内堆放活动材料；
（九）不得在操作面上及高处临边竖立放置工具和线材；
（十）使用电动工具，必须按操作规程和说明书要求正确佩戴防护用品；
（十一）施工过程中必须严格遵守安全操作规程。
（十二）未经允许不得进入煤气区域，如因工作需要需进入煤气区域必须遵守甲方煤气区域的管理制度，在保证人身安全的情况下方可进入。
第四条：安全责任
（一）本协议约定期间由于乙方造成安全事故的，乙方负全部责任，并由乙方承担造成的经济损失和刑事责任，甲方概不负责！
（二）本协议约定期间如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。
第五条：本协议为长期协议，自签订之日起生效，乙方人员在我厂作业期间皆为有效。本协议一式两份，甲乙双方各一份。
甲方：__________乙方：__________
甲方代表： __________ 乙方负责人：__________
_____年_____月_____日 _____年_____月_____日
施工协议书【篇8】
1.2 经过双方协商，双方投资款从入帐之日起按银行计息方式计算利息，月利
率定为2%。利息计算日未超过三个月的资金实时结算本息；利息计算日超过三
个月的资金每三个月结算利息，如果超过三个月未结算利息，则未结算的利息
计入投资款本金。
乙方股份比例占%；
1.4 在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者追加投资。业主所支付的工程
款，应优先按比例支付甲、乙双方的投资款，不得挪做它用。如有特殊情
况需动用资金，必须经双方同意后方可付款。
1.5为了工程的顺利完工，如投资者一方没有按照约定时间缴纳投资款。投资
者另一方可以筹集资金到位，双方应共同承担利息及相关费用。
2.1.1 该项目的机械设备调用、管理及现场施工安排由主管，甲、乙
双方共同辅助管理；协调与其他相关部门的工作由 谢绍恢 主管。
管理。
2.1.3 施工相关材料等方面的采购、验收和保管由双方委托派工人管理执行；
采购当天应经双方共同确认签字方可入库记帐。
2.2.1 该项目工程中使用的管理人员的聘用、工资待遇由双方共同协商确定。
2.3.1 在该项目工程中使用的材料的单价、数量、采购等情况应经双方共同意
确认后方可进行。
2.3.2 在该项目工程中所需聘用的施工工组应由双方共同协商确定。
2.3.3 合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工
3.1.1 该项目的利润、风险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，
4.1.1 该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可
支付。
4.1.2 该项目的工程进度往来款由甲、乙双方共同负责跟踪落实，并存在开立专
4.2.1 出纳每月应将编制好的现金流量表、财务收支情况表及支出预算给财
务，并随时接受合作双方股东的银行资金查询，以便安排资金投放。
4.2.2财务每月月底应将编制好现金日记帐、银行存款日记帐、存货日记帐及
4.3.1 该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守
向人民法院提起诉讼。
4.3.2 在该项目实施过程中，由于国家政策的重大调整，人力不可抗拒，如地
震、台风、战争、属于免责范围。
4.4.1 与该项目有关的所有合同、协议、管理制度、票据等作为本协议的一部
分。
4.4.2工程结束后，如有后续工程甲乙双方不愿合作，在本次施工中采购的设
税金等才可分配。
4.4.3 本协议在该项目工程竣工验收并办理完决算和收回工程保修金，同时内
部费用核算确认无争议及投资利益分享后终止。
4.4.4 本协议一式两份，甲、乙合作双方各执一份，签字后生效；本协议未尽
施工协议书【篇9】
发包人（以下简称甲方）：
承包人（以下简称乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，以及根据浙江卓越市政工程有限公司实际情况，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：黔西北产业区A区3号路照明工程。
工程地点：七星关区海子街镇蚂蝗村至邵关村。
工程内容：路灯基础、穿线、灯杆、灯具、控制箱、安装调试等。
二、工程承包范围
承包范围：上述工程内容中设备材料供应，管线安装、灯具、控制箱、线路安装和管井砌砖，也即是项目建设的全部内容，照明施工图底所含的全部工程。
三、合同日期
开工日期：____年____月____日
竣工日期：____年____月____日
（因天气等特殊原因影响双方协商顺延）
四、质量标准
1、工程质量必须达到设计图纸及国家施工验收规范的相关要求。
2、灯、灯杆、电线材料质量必须符合设计要求以及施工工艺按设计标准，进场材料必须按程序报验批后才允许使用，应提交出厂合格证，检验报告等质量保证资料。
3、路灯共计68盏，灯杆为10米杆，路灯间距30米，路口为双面设置，其余地段单面设置，特殊地段间距可以作调整。
五、合同价款
单价：2938元/杆
清单附后：
六、付款方式
工程竣工五日内，甲方支付乙方总价款的85％，亮灯3个月后支付总价款的95%，剩余的5％作为质保金一年后支付乙方，竣工后如甲方逾期付款，则按月息5％计息。
七、本项目保修期限为2年，非人为因素造成的损坏由乙方负责修复并负责支付相应费用;b不可抗自然灾害造成的损坏由双方酌情协商处理。
八、乙方在项目实验中，必须做到安全施工，否则，施工过程中出现任何因本工程施工造成的安全事故，相应损失和责任由乙方负责，与甲方无关。
九、甲方负责做好协调服务工作。
十、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。
十一、本合同自甲、乙双方签订之日起生效。
十二、本合同未尽事宜，由甲、乙双方共同协商解决。
发包人或甲方（公章）：
承包人或乙方（公章）：
法人代表：
甲方代表：
____年____月____日
施工协议书【篇10】
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
甲方于孝昌县王店镇王康小区5.6.7楼，振动沉管灌桩基础施工任务，因甲方没有机械设备，需要乙方带机械设备进场，甲方将该项工程的包工任务予以分发包，现有乙方自愿承担此项任务，为了明确双方的责任、权利和利益，以协商特共同订立协议：
一、承包方式：甲方根据设计图和规划要求将该5.6.7#楼∮377单打振动沉管灌注桩基础按205元/根桩(大写：贰佰零伍元/根)其桩长约6~9米不等，如超出桩长9米部分另按28元/米(大写：贰拾伍元)的价格包工给乙方，打桩机械进出场费用约肆万元由甲乙双方各承担一半。工程量按桩数结算。
二、双方责任：甲方向乙方提供施工用水、电及临时住宿，乙方要确保施工质量合格，乙方自备施工用的所有机械、工具和作业人员，严格按照设计要求及施工规范施工，保质保量完成该工程施工任务。在施工过程中如出现安全事故，一切由乙方承担，甲方概不负责。
三、质量要求：乙方必须保证桩基础质量，桩身承载力达到要求测要求，桩身成桩质量合格，否则造成的任何损失均由乙方承担。如因甲方提供的材料原因造成工程质量达不到设计要求，因此造成的损失由甲方承担，乙方概不负任何责任。
四、工期要求：甲方要求乙方从机械进场施工开始，45个工作日，完成合同内的施工任务，因乙方原因造成工期拖延，甲方有权对乙方处以每天100元的罚款直至完工，如超前完工，则甲方向乙方奖励XX元。
五、付款方式：乙方机械、人员进场当天，甲方预付乙方人民币伍万元，每完成壹栋楼的基础施工任务后甲方支付乙方每栋楼工程款的95%.全部工程完工后，甲方支付到乙方总工程款的95%，余款在建筑基础平±0.00后15天内一次付清。本项目工程款不含税金和个人所得税。
六、未尽事宜，双方共同协商解决。
本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效，工程款支付完毕后自行作废。
甲方代表：乙方代表：
签章：
合同签定日期：年月日
施工协议书【篇11】
按照《中华人民共和国民法典》、建设部《建设工程施工合同》的规定，为切实加强工程管理，明确相关责任，确保各项经济技术指标的顺利实施，保证本工程能符合业主合同的要求，按期保质保量的目标，取得较好地社会、经济效益，现责任人在认真分析研究本工程的图纸，招投标文件和业主的合同条款要求后，提出，(填写担保情况)承包该工程的施工任务，实行独立核算，自负盈亏。基于以上基础三方共同协商，特达成以下协议。
总则
1：工程概况
1.1工程名称：
工程地点：
承包范围：
承包性质：
1.2开工日期：竣工日期：
总工期：日历天(按业主要求)。
1.3质量等级：(国标或行标特殊要求需写明)
2：协议文件及解释顺序
本工程承包协议书、甲方与业主的招标文件、答疑纪要、施工图、投标文件、工程承包合同、图纸会审纪要、洽商、变更等明确双方权利、义务的承诺以及其它技术资料、技术规范等。
3：协议文件使用的语言文字、标准和适用法律
3.1合同语言：汉字
3.2适用法律法规：中华人民共和国民法典及其它现行法律、法规。
3.3适用标准：国家有关该类工程的质量检验、验收标准和规范以及业主要求和规定。
4、合同价款(暂定)：大写元(小写元)
该工程采用承包方式，结算依据为。
责任人职责
1、责任人应按合同的规定，尽快完成项目部的筹建和精干施工队伍的组织工作，及时到位指定管理人员和技术人员。有关机械、设备、材料和物资，按监理工程师要求的期限与数量到场，做好施工组织设计和工程开工报告的审批工作。
2、如公司投入人员与投标书中的人员不符而引起业主处罚所产生的费用，。
3、按照本协议的有关规定，应及时按公司单位有关规定报送“工程月报”“工程结算账单”等材料，工程所需的对外联络和宣传，均以公司单位的名义进行，并报告公司留档备案。
4、服从业主、监理工程师及其代表的工作指令，并积极搞好业主、监理和当地政府的关系，妥善处理与当地居民的关系。
5、应积极做好安全生产、保通、治安、消防、环保等方面工作，建立健全各项规章制度和质量保证体系，严格施工过程中的质量控制，确保工程质量。
6、催收和结算工程款，承担本工程内的一切风险(包括工程质量、机械事故、施工人员及第三人的伤亡事故以及对外的债权、债务)。
7、按照国家的有关规定建立健全财务制度，按时编报财务用款计划。
8、建立施工档案资料，做好施工原始记录，编写施工技术总结和竣工文件，并将有关资料提供一套给公司留存备查。
9、及时处理与业主、监理的往来信函(责任人给业主的信函应经过公司或其授权的代表签署)。
10、责任人在施工期间必须按国家有关规定及时支付工程所发生的人工工资，并将工资发放单每月上报公司财务审核。
11、责任人应为现场施工人员投保工伤保险，使用外来劳动人员必须向有关部门办妥手续。
12、维护公司的声誉，使公司免受责任人造成的任何损害，包括诉讼损失和其他不利于公司的任何事宜。
13、遵守国家的法律、政令、政策以及建设工程管理规定。
14、工程盈亏由责任人承担，与工程有关的人工费、材料费、租赁费、设备费等一切费用均由责任人自行承担。责任人必须按约履行责任人与第三方的合同和协议，按有关规定及时支付民工工资和材料款等，违反该条约定给公司造成的全部损失均由责任人负责赔偿。
15、工程的履约保证金所涉及的现金款项及费用全部由责任人负责，并在签订工程承包合同前打到公司指定帐户。
安全生产与风险责任
1、本工程范围内的所有施工安全及防护设施由责任承包人负责，因责任人原因或第三方的原因造成安全、质量事故，包括危及第三者伤亡事故均由责任人自理，公司不负任何责任。(约定风险承担)。
2、责任承包人必须建立现场安全管理组织体制，制定安全管理制度，全面落实安全生产责任制，严格贯彻和认真执行有关安全生产和劳动保护的各项法律、法规、标准、条例、规章和制度。经常组织职工学习安全操作规程，教育职工遵章守纪，加强自我保护，自觉穿戴好劳动防护用品，做到劳逸结合，合理安排作息时间，确保职工安全和健康。
3、特殊工种人员必须持证上岗。责任人负责对特殊工种人员的日常安全生产管理，对特殊工种人员进行相关工种的操作规程教育，按规定定期审查，严禁无证操作。
4、责任人所进场的机械设备、电器设备、安全防护用品必须符合安全要求和建筑行业标准要求，检验合格后，方可投入使用。施工中责任人不得使用无安全防护装置的机具、电气设备，严禁使用假冒伪劣产品。
5、责任人在施工中，应根据编制的施工组织设计组织实施，及时落实相应的施工安全技术措施，做好事故防范工作。所有工程施工人员都必须遵守各项安全操作规程和有关规定，严禁违章指挥和违章作业。
6、责任人必修按业主及监理工程师的要求制定切实可行的沿线“保通’措施，实施中要求施工地段标志、标牌做到规范、准确、醒目。配备足够的专职人员和机械进行道路维修和指挥协调来往车辆的通行，确保行车安全。
7、风险承担。责任人应以当以自身利益为重，落实风险规避和风险转移措施，及时足额办理施工工程和施工人员及第三方人员的生命财产的保险，并支付这一费用。
工程项目结算及支付
1、责任人(填写工程款结算方式)。
2、在业主工程款到位后，先期暂扣进度款的作为管理费后支付给责任人，税费由责任人在开具工程发票时按实交纳,责任人应遵守专款专用的原则，及时支付本工程的农民工工资、材料款等其它款项。待工程验收、决算并经业主要求的审计部门确定后与责任人按实结算，未经审计部门审计确认前不支付合同超出部分款项。
3、本工程保修费应按照公司与业主的合同条款，同比例扣除，待缺陷修复责任期满后(按业主规定日历天)工程款到账后三天内付清。如在保修期内，责任承包人不能按公司通知要求承担保修责任，造成公司不能实施完成的，有关保修费公司将不再予以结算。
4、在公司与责任人就内部结算完毕之前，所有建设单位支付的工程款均属于公司的公款，工程款的支配权属于公司。责任人向公司领取的所有款项，必须保证全部用于本工程，不得挪用于任何其他用途(包括不得用于赌博、吸毒、买卖、买房、买车或其它个人消费等)。若违反该条规定，责任承包人愿意按职务侵占罪或挪用资金定罪性处理，并自愿向公司支付所涉金额倍的违约金。
5、工程款支付及入账，按公司财务管理部门规定办理。责任人办理财务往来结算，由责任人或委托代理人(身份证号码)。
6、责任人须提供实际结算工程款的增值税专用材料发票;劳务发票。专用发票须在工程款发票开具当月提交且开票日期在工程发票开具当月底前，次月提交的不能抵扣税款，因此产生的税费由全部承担。
税赋
1、责任人承担履约合同所发生调整的各种税赋，并按照税务部门调整之日起的税赋完税。
违约责任与奖罚
1、公司因擅自变更或解除合同，应当支付责任人合同总造价的违约金。
2、责任人未接受公司正当检查、监督的，支付公司合同总造价的违约金;因工程达不到合同所要求竣工期限的，除承担业主的处罚外还需支付公司合同总造价的违约金;若工程质量不合格，责任人必须无条件返工至合格以上，达不到合同所要求质量等级要求的，除承担业主的处罚外还需支付公司合同总造价的违约金。
3、责任人因本合同内的工程质量、安全等问题，导致发生电视或报刊等媒体相关曝光情况，按照负面影响效果公司对责任承包人作出罚款，同时消除负面影响的费用仍有责任承包人负责承担。
4、在施工过程中业主对该项目工程所给予的一切物资奖励归责任人所有，对其所作出的处罚责任也一律由责任人承担;因责任人管理不善所造成的一切经济损失与责任后果全部由责任人负全责。以上各项违约一并执行公司与业主所签订合同有关违约责任之规定。
5、责任人在项目财务收支中违反国家法律、法规及公司财务规章制度，有下列行为之一者，除了应追回违规款项外，还应处以的工程款违约金及承担法律和经济责任。
⑴擅自以公司项目部名称，私设银行结算帐户、私自刻章，直接与建设单位结算工程款和对外发生经济往来，签具经济、债务有关凭据的，责任人应承担法律和经济责任。
⑵不按公司工程款结算规定，把建设方支付的工程款，直接划入责任承包人帐户或他人帐户;
⑶把工程款挪作他用或使用不当，无力垫资，使工程需用资金得不到保证，造成工程进度受阻，引起的经济纠纷或司法诉讼;
⑷有偷、漏税行为或欠交税金的罚款、滞纳金;
6、责任人因管理不善，违规施工，出现下列情况之一者，应负法律责任。
⑴因质量管理不严，造成不可弥补的质量事故或措施不力，延误工期;
⑵因安全工作没有做好，引发的各类重大安全事故和造成的损失。
7、本内部责任合同签订以后，责任人不得擅自解除合同，出现下列情形之一的，甲方有权另行派人接管该工程：
⑴未经公司同意，责任人擅自退出工程管理达天以上;
⑵未经公司同意，工程停工时间达天以上;
⑶建设单位对责任人的表现表示不满，书面要求更换乙方的;
⑷工程施工现场管理混乱，建设行政主管部门对工程提出通报批评达次以上的;
8、工程发生严重的质量或安全事故，导致工程处于瘫痪状态的;公司接管以后，责任人合同关系仍未解除，但是，公司接管后即视为责任承包人自行放弃向公司要求任何款项的权利，即：工程盈利，由公司根据接管人的贡献另行分配;工程亏损，则仍由责任人承担。对于接管以后涉及该工程产生的一切纠纷和责任，最终仍由责任按照内部责任承担最终的责任(公司指派的接管人可以对工程的人、财、物、资金等进行合理的调度，并且责任人无条件认可其行为，责任人不得以已经退出为由拒绝承担责任。
9、因本工程引起的一切纠纷，包括但不限于该工程相关的一切合同、协议或其他文件、项目部成员的行为、项目部施工班组合农民工的行为、责任承包人委派的其他人的行为等引起的经济责任和法律责任均由责任承包人承担，若造成公司先承担的，则公司可以依据内部承包关系向乙方行使追偿权，最终的一切责任均由责任承包人个人承担。
合同有效期
1、本合同自签订之日起生效，至缺陷责任期满后天之日失效。
其他约定
1、在本协议履行过程中，凡是因责任人的行为导致甲方承担经济责任的，公司有权向责任人行使追偿权，追偿的范围包括公司因责任人的行为而承担的一切损失，包括但不限于违约金赔偿金、利息、诉讼费、律师费、保全费、担保费、公证费、鉴定费等等。
2、本协议未尽事宜，由双方协商、补充，其补充条款为本协议的组成部分，具有同等效力。
3、如双方在履行本合同相关事项过程中所发生的一切争议，。
4、本协议一式二份，双方各持一份，具有同等法律效力，双方各有保密义务。
单位：(盖章)
法人代表或授权委托人(签字)：
施工协议书汇总10篇
有关“施工协议书”不妨看看我们为您推荐的这篇文章。我们在职场上和别人进行交易的时候，签署合同已经成为了一项保护当事人权益的常态化工作。因此做好合同签订工作就十分重要了。建议你将这个链接收藏起来需要的时候可以随时查找！
施工协议书【篇1】
熟悉施工图纸，了解所要截取桩基的根数，并对有关施工人员进行技术交底。
2. 主要机具：
手持电动切割机、手锤、钻子、铁锹、撬棍等。
3. 作业条件：
1）基底土方已挖至设计标高；（原设计桩顶标高为12.700米，经设计同意现桩顶标高为12.750米）。
2）基底平面尺寸已符合设计要求及施工规范的有关规定。
2. 操作工艺：
1）在清理好的基坑内，在设计标高处围绕桩身周围作一道平线标记，沿此平线采用手持电动切割机进行切割，深度约为2cm。
2）对于高出设计标高的桩头，经测量找出断接线，将桩头按需要尺寸进行切截。切截时应敲掉或凿去多余的桩头混凝土。对已切割的桩头，在去掉疏松的混凝土后，要将保留桩头混凝土和加以保护。保护好高出地面桩头，截桩头宜用锯桩器截割，严禁用大锤横向或强行扳拉截桩。
2）切割完毕后，采用手锤和钻子进行断桩处理。将钻子沿着所切割的平线处，在桩hTtp://身的.四周采用三个钻子分别均匀进行锤击，只要将桩身截断即可。注意：不要使桩身倾倒，以免造成地基土扰动。
3）凿桩头处理：在桩头表面，采用手锤和钻子将桩头剔凿至与基底面持平。注意：在剔凿的过程中，应使钻子与桩头表面的夹角保持为120°。
三、质量要求：
桩头在剔凿后，其顶面应与基底面相持平，桩头表面应保持平整。同一基坑内的桩头表面应处在同一标高位置。
四、职业健康安全管理措施：
1. 在进行断桩的操作过程中，应有专人在旁边注意观察安全。以防止桩身的突然倾倒而对操作工人的人身造成伤害。
2. 在桩头的剔凿过程中，应注意在实施操作时，防止碰伤手臂等。
3. 夜间作业，机上及工作地点必须有充足的照明设施，在危险地段应设置明显的警示标志和护栏。
施工协议书【篇2】
甲方：
乙方：
德润汇通南桥苑楼施工电梯安装拆除委托特签订本协议书：为了进一步贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持安全生产，文明施工，杜绝一切安全事故发生。
一、安全目标：
杜绝一切安全事故发生，确保施工电梯安装、拆除工作顺利完成。
二、甲方责任：
1.贯彻“安全第一，预防为主”的方针，把安全生产工作放在首位。
2.严格执行国家、地方及公司各项安全法规、规程、标准、条例等，督促乙方实施落实。
3.加强安全管理，督促乙方成立安全领导小组。
4.不违章指挥，不强令冒险作业。
5.乙方违章作业，甲方有权令其停工整顿。
6.乙方提出安全等方面的合理化建议，甲方须认真接受，并尽快采取措施。
7.甲方负责协调各班组间的配合作业。
三、乙方责任：
1.严格遵守、《施工电梯安拆施工方案》、《安全生产六大纪律》、《十项安全技术措施》。不违章作业，不野蛮施工。
2.施工电梯安装作业必须由取得建设行政主管部门颁发的拆装资质证书的专业队伍进行，乙方必须有专业的技术和安全人员在场监护。
3.建立安全生产领导小组，向甲方提供现场负责人、安全负责人及全体员工的岗位证书、操作证、身份证等复印件。
4.乙方职工的人身安全、施工设备、生活设施、机电设备及施工安全由乙方负全部责任。
5.安装前，乙方必须对施工电梯各系统认真检查，检查后与电梯安装施工方案一同上报，经审批同意后方可进行安装作业；在作业前，乙方负责人必须对安装人员进行安全交底，所有人员必须持证上岗；乙方负责人必须对所有操作人员的防护用品使用情况、身体状况进行严格检查，不符合作业条件严禁上岗。
6.若不按安全操作规程操作发生安全事故，不论事故危及者是乙方人员还是他人，由乙方负全部责任。
7.必须服从和接受甲方施工管理人员的管理，有权拒绝违章指挥，并及时向甲方提出合理化建议。
8.拆除人工费45元/米，(拆除费用不含汽车吊)安装70元/米（含防坠落实验）安装高度根据楼层进度安装，每次安装完毕,项目部验收合格。付清安装人员劳务费。
9.施工电梯的配件在拆除过程中人为损坏，由乙方负责赔偿及修理。（尤其重量限位器，）
四、协议书有效期：
自本协议书签订之日起生效，至本专项工程完工退场后失效。
五、本协议书一式两份，甲、乙方各执一份。
甲方负责人签字：
乙方负责人签字：
（盖公司章）
签定日期：年月日
施工协议书【篇3】
甲方：________(施工单位简称)乙方：________(职工简称)
为了贯彻安全生产，预防为主的方针，开展文明标化现场活动，杜绝事故发生，防患于未然，所有的承包班组，必须制定安全生产合同，具体条款如下：
1.所有进场施工的班组必须接受甲方的安全生产教育的三级教育，服从甲方的各种安全管理制度，明确自己的安全生产岗位职责，遵守国家的安全生产操作规程，班组进场人员必须登记入册签订合同，人员固定不得隔三换四造成人员混杂。
2.进场施工不得收用精神病患者、弱智、残疾、童工、妇女等国家规定不能进入施工现场操作的人员，严禁携带家属小孩子进场，严格遵守门卫制度。
3.工作时间必须带好安全帽、系好安全带;高空作业系好安全带，严禁酒后操作、穿皮鞋、赤膊、赤脚上班，严禁赌博、斗欧、聚众闹事、盗窃行为发生。
4.班组的住宿，服从甲方安排，不得乱搭房间、乱接电线、电路、严禁使用电炉、电炒锅、开小炉，房间卫生制度要责任到人，不得乱扔垃圾、随地大小便，不影响甲方开展各项卫生、安全评比活动。
5.施工期间必须遵守我处的作息制度，严禁乱使用甲方机械设备和电器设备，不得乱抢、乱用其它班组的施工用具和他人财物，不得高空坠物，造成他人伤亡，吊放物品，严格听从起重操作人员的指挥，否则后果自负。
6.施工班组人员必须服从安全员的指挥。
7.施工班组安全责任人为班组长，一切安全事故由班组长承担，甲方不负责安全事故处理。班组造成安全事故，造成他人伤亡，责任由伤人班组负责，造成甲方机械设备及电器设备故障，追查责任按章办事，对影响甲方文明施工标化现场评比活动的情况，采取罚款措施，对违反上述条款规定，乙方必须承担责任外，甲方酌情处罚。
8.本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，合同自签订之日起生效。
甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：___________________
甲方代表签名：_______________乙方代表签名：___________________
地址：_______________________地址：___________________________
电话：_______________________电话：___________________________
传真：_______________________传真：___________________________
日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日
施工协议书【篇4】
本工程甲方愿意将石城县重度残疾人托养中心、康复中心建设工程用地的浆砌石挡土墙这一项目承包给乙方，为了确保工程能如期顺利完成，明确甲、乙双方的权利和义务，经甲、乙双方充分协商一致同意签订以下合同条款：
1、工程名称：石城县重度残疾人托养中心、康复中心建设工程用地的石挡土墙工程。
2、工程地点：石城县重度残疾人托养中心、康复中心建设工程用地。
3、工作内容：挡土墙基坑土方开挖、土方清除(挖机开挖剩余土)，挡土墙基础砼工程，挡土墙人工支砌，包括面石打凿、支砌、勾缝、压顶、做沉降缝、泄水孔等工作。
3 承包单价：上述工程内容按江西省《04》清单计价结算，人工、材料按工程所在地造价管理中心的信息价计算。
5 付款方式：
1、本工程按进度分阶段付款。挡土墙基础完成后，支付基础工程价款的80%，挡土墙主体完成一半后，支付完成工程量价款的80%，挡土墙全部完成后，支付完成工程量价款的80%。
2、结算工程量以乙方经监理签证的并经甲方代表认可的合格工程量为准。
3、工程验收合格后付造价的95%，余款留做工程质量保证金。待工程验收合格运行一年后无质量问题付清。
1、甲方负责协调设计、地勘、监理关系。
2、乙方必需按照相关技术规范要求进行施工，确保所施工工程质量，如因乙方施工原因造成工程质量不合格所导致的返工、停工所造成的材料及其他损失均全部由乙方负责。
3、乙方施工期内，甲方有权利随时对乙方施工工程质量、安全问题进行督促、检查。对存在严重质量、安全问题并经甲方多次提出后仍不不整改的，甲方有权要求其退场，所产生的一切费用甲方概不负责。
4、乙方的所有人员由乙方负责管理，施工期内的工作安全事故，及休息时间所发生的打架斗殴、酗酒闹事、偷盗等一切违反国家法律、法规的行为与甲方无关。所产生的一切损失及法律后果由乙方负全部责任。
9 本合同自有同等的法律效力，希甲、乙双方共同遵守;
10 本合同一式三份，自签订日起生效挡土墙完工验收后，付清工程款自行失效;
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规的'规定。经双方友好协商，牟家村改造项目围墙砌筑事宜，达成以下协议，以便双方共同遵守。
四、 计价方式：
按照每延长米 元包干，工程量按实结算，门墩按墙体方量展开第一文库网计算。
五、 工程质量要求：
按照工程质量验收标准，达成合格标准，保修期一年，保修期内凡出现基础下沉、墙体开裂、粉刷层脱落、琉璃瓦掉下等严重质量问题，由乙方无条件负责返工修缮，并承担其费用（人为冲撞原因除外）。要求沿口水平顺直，墙面平整度小于5毫米，灰缝饱满，不得出现游丁走缝、通缝等现象，达不到合格标准，甲方有权要求拆除返工，或停止施工、整改。
七、 工程款支付：
按工程进度80%，分两次支付，经验收合格后付到95，保修一年支付保修金5。
八、 安全事项：
乙方应认真贯彻国家安全生产有关规定、条例，遵守安全生产规程，架体搭设牢固、可靠，严禁用砖干磊搭架，架体上不得载物超重，路边施工应做好防护，防止误伤行人和发生安全事故，凡因乙方原因造成的任何安全事故，均由乙方负责全部责任，可承担一切经济损失。
九、 乙方全面负责协调周边关系确保工程顺利进行。
施工协议书【篇5】
发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)
一、工程概况
1、施工地点：
2、施工范围：甲方总包范围内的装饰工程标段。
3、承包方式：除建设方提供的设备及材料外，乙方包工包料。
4、总价款：乙方分包范围内经甲方按规定扣除税费及管理费的结算总额。
5、工期：甲方合理、规范条件下的指定工期。
二、双方责任的约定
1、甲方责任
(1)甲方应在开工前向乙方进行现场交底，做好各项进场必备条件，说明注意事项。
(2)做好各专业协调工作。
(3)根据乙方提供的资料按时办理各项签字手续。
2、乙方责任
(1)参加甲方组织的施工设计方案现场交底。
(2)乙方在施工期间全面承担乙方工程的管理和施工职责，对工程质量、安全、进度负责，保证所供材料质量。
(3)乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程，负责施工人员的人身安全。单项工程施工过程中未经甲方许可，乙方不得擅自更换施工人员。
三、工程付款方式：
1、乙方进场后按甲乙双方协议付预付款。
2、甲方依据建设方审定的月进度款向乙方付款。
四、协议经双方签字生效后，双方必须严格遵守。
五、本意向书签订后，甲乙双方应共同协商，尽快就本项目合作签订正式的分包合同。
六、本意向书一式2份，甲、乙双方各执一份，协议附件为本协议的组成部分，具有同等法律效力。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
甲方代表(签字)：乙方代表(签字)：
签订日期：年月日
施工协议书【篇6】
发包人：_________
监理人：_________
协议编号：_________
签订地点：_________
签订时间：_________年_________月_________日
依据《中华人民共和国协议法》，_________(以下简称发包人)与_________(以下简称监理人)，就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本协议。
一、发包人委托监理人按本建设监理协议要求进行项目的建设监理。
(一)工程概况：
1.工程名称：_________
2.工程地点：_________
3.工程规模及特性：_________
4.工程总投资：静态：_________，动态：_________
5.工程总工期：
(二)监理范围：按照专用协议条款中约定的范围承担监理业务。
(三)监理内容：按照专用协议条款中约定的内容承担监理业务。
(四)工程建设监理的期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
(五)建设监理报酬为(大写)_________元，由发包人按本专用协议条款约定的方式、时间向监理人结算支付。
二、建设监理协议的组成文件及解释顺序。
(一)监理委托函或中标函。
(二)监理协议书。
(三)监理实施过程中双方共同签署的补充文件。
(四)专用协议条款。
(五)通用协议条款。
(六)监理招标书(或委托书)。
(七)监理投标书(或监理大纲)。
上列协议文件为一整体，代替了本协议书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。
三、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。
四、本协议书正本一式_________份，具有同等法律效力，由双方各执_________份;副本_________份，各执_________份。
发包人(盖章)：_________监理人(盖章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
委托代理人(签字)：_________委托代理人(签字)：_________
邮编：_________邮编：_________
电话：_________电话：_________
传真：_________传真：_________
开户银行：_________开户银行：_________
账号：_________账号：_________
施工协议书【篇7】
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
工程名称:
为了确保施工现场临时用电安全，防止触电事故发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(jgj46—XX)、《建筑施工安全检查标准》(jgj59—99)及《北京市建设工程施工现场安全防护标准》的有关规定签定本协议书。甲方和乙方应当按照各自职责，对建设工程临时用电进行监督管理，严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，保障施工现场临时用电安全。
一、甲方的权利、职责和义务
1、贯彻落实国家及北京市施工现场临时用电的有关规定。负对施工现场临时用电进行全面监督、管理，并对施工现场用进行安全检查和指导
2、审阅乙方临时用电申请，并把乙方临时用电安全技术措施和电气防火措施进行备案。
3、负责提供施工电源，并把施工电源送到(经双方共同验收)符合安全标准的b级配电箱。并对乙方的使用情况进行监督检查。
4、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接监守手续。
5、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备、设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方整改。并监督整改落实情况。
6、对乙方特种作业人员的花名册、操作证复印件及培训记录进行存档备案。未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。
7、现场发生触电事故时，经主管部门签定属于甲方临时用电线路和设施问题或管理不善造成的事故，由甲方负全责。
二、乙方的权利、责任和义务
1、严格执行国家及北京市施工现场临时用电的有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。
2、向甲方提供书面的临时用电申请。设备、设施需要增容时，必须重新办理用电申请手续。
3、保证b级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正确厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品。加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关安全用电标准。
4、执行临时用电安全技术交底制度，对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底，避免违章指挥、违章操作和误操作，确保安全用电。
a)在使用甲方提供临时电源时，对不符合临时用电标准的电源，对甲方提出整改意见。有权拒绝在不符合临时用电标准的电源上拉接电源。对甲方在安全检查中提出的关于临时用电方面存在的问题或隐患，必须按要求认真落实整改。
b)对特种作业人员进行上岗前的职业技能、安全生产等方面的培训，未经安全生产教育培训及培训不合格和无证人员，不得上岗作业。特种作业人员必须依照有关规定持证上岗。向甲方提供特种作业人员化名册、操作证复印件和培训记录。
c)现场发生触电事故时，经主管部门签定属于乙方因违反上述协议和违章指挥、违章操作，对提供的电源线路设施未经甲方同意擅自拆、改、接，不服从甲方管理造成事故的，由乙方负全责。
三、争议
当甲、乙双方发生争议时，可以通过甲、乙双方上级主管部门协商解决，若达不到一致意见时，按相关部门认定结果执行。
本协议书一式两份，甲、乙双方签字盖章立即生效，各保存一份。
本协议书自签字之日生效至工程终止。
甲方单位：(盖章)乙方单位：(盖章)
负责人签字：负责人签字：
年月日年月日
施工协议书【篇8】
甲方：_________
乙方：_________
现有_________工程机械钻孔桩的破除工程，经甲、乙双方协商，甲方同意承包给乙方施工。现实具体协议如下：
一、甲方以每立方_________元（_________元）的单价将桩的破除工程承包给乙方，具体计算以施工图纸计算。
二、施工范围：乙方将所有该破除的桩混凝土完全破除。在破的过程中，所有的桩应以锯桩机高的位置切割一定的深度，但不能伤及桩钢筋，破除后的桩头必须保持平整完好。预留钢筋必须按甲方的要求所预留。破除后的大渣甲方用挖机尽量配合乙方清除。
三、乙方进场后，甲方负责提供生活水电以及适量借支生活费用。乙方自带破桩工具（包括锯桩机）。在施工过程中，甲、乙双方必须紧密配合（如挖机配合清渣等），确保施工进度以保证工程的如期完成。乙方人员在施工中必须注意安全，上班必须安全帽，穿胶鞋，如发生安全事故，由乙方完全负责，严格遵守公司的各项安全，生产制度和各种生活制度。另乙方必须保证施工进度，如进度严重跟不上，甲方有权中止乙方的合作。
四、结帐方式：甲方在乙方工程完工后3天内，以现金的方式一次性付清工程款。
五、此协议自签字之日起生产，待工程完工，甲方付清乙方工程款后自行失效。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________
甲方代表（签字）：_________ 乙方代表（签字）：_________
签订地点：_________ 签订地点：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工协议书【篇9】
甲 方：陕西德瑞昌建设工程有限公司西乡县峡口至骆家坝公路改建工程B标段
乙 方：
甲方承建施工西乡县峡口至骆家坝公路改建工程B标段，乙方负责标段工程石方爆破作业，经甲乙双方协商达成以下协议：
一、合同内容：西乡县峡口至骆家坝公路改建工程B标段石方爆破。
二、施工总工期：20xx年9月5日至20xx年 11月 15 日，甲方遇特殊情况工期延伸。
三、合同价款及支付方式
本合同采用综合单价，包工包料包安全。石方开炸 每立方米（天然密实方），单价含机械、打孔、爆破品、安全设施、排险、坡面整修等一切费用，单价不含税金。
甲方每月支付乙方生活费及燃油问题（从工程款中扣除）。剩余款项待工程开炸结束乙方撤离现场年底一次付清。
四、工程量确认
设计图纸工程量不作为甲方给乙方最终结算依据。甲方按乙方实际爆破断面双方现场收方核算计量。
五、甲方义务
1、负责施工边坡放样，要求乙方按设计施工。
2、负责工程开工前的外部协调工作。
3、按期支付工程款项。
六、乙方义务
1、工程开工前，乙方必须购买工程保险。乙方进场必须由正规爆破公司出具施工委托书,乙方具有劳务资质或有劳务资质授权委托。
2、乙方所需爆破品及爆破手续由甲方待办，乙方全面负责爆破施工安全，自行承担一切安全风险。不论出现任何安全事故由乙方全权承担一切经济责任、民事及刑事责任，与甲方无关。
3、负有爆破过程期间，因爆破导致青苗赔偿、过往行人、车辆安全及其他建筑物安全责任。
4、完善各项规章制度，层层落实责任制，责任到人，人员持证上岗。
5、严格按照爆破物品管理规定，做好爆破器材申领、使用、清退等环节的管理工作，做好爆破器材的防盗、防爆工作，确保爆破器材不流失、不被盗、不移作它用。
6、加强日常安全检查，每月对管理的作业人员进行一次安全业务知识培训，培训有记录。
7、全方位加强对爆破器材领用、清退的监管工作，警戒人员由甲方调配，由乙方指挥安排。
8、①乙方必须认真学习和严格执行《民用爆炸物品安全管理条例》《爆破安全规程》《安全生产法》等相关法规，切实做到学法、懂法、守法。必须坚持“安全第一，预防为主”的方针。②乙方在实施爆破作业，必须遵守国家有关标准和规范，严格按照爆破作业人员管理制度执行。爆破施工人员一律佩戴安全帽、穿胶鞋，下雨天、大雾天和夜间不得从事爆破作业。③乙方应与甲方通力合作，搞好业务工作上的协调，接受业主、公安安全检查。
七、特殊约定
1、施工期间乙方不服从甲方的质量、进度、安全等管理（以甲方文件为依据），甲方按与乙方约定所处罚款从工程费用中扣除。。
2、乙方所开炸的石方，无出售、转卖权，可利用石方由甲方合理支配，必须服从甲方统一管理，否则甲方所处罚款乙方无条件承担，罚款从工程费用中扣除。
八、合同纠纷解决
1、双方协商解决。
2、双方协商不一致，由施工地县级人民法院裁决。
九、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效，合同款项结清后自行废止。
甲 方 ： 乙 方：
代表人： 代表人：
20xx年 月 日 20xx 年 月 日
施工协议书【篇10】
甲方:
乙方:
根据XXXX施工的的需要，甲方将XXXXX工程交给乙方施工。为明确甲、乙双方的权利和义务，经双方平等协商，达成以下协议。
一、工程名称：
二、承包方式：
三、工程单价：
四、质量要求：按设计和施工规范进行施工，质量达到优良。
五、工期要求：按业主要求工期20xx年X月XX日完工。
六、安全要求：乙方对施工安全负责，在施工中严格按施工安全生产规范进行，做到安全生产无事故，安全四项指标为零。
七、结算方式：工程竣工验收三十日内，乙方提交结算材料，甲方予以审核结算。
八、付款方式：甲方按业主工程施工计量认证后的拨款额XX%支付乙方工程款，工程完工后支付乙方工程款为业主拨付额的XX%，余款待工程竣工验收合格后按业主拨款额结算。
九、双方责任：
（一）甲方责任：
1、负责协调施工环境、业主及监理关系。
2、负责技术、协助整理施工技术资料。
3、严格履行项目部各项管理工作。
4、对工程质量、工期、各项费用严格控制，按设计合同要求合理安排、组织、检查。
（二）乙方责任：
1、严格按业主设计及国家有关施工规范进行施工，服从业主、监理及甲方管理。
2、施工过程中及时按规定上报报验、验收等施工资料和中间计量、月财务报表等，否则由此产生的后果由乙方承担。
3、保证工程质量，如因乙方施工造成质量问题由乙方承担责任。
4、保证工程按时完成。
5、乙方自行解决施工所需机械设备、施工人员、技术人员及垫付资金等。
6、施工中严格按施工安全生产规范进行，服从上级安全部门及甲方管理，对安全负全部责任。
7、向甲方缴纳XXXX元施工保证金，工程竣工验收合格后如无质量问题、安全事故、材料费和人工费的拖欠等事项发生，甲方即予以退还。如有上述等事项发生，甲方有权予以扣除作对应支付；乙方缴纳的保证金不能满足扣除的，甲方有权从乙方工程款中直接予以扣除。
十、合同解除：
乙方有下列情形的，甲方有权解除合同：
1、没按设计规范要求施工，监理下发整改通知达三次的；
2、延期十天没有进场施工，或拖延工期达施工进度计划同期期限20%的；
3、发生重大工伤事故，或发生工伤事故后不及时处理影响工程进度或受害人向甲方主张权利的；
4、拖欠材料、人工费用不及时处理，致使相关人员向甲方主张权利的。
甲方没有按合同要求拨付工程款达应拨付工程款数额50%以上的，乙方有权解除合同。
乙方应在甲方解除合同五日内清场，每逾期一天，乙方自愿按总工程价款的1%作为违约金支付给甲方。
十一、违约责任：
甲、乙双方本着诚实信用的原则履行本协议，一方违约，应赔偿对方损失。
十二、本协议壹式贰份，双方各执壹份，自签字之日起生效。
十三、本协议未尽事宜双方协商解决。
甲 方（盖章）：
代 表：
乙 方（盖章）：
代 表：
20xx年X月XX日
售后协议书汇编
涉及合同使用的场景数不胜数，为更好地维护自身合法权益，合同签订这一环节必不可少。不懂法律如何撰写合同？相信这篇“售后协议书”能为您提供最佳选择，仅供参考。欢迎大家阅读！
售后协议书 篇1
在当今社会生活中，很多情况下我们需要用到协议，签订签订协议可以使事务的结果更加完美化。写协议需要注意哪些问题呢？以下是小编为大家收集的条码打印机售后服务协议书，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
甲方：____________________
乙方：____________________
当甲方与乙方的购销合同执行后，并且甲方所需耗材在同等条件下优先选择乙方，可享受的售后服务。服务简介：现诚意地为客户提供如下的服务保障，承诺在保修期内提供的tharo售后服务。
一、条码打印机保养项目
1、购置条码打印机前的试用，测试机器的性能及操作效果；
2、就测试的结果针对相应功能的调整以达到甲方的要求；
3、及时处理萌芽状态的硬件故障，避免扩大而造成更大的损失；
4、乙方对易损件的定期保养、检测、更换；
5、条码打印机随机配件及另购配件，在保修期内保养、更换；
二、维护保养期限
1、乙方承担购机付款之日后一年内的免费维护、检测、标准部件的更换。
2、打印头的保修期限为三个月。
3、乙方提供整机的终身维护保养，以保证甲方所购条形码打印机的正常工作。
三、甲方责任
1、甲方应指派专人与乙方进行经常性沟通，以便乙方履行本合同义务；
2、乙方到现场维护保养时，甲方应负责提供方便条件，以便乙方履行本合同义务；
3、甲方机器的使用地点有所变动时，应及时通知乙方，双方可根据实际情况重新协议；
四、乙方责任
1、乙方保证提供给甲方的`产品的品质；
2、乙方负责维护和保养的条码打印机能保证甲方日常工作运行正常，并且每年不得少于12次的上门维护
3、打印机出现了突发故障时，乙方必须在甲方通知维修后半小时内给予回复，当日内给予解决；如不能两个工作日内解决，乙方提供给甲方任一型号的打印机备用。
4、乙方因使用非厂指定合格之产品或委托非甲方授权维修人员对甲方所保养之机器中的任何一台机器有维修处理，所造成的故障或损坏由乙方承担；
5、如甲方在任一时间对所购条码打印机有人为损坏，乙方不承担责任。
五、违约责任
1、乙方应认真对甲方保养范围内的条码打印机进行维护工作；
2、由于乙方响应不及时或违反了本协议的有关规定，未尽乙方之责任，使甲方条码打印机无法正常使用，甲方有权将维护期限延长一个月。
六、免责条款
由于不可抗拒力因素造成的本协议不能完全履行及由此带来的损失，双方均不承担责任。
七、争议的解决方式
本协议在履行中如发生争议，双方共同协商，另行订立书面文件作为本协议的协议，补充协议具有同等法律效力。
八、保修期过后甲乙双方责任
1、乙方提供所销售给甲方条码打印机的终生维护保养，并保证机器能满足甲方的日常工作。
2、甲方可选择对机器的单次或年保方式维修。
九、备注：本协议一式贰份，双方各执壹份，经双方签字、盖章后即生效。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
委托代理人（签字）：_________委托代理人（签字）：_________
签订地点：_________签订地点：_________
_________年____月____日_________年____月____日
售后协议书 篇2
甲方：
乙方：
当乙方承包宝地广场b座2层、3层办公室装修工程将于20xx年5月20日交付使用，有关细项质量需进一步观察，故甲、乙双方就工程的保修问题达成如下协议：
1.本工程保修期为一年，自20xx年5月20日起至20xx年5月20日止。
2.乙方在保修期内工作范围为：
就装修工程所涉及全部项目以20xx年3月21日甲、乙双方签署的装饰工程施工明细报价单为准)的损坏或质量问题进行更换或修复。
如木门变形、裂缝，所有漆面脱落、起皮、鼓包，所有器具因质量原因出现的损坏及其他质量问题。
属于甲方使用不当造成的损坏除外。
3.乙方工作方式
在甲方发现工程出现质量问题并电话或传真通知乙方后7日(节假日包括在内)内，乙方须安排熟练的技术工人带料完成整修或更换工作，费用由乙方负担。
4.法律责任
乙方在接到甲方通知后无故拖延达14个工作日不予整修或更换的，甲方有权向乙方提出相应的赔偿请求。
5.本协议一式二份，甲、乙双方各一份，自甲、乙双方签署之日起生效。
甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：___________________
甲方代表签名：_______________乙方代表签名：___________________
地址：_______________________地址：___________________________
电话：_______________________电话：___________________________
传真：_______________________传真：___________________________
日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日
售后协议书 篇3
（甲方）与 （乙方）就上门维修维护电脑设备达成以下协议：
设备情况：
1.办公用电脑数量： 台以下。（详细可附设备清单）
2. 宽带接入网络类型：_ 路由共享情况：■ 是 □ 否
3. 局域网联接，网络共享及打印共享。
一、合作内容：
甲方将本单位的计算机、计算机基础系统，计算机网络线路，交给乙方维护，乙方提供上门服务，为甲方以上设备提供上门维修和维护保养服务。
二、甲方义务：
1. 甲方应在合同签订的同时向乙方提供详实的设备相关资料，如机器保修卡或机器序列号等。如保修期内的机器硬件维修更换由厂家或销售方承担。由乙方作为甲方代言人与商家售后方沟通。
2. 甲方如因工作需要变更办公场所而产生的设备进行迁移、变动时应通知乙方，并得到乙方认可。
3. 未征得乙方同意，甲方不得随意调整或拆卸硬件设备，不得随便更改系统软件设置。
4. 甲方应保持同乙方的联络及对乙方工作人员上门维修时的接待，回答乙方关于设备故障的有关问题。为甲方技术人员提供工作场所和必要设施（如电源和照明灯等），并自行妥善保存计算机内重要资料。
三、乙方义务：
1. 对甲方办公场所的计算机硬件设备，计算机基础系统，及计算机网络线路的畅通进行维护及故障维修排除。
2. 提供常用软件安装及维护，如 Office、PhotoShop、QQ、Mail等常用软件。
3. 当有需要时，提供电脑硬件升级方案。经甲方同意后，免费实施（购买相关硬件所需费用由甲方承担）。
4. 定期对甲方设备进行维护，抽查并维持其正常工作状态。
5. 在甲方常规设备硬件故障，维修需时的情况下，乙方可根据自身条件提供借出备用机或备用配件，以保障甲方正常工作。借出部件或设备最长时限为15天，型号不作指定。
6. 如专用应用软件出现故障，乙方须以甲方技术代言人的身份协助甲方与软件供应商沟通处理方法。并为甲方争取最大利益。
7. 乙方承诺严格遵守国家法律法规，绝对保密任何有关甲方的资料。
8. 乙方每次为甲方提供服务后，需现场填写“服务记录”，如实反应本次服务具体项目并由甲乙双方签字确认。
9.每周一至周五9：00—18：00（不包括节、假日）为乙方履行本合同的标准时间。 每周常检维护日为星期 (如不含周常检则填写 )
10.当甲方设备故障严重，而无法现场修复，必须由乙方拿回维修，乙方需经甲方同意。如果更换部件可能会影响办公设备的功能、性能、价格等，乙方要在与甲方协商认同后进行。更换部件的费用由甲方承担，乙方有义务提供部件的报价，供甲方参考确认。甲方对更换部件维修后设备的使用情况进行签收确认。
所有硬件销售项目：各类办卡，内存，CPU，硬盘，显示器等全新配件保修一年。二手配件项目不作保修。所有硒鼓，色带，墨盒等均不作保修，采购更换时均需由甲方签字确认。
11.甲方因工作需要进行座位，弱电线路（含网络，电话，监控等）调整或增加工作点产生的布线工程服务费及材料费，不在本合同范围内，需由乙方另行报价并填写申请采购单在甲方确认后进行施工。
12.因乙方不具备对220V强电的施工走线或电路维修的资质，所以任何关于220V强电或照明电路，空调电路的维修维护，布线等均不在乙方的服务范围。
13.鉴于涉及客户隐私，乙方不负责甲方各项密码的保存及备查。甲方需自行抄录所有用户账目名称及各项密码。所有密码更改工作，乙方只可以在操作上协同，但不作主导。
14.乙方的服务项目不包括数据恢复承诺。甲方需自行备份各项数据。如故障导致数据丢失，乙方将尽最大努力进行技术挽救，但不对结果进行保证与承诺。
15.乙方只对基本操作系统和常用应用软件及网络线路故障进行维修维护处理。各类专用财务软件企业专用软件如外贸和税务软件均不在服务范围内。（如金蝶，用友，速达，管家婆，孚盟，富通天下，恩特等等），如此类软件发生故障，由甲方自行联络软件供应商或服务商进行处理，乙方将尽全力配合协助，但不对其结果负任何责任。
售后协议书 篇4
回顾 20xx，展望 20xx——勇往直前，再创辉煌 尊敬的各位经理、主管、店长，亲爱的同事们， 你们好!非常荣幸能够在这里做这次演讲，此时此何，我的心情也十分的激 动。
20xx对于我们公司来说，应该是飞速成长和实现跨越大发展的一年。
这一年中，我们公司的各部门和所有员工都一直为公司发展努力着、奋斗着。
回 首 20xx我们付出了努力和汗水，我们也收获了成长与成绩。
如今，展望新 的一年，我们公司已经做好准备，我们完全有实力、有信心迎接全新的机遇与挑 战。
在全新的起点，我们公司也做了 20xx工作计划，希望能够更好地、有 目标地完成各项任务和目标。
然而，我们也应该清醒认识到，在崭新的 年， 我们还是有一些地方，需要进一步的改进和完善，唯有如此，我们公司才能更大 程度的提升。
下面，就要对公司在 20xx得的主要成绩做下回顾，并对 20xx工作做一些规划与展望。
一、20xx公司取得的主要成绩 真的非常感谢，感谢各位在过去一年中，对公司的辛勤付出。
我们之所以要 对 20xx的工作进行回顾，是因为我们可以借助这次回顾，来理清新的一年的 工作思路与工作计划。
回望 20xx我们公司上下按照既定发展目标，不论在 开源节流方面，还是在品牌提升、聚焦重点品牌、拓展门店等方面，都取得了不 错的发展和成绩。
1、开源节流 开源节流，需要我们公司每一个部门和每一个员工的共同努力和持续坚持。
我们每个人都要从自身着手减少各项开支、节约成本和提高工作效率。
通过削减 成本、控制费用、降低失误率等措施，确实实现成本和管理的双效益，这样才可 以达成公司实行开源节流的目标。
2、品牌提升 品牌永远是企业的根本，品牌发展是一项系统性工程，因此，务必要高度重 视品牌的认知与提升工作。
广告宣传十分有利于提高品牌认知，我们的生活也无 时无刻不受到一些广告的影响， 宣传手册就可以作为一种有效的手段，作为我们 公司开拓市场的重要武器。
我们可以通过微信公众号，推送公司品牌及一些产品 信息，这样信息就可以直达每一个潜在客户，提高客户的阅读率;也可以通过个 人微信号，
把公司的品牌及产品信息分享到自己的朋友圈，因为这种方式值得信 任，转化率也更高，也可以起到推广提升品牌的作用。
2、聚焦重点品牌 在当前中国手机市场下沉的大环境之下，华为、OPPO、VIVO 这三个品牌却越 来越普及， 这也表明了这三个品牌在中国新兴市场的巨大优势。
华为、 OPPO、 VIVO 这三个品牌都非常重视线下渠道和传统营销，又抓住了对应群体看中的卖点，进 而取得了成功，为此，我们加强了与华为、OPPO、VIVO 这三个品牌的合作，并 且开设了多家专卖店，所以提升了单店盈利能力。
4、拓店成功 为了达到销售目标， 不断巩固市场地位，规划新开的 40 家重点门店的专区专柜 已经启动，与此同时，公司也聘用了大量的促销人员。
我们公司希望通过门店数 量的增加，覆盖范围的扩大来加大市场占有率。
以后，不论门店的布局还是门店 的数量也一定都会有所增加。
售后协议书 篇5
甲方：
乙方：
甲乙双方经友好协商就“资产软件系统”的售后服务达成以下协议：
一、 为确保软件实施顺利进行、数据的安全及乙方在售后维护时准确判断问题之所在，甲方应提供以下配合：
1、 为“资产软件系统”所需运行环境提供良好的硬件及正版系统软件； 为“资产软件系统”提供专机专用，并为计算机配备不间断电源； 做好专门用机的管理工作，避免使用来历不明的光盘和磁盘，避免没有采取充分的安全措施连接到互联网，以免感染病毒；
2、 在实施过程中，安排专人配合乙方工作； 严格按操作规程使用软件。
二、 乙方为甲方提供以下售后服务：
① 如甲方的硬件或网络设备出现故障导致需重新安装调试“资产软件系统”；
② 乙方按甲方要求提供相应资产管理业务上的服务：如资产卡片录入、资产配置、资产处置、资产年报等业务在软件系统中的操作；
三、服务金额及服务时间
服务费金额：8000元（大写：捌仟圆）
服务时间：20xx年1月1日至20xx年12月31日。
四、服务方式及响应时间
①服务方式有电话、传真、E-mail、远程通讯维护、信函及上门服务；
②乙方将先以电话的方式了解甲方需要解决的问题，并为甲方提出处理的办法，
引导甲方自行解决，确系无法解决时，乙方派员上门解决；
五、免责条款
1、因电信部门检修或国家政策调整等原因造成的系统服务故障和中断的，双方互不承担责任。
2、因自然灾害等不可抗力造成的系统服务故障中断，双方互不承担责任。
3、因用户自行操作不当造成的系统瘫痪及数据丢失，乙方不承担责任。
六、 本协议一式二份，甲方保留一份，乙方保留一份，具有同等法律效力。
甲方：
(盖章)
乙方：
(盖章)
年 月 日 年 月 日
购置协议书汇编
时间就如生了一双看不见的羽翼，就在那眨眼工夫，飞逝而过，工作已告一段落，本阶段的工作总结需要开始制定了。优秀的工作总结，能让领导更快地看到我们。你知道怎么书写优秀的总结吗？小编花时间专门编辑了购置协议书汇编，欢迎大家阅读收藏，分享给身边的人！
购置协议书【篇1】
合同签订地_____________________
出卖人（甲方）： 身份证号：
房屋共有产权人 身份证号：
房屋共有产权人 身份证号：
以上两人是本合同中所述房屋的共有产权人
买受人（乙方）： 身份证号：
根据《合同法》、《城市房地产管理法》及有关法律法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。
第一条 房屋的基本情况：甲方因拆迁获得该房屋的安置，房屋坐落在 ，建筑面积 ，房屋用途为 ，并附带 一间，位于 ，面积 平方米。乙方对甲方的房屋做了充分了解，愿意购买该房屋。
第二条 房屋内部设施设备：房屋已装修，水、电、管道煤气等已全部开通，并有如下设备 。
第三条 本合同中所述房屋为 安置房 ，是甲方家庭共同财产。甲方承诺该房屋没有产权纠纷，不存在房屋抵押，债权债务，以及其他权利瑕疵。交易如有上述未清事项，由甲方承担，乙方不负任何责任。
第四条 上述房产的交易价格：成交价格为：人民币 元整 （大写： 元整）。
第五条付款时间：20xx年 月 日前。
第六条 房屋的交付：（1）甲方应在交付当日将拆迁安置房屋相关的所有手续等一切和该房屋有关的相关文件及票据交付乙方。（2）甲方交付乙方使用的房屋应保持其完整性，相关设施、设备的实用性.（3）该房屋交付使用前的水、电、煤气等相关费用由甲方全部结清。
第七条 甲方应该将本述房屋中的全部户口全部迁出。
第八条 对本房屋以后需要办理房屋产权证，土地证等其它手续，经甲乙双方协商，按以下约定进行。
1、买卖房屋办理到甲方名下所有权证、土地使用权证及其他手续所需缴纳的税收和费用均由甲方承担。办理到甲方名下后，甲方应自领取之日起三日内，将领到的产权证书交由乙方。
2、在已办理到甲方名下房屋产权证，土地证等其它手续之后，甲方应告知乙方，并自甲方办理房屋产权证到自己名下后的3日内甲方须无条件协助乙方办理房屋产权证、土地证及其过户手续，所须相关费用（包含双方交易费、营业税等）全部由乙方承担。甲方应该提供一切与之有关的手续及资料（房屋产权人的产权证及土地证，房屋产权人结婚证及复印件，房屋产权人夫妻双方身份证复印件，其他房屋共有人同意出售的书面意见等），不得用任何方式拒绝阻挠。
第九条 违约责任条款：
1、甲方在交房后未按约定将房屋及其附带的钥匙全部交付给乙方的，视为甲方违约，甲方应支付违约金人民币 元整给乙方。
2、甲方在接到办理房屋产权通知后逾期10日不去相应机构办理产权证和土地证的，视为甲方对乙方的违约，甲方应支付违约金人民币
元整给乙方。
3、甲方不得擅自解除合同，若甲方擅自解除合同，乙方有权要求甲方继续履行合同或要求甲方退还乙方已付房款，并有权要求甲方支付按照同期银行借款利率双倍计算利息款，同时有权要求甲方支付违约金人民币 元整给乙方。
4、甲方不根据本合同的约定将房屋和产权证书交付给乙方，视为甲方违约，乙方有权要求甲方交付房屋和产权证书，并有权要求甲方支付违约金人民币 元整。
5、甲方根据本合同的约定在出证后超过30天不协助乙方办理房产过户手续的，视为甲方违约，乙方有权要求甲方履行合同，并有权要求甲方支付违约金人民币 万元。
第十条 合同无效的特别约定：若本合同无效，甲方特别声明在本合同确认无效的十日内赔偿乙方经济损失 元整。
第十一条 本合同发生争议的解决方式：
双方本着友好协商，公平合理的原则签定本合同，签定本合同后，双方应严格遵守执行，不得以任何理由反悔。在履约过程中发生的争议，双方可通过协商解决。协商不成的，双方一致同意向本合同所述房屋所在地地方法院提起诉讼。
第十二条 本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定由甲方、乙方共同协商解决，与本合同具有同等法律效力。
本合同在双方签字之时生效。本合同一式叁份，甲方产权人共持一份，乙方一份，另一份留存备查。
甲方： 乙方：
共有人：
____年____月_____日
购置协议书【篇2】
一、前言
购置协议书是指在两个或多个单位或个人之间达成的一种关于购置某种产品或服务的协议文件。
在现代社会，购置协议书已经成为了商业交易和合作中必不可少的一部分。这种协议书的重要性在于拥有双方的签名和印章，可以保障双方的利益并形成有效的财务约束。
在本文中，将详细阐述关于购置协议书的重要性、签订流程、注意事项等方面，希望能够对有意愿签订购置协议书的个人或单位提供一些帮助和指导。
二、购置协议书的重要性
购置协议书在商业中具有非常重要的作用，它不仅可以对商业交易的双方形成有效的约束，还能保障买卖双方的合法权益。
1. 合法性保障
当商业交易出现纠纷时，购置协议书可以作为一种合法的文件来证明双方的交易关系以及交易过程中的各种细节，有利于解决纠纷。
2. 经济上的保障
购置协议书一般用于约定一笔财务交易，其中有交易的金额、交易的时间、交易的条款等等。这样一来，双方就知道彼此应该遵守的交易与负责内容，可以减少因误解与信息不对称带来的经济损失。
3. 网络化便利
如今很多人将交易线上化，这样的话通过购置协议书的交易就可以通过邮件等方式，这样也方便多了，购置协议书可以很好的解决这个问题。
三、签订购置协议书的流程
下面我们讲一下购置协议书的签订流程，方便大家更好地了解。
1. 确定签订的内容
首先，商业双方应该明确签订的内容，如购买的产品或服务的数量、价格、交货期限等，以及交易双方应承担的责任等方面。
2. 协商签订条款
商业双方应该根据实际情况，商定更为详细的条款。一般包括了协议书的效力、约定的内容及规定、双方的权利与义务等。
3. 进行正式签字
协议书正式签订时，必须由双方全体代表参与，每个人签字后需要加盖印章确认。如果其中一方未能完成签字印章环节，代表协议签订未成功，并不具备约束力。
4. 确认下户的副本
两个商业双方各自保留一份协议书原件，并确认副本与原件完全一致。同时，签署购置协议书需要对各自的副本进行认可，以保证协议书的效力。
四、购置协议书的注意事项
1. 内容和条款要详细
协议书中的内容和条款一定要详细，不能遗漏重要信息。
2. 法律知识
商业双方需掌握一定量的法律知识，以便更好地理解协议书的内容和效力。
3. 规范印章环节
在签署购置协议书时，需要注意环节的规范性和正确性。
4. 如实告知
商业双方需要遵守诚实守信原则，并如实告知重要信息以便保证交易的真实性。
结语
购置协议书更好地保障了商业交易双方的合法权益，注册所完整即可解决交易中出现的纠纷以及货款交代的问题。但是，双方都应该在签署购置协议书时注意规范性，并遵守诚实守信原则，以达到更好的合作效果。
购置协议书【篇3】
购置合同范本
甲方（出卖方）：
地址：
电话：
联系人：
乙方（购买方）：
地址：
电话：
联系人：
鉴于甲方愿意出售下列商品，乙方愿意购买下列商品，双方根据自愿、平等、自负、互利的原则，达成如下购置合同：
第一条：商品名称、规格和数量
甲方同意向乙方出售如下商品：
（1）名称：
规格：
数量：
单价：
（2）名称：
规格：
数量：
单价：
第二条：交货
1、甲方负责将商品送达乙方指定的地点；
2、甲方应按约定的时间交货，如未能按时交货需提前告知乙方，并获得乙方同意；
3、除非事先有约定，甲方应负责将商品装运到乙方指定地点的指定位置；
4、交货时须经过确认签收，并由双方代表签名确认。
第三条：价格和支付方式
1、商品售价为每件：（单价×数量）
2、乙方应在买卖合同签订后三天内支付全部货款；
3、支付方式：（1）付款方式： （*）现金 （*）转账 （*）支票 （*）其他。若为现金、支票或其他支付方式，应在交收上同时完成；转账的话，应当在货款支付完成后三天之内完成并及时通知甲方。
第四条：质量保证和服务承诺
1、甲方保证所售商品的质量符合国家相关标准、行业标准或双方约定的标准；
2、如商品有质量问题，乙方应当在收到货后七天内向甲方提出书面申诉，并提供质量证明材料；
3、如甲方属于质量问题，应当及时调查并就该商品质量问题向乙方作出书面答复，负责退货、换货或者退款等后续处理；
4、如果因甲方原因延误交付，甲方应负责承担由此引发的一切责任。
第五条：违约责任
如下列情形之一发生，即构成乙方违约，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任：
（1）乙方未按时支付货款；
（2）乙方未按时收货；
（3）乙方未按照合同约定的方式支付货款。
第六条：争议解决
1、任何一方有关本合同的争议，应通过友好协商的方式解决；
2、若协商不成，双方均应向卫星法院提起诉讼或者仲裁；
3、申请仲裁时，根据仲裁委员会的规定、提交有关材料并按要求缴纳仲裁费用。
第七条：通知的送达
1、合同中所有通知均应以书面形式提交；
2、通知可通过挂号邮寄、特快专递、电子邮件等正式的方式提交；
3、对于因任何错误或误解而遭受的任何损失，一方应负责。
4、在以下情况下，通知应视作有效送达：（1）挂号邮寄：五个工作日的普通邮寄时间；（2）电子邮件：寄出后二十四小时内；（3）特快专递：寄出后二四小时内。
第八条：附则
1、本合同自双方签字盖章之日起生效；
2、如有未尽事宜，应由双方在友好协商的基础上达成一致意见；
3、本合同正本一式两份，为双方签章份数件，具有同等效力。
甲方签章： 乙方签章：
甲方代表签字： 乙方代表签字：
日期： 日期：
购置协议书【篇4】
甲方：计生办
乙方：九一商贸有限责任公司
为加强村级计划生育信息化建设，甲方向乙方购置办公电脑，现就有关事项签订如下协议：
一、采购电脑名称、型号、配置、数量及金额
1、购置数量：26台（按实际供货台数计算）
2、购置金额：2950元/台（包安装、调试、售后）
3、电脑名称及型号：联想ErazerD230
4、电脑配置：双核 G540/ 内存2GB /硬盘500GB /显示器20英寸
5、相关软件：WindowsXP/Windows7等相关办公软件、计生专用软件。
二、电脑的安装、售后服务及质保
1、乙方按照甲方指定的电脑型号、配置、数量供货。于20xx年3月20日前到各村安装到位。
2、乙方对所提供的电脑在质保期内出现的电脑质量问题，在电脑没有人为、电压及自然灾害外力损坏的情况下发生的一切电脑故障，乙方将按照三包标准执行提供免费更换的服务。
3、乙方对所供货的电脑提供主机三年保修、显示器十五个月保修的服务。
三、付款方式
1、货款结算按实际安装电脑台数计算，实行分期付款的方式。
2、乙方将电脑备齐后，运送并安装到甲方指定地点，由甲方验收，验收完毕后，甲方于6月30日前支付总额的60%给乙方。余下40%待年终县计生局拨款后再一次性付清。
四、甲方的权利和义务
1、甲方和乙方应充分协商制订本协议的电脑型号、数量、机器配置。一旦协议签订后甲方需调整电脑型号、配置，甲方应及时通知乙方。如果乙方已将电脑型号、配置下单将无法调整，甲方必须调整，损失由甲方承担。
2、甲方有对电脑的安装位置建议和调整权利，并有对乙方工作的监督权。
五、乙方的'权利和义务
1、乙方保证按照电脑型号、数量、配置向甲方供货，因乙方供货出现电脑型号、数量、配置、品质不符合本协议规定的，由乙方承担责任调换和退换货处理。
2、乙方确保本协议中的电脑安装工作义务，在指定时间和地点安装到位（包括硬件和软件）。如未按要求安装到位，则扣除应付款的百分之三作为违约金。甲方配合乙方完成相应工作。
3、乙方在20xx年度免费举办两次电脑基础知识培训班。
六、附则
1、本协议一式三两份，甲、乙双方各执一份，镇财政所招标办一份。
2、本协议双方签字盖章之日起执行。
甲 方： 乙 方：
监证方：
签订日期：二O一三年三月十五日
购置协议书【篇5】
购置合同
甲方：（购买方）_____________，身份证号码：_____________，住址：_____________
乙方：（出售方）_____________，身份证号码：_____________，住址：_____________
乙方是一家在中国合法注册的公司，拥有合法的销售授权和产权，拟将其原有的_____________（商品名称及品牌名称）出售给甲方。经过双方协商，现就有关购置事宜达成如下协议：
一、商品名称及价格
1、商品名称：_____________。
2、商品数量：_____________。
3、商品单价：_____________元。
4、合计金额：_____________元。
二、购买方式
1、甲方在签署本合同后，可通过银行转账或现金支付购买商品。
三、交货方式及期限
1、乙方应按照合同规定的时间向甲方交付所购商品。
2、交货方式：_____________。
3、交货地点：_____________。
4、交货期限：_____________。
四、商品质量
1、乙方保证出售商品是符合中国法律法规标准的合法商品，并且是一件完整且未受损坏的，质地和器皿无缺陷的新商品。
2、乙方保证出售商品的质量达到以下标准：
（1）产品标准：_____________；
（2）包装标准：_____________。
3、如果出现下列情形，乙方应承担商品质量问题的全部责任：
（1）商品在交货后10日内出现质量问题；
（2）商品未按照约定的时间和数量进行交货。
五、退换货政策
1、如果商品存在质量问题，乙方应根据甲方的要求退还或者更换商品，并承担商品运输费用。
2、如果甲方非因质量问题要求退货或换货，因甲方原因造成商品损坏或者价值减少的，乙方有权拒绝退换，甲方应承担相应损失。
六、违约责任
1、若甲方未按约定时间支付所购商品价格，则视为甲方违约，甲方应支付乙方每天应付款项的百分之1的违约金。
2、若乙方未按约定时间交付所购商品，则视为乙方违约，乙方应按照所迟延的天数支付甲方每天商品总价款的百分之1的违约金。
3、如果因不可抗力包括但不限于地震、洪水、台风、火灾、战争等原因导致本合同未能履行，则双方均不承担违约责任。
七、法律适用及争议解决
1、本合同的签订、解释及执行均适用中华人民共和国法律。
2、双方协商解决合同履行过程中可能发生的争议；如协商不成，各自向有关国家司法机关申请解决。
八、本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（购买方）：__________________乙方（出售方）：__________________
日期：_____________日期：_____________
购置协议书【篇6】
购置协议书
购置协议书是指双方就某一特定物品的购买行为所达成的协议书。它是购买方与销售方之间的重要约定，明确了双方的权益和责任，保障了双方的合法权益，有效地维护了市场秩序和经济稳定。下面，我们就以购置一辆汽车为例，来详细介绍购置协议书。
一、买卖双方的信息
双方在购置协议书中需详细列明买卖双方的信息，包括姓名、身份证号码或营业执照号码、地址、联系电话等，以确保双方的身份和可联系性。
二、货物的描述和价格
购置协议书中需要具体描述购买的物品，例如汽车的品牌、型号、颜色、车牌号等详细信息，以确保双方对购买物品的一致性。同时，还要写明购买物品的价格，并约定付款方式和付款时间，以确保买卖双方在价格上的权益。
三、货物状态和检验机构
购置协议书中要详细写明购买物品的状态，例如是否全新、二手、是否有任何损坏或缺陷等。同时，还要约定由哪个机构进行物品的检验，以确保物品的质量和购买方的合法权益。
四、交付和验收
购置协议书中需明确约定物品的交付时间和地点，以确保双方的权益。同时，购置协议书中还需写明买卖双方对物品的验收标准和程序，例如买方需要对物品进行仔细检查，并签署确认单，确认物品无任何问题后方可交付付款。
五、保修和售后服务
购置协议书中需写明对购买的物品是否享有保修服务，以及保修期限和保修范围。同时，还需约定售后服务的内容和方式，并明确提供售后服务的责任方。
六、纠纷处理
购置协议书中需明确双方在购买过程中产生的纠纷如何处理，例如直接协商、仲裁或诉讼等。这样可以有效地维护双方的权益，避免因纠纷造成不必要的经济损失。
七、协议的生效和解除
购置协议书中需明确约定协议的生效时间和解除条件。同时，还需约定解除协议时的补偿方式和金额，以确保在解除协议时能够公平地补偿双方的损失。
综上所述，购置协议书具有保障买卖双方合法权益的重要作用。通过详细具体且生动的购置协议书，可以帮助双方明确购买物品的具体要求和责任，避免因合同漏洞或不明确的约定而产生纠纷。因此，在购买时，一定要认真编写、仔细审查购置协议书，以确保自己的权益不受损害。
购置协议书【篇7】
农业机械购置补贴工作总结
我县中央财政农业机械购置补贴工作在省农业厅、州购机办、州农机管理总站的领导下、县农业局购机办按照云南省农业机械购置补贴资金使用方案、结合我县农业农村实际开展中央财政农业机械购置补贴工作、为农业增产、农民增收、机手致富作出了较大贡献。
一、基本情况
2019年省农业厅下达我县第一期县级资金为900元，实际完成900万元，购置机具8000台，受益农户5000户、省扶持农机专业合作社资金50万元。其中：拖拉机19台、补贴资金130.08万元；杀虫灯1453台、补贴资金72.65万元；植保机械3300台、补贴资金66.018万元；微耕机3030台、补贴资金569.53万元；旋耕机28台、补贴资金9.18万元；铧式犁1台、补贴资金0.11万元；插秧机9台、补贴资金24.15万元；冷库4台、补贴资金10.88万元；烘干机33台、补贴资金17.82万元；收割机4台、补贴资金2.32万元；沼液车8台、补贴资金7.2万元；于2019年10月前全部进行逐机核实，报帐材料上报州购机办审核合格通过。
二、统一认识、加强领导
农机购置补贴是一项强农惠民政策，是促进传统农业向产业化发展的重要农机科技措施，我县农业农机部门、财政部门十分重视，进一步提高思想认识，加强组织领导。成立以政府牵头、财政、农业、工商、公安等部门组成的购机领导组，从年初就开展调研工作，上报规划项目资金900万元、经省农业厅批准后项目资金为910万元，根据省级项目实施方案及资金批复制出我县2019年购机补贴项目实施方案。
结合农业农机发展际实需求最初进行资金分配为县级留20%、80%平均分配到十个乡镇每个乡镇50万元，后期结合项目工作开展情况进行了科学调配。
三、规范操作，严格管理。
按照农业部、财政部《农业机械购置补贴专项资金使用管理暂行办法》、《农业机械购置补贴施方案》要求，规范操作。
1、确定补贴对象及购置机具数量。确定补贴对象是县、乡级农机化主管部门严格按照相关要求确定购机补贴对象及购置数量，严格执行补贴对象公示制度。对补贴额在2500元以下（含2500元）的机具采取购机和公示同时进行。2500元以上的在行政村公示不少于7天、同时电脑录入公示7天，无异议后，确定为购机者、打印申请表。补贴工作结束后，县购机办以公告的形式将享受补贴的农户信息和补贴政策落实情况报告在县级人民政府网站和农业部门网站上公布，并确保5年内能够随时查阅。
2、强化机具核实。进一步强化补贴核实工作，重点核实：是否购机；进行购买者、机具及县农机核实人三合影，三合影到每一台机具、不留死角、共核实机具8000台；核对购买机具是否与《一览表》中的“基本配置和参数”一致；农户出具的购机发票金额是否与成交价格（含农户差价购机款和补贴额）一致；发票上是否注明补贴额等。经农户签字认可，方能出具核实表，按规定要求需注册登记的购机补贴机具100%进行了注册登记。
3、杜绝套购行为。注重公平、公正，阳光操作，与补贴对象签订“购机承诺书”，并要求补贴对象履行“购机承诺书”内容，对补贴对象进行购机前培训，重点讲解购机补贴政策要求及补贴对象、经销商和管理部门的责任、义务和权利。严禁套购、倒卖行为发生。
4、规范审核报帐材料。2019年购机补贴实行省级集中报帐、县级审核报帐材料。经销商向县级农机购置补贴办公室提交报账材料，县级上报补贴资金结算申请、补贴资金汇总表、补贴资金明细表等，农户申请表，指标确认通知书、企业供货表和核实表等具体材料盖章签字齐全后装订成册由县级农机部门保管，纸质申报材料信息应与购机补贴信息管理系统信息一致。
5、规范档案管理。按照档案管理要求，强化档案管理，做到规范存档。存档资料主要有：工作文件、会议记录、自检自查报告、验收总结、报账材料、归档表、承诺书、“三合影”、公示公布原件和影像文档等。对所有报账材料留底存档。
三、加强宣传、搞好服务
农机购机补贴项目资金下达后我县及时在消息报、有线电视台、县农业信息网、张贴等形式向社会公布2018年资金使用实施方案、相关政策等五次，充分利用宣传单，标语、信息大力宣传购机补贴政策，发政策宣传、报名通告等3000份，特别做好对农民的宣传引导，让农民了解补贴政策内容、程序和要求，搞好咨询服务，认真解答问题。
开展了集中报名和乡镇报名两种方式，按照报名开展了摸底调查、2019年报名、购机只要是符合规定的实行按报名先后将初选购机人员分乡镇张贴公示，无异议后确定购机农户。
通过各级部门的共同努力扎实开展，使我县农机购置补贴工作取得了显著成效，提升了农业装备水平，优化了农机装备结构布局、特别是引进了新型插秧机、半喂入联合收割机及植保机械，使我县实现了农业机械化耕、耙、收、插、植保等全程化科技服务；提升了农机作业水平，促进了生产方式的转变。在万亩机械化插秧示范中实现了精耕细作，2019年广大农业农机战线科技人员扎实开展机械化示范工作，共投入先进适宜插秧机50台套，抽水机100台套，历经45天、创建3个机插秧示范区，培训机插秧操作手4场次200人、开展微耕机安全操作技能培训8场次900人，实现机械插秧苗面积2.5万亩，完成机械化收割6万亩，高质高效的机械化作业服务为农业高产创建和发展农业产业经济作出了较大贡献；增强了农业综合能力，促进了稳产和持续增收，收获后处理机械及其他机械引进推广使增产的粮作加工后带来更大的增收。