保证金合同合集9篇

保证金合同合集9篇。

当代社会经济快速发展,人们逐渐认识到合同的重要性。在签订合同时,对于合同词句的表述需要准确、清晰和严谨,以避免产生歧义。为了满足您的需求,工作总结之家的编辑为您准备了一篇题为“保证金合同”的文章,其中探讨了多个话题,相信您能找到所需的内容!

保证金合同【篇1】

施工安全责任协议书(不含保证金协议)范本2019专业版

甲方:

联系电话:

风险提示:

发包人或者发包单位审查承包人主体资格,应注意以下几个方面:

(1)审查承包人的企业形式,如果承包人是个人、合伙企业、或是个人独资企业,按现行法律法规将不能签订建设工程承包合同。

(2)审查承包人企业是否具有建筑企业资质,资质等级是否与合同的建设项目相适应。按《建筑法》规定,将工程发包给不具有相应资质的建筑企业的发包人也要承担法律责任。同时联合体承包的,按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。

(3)审查承包人是否存在“挂靠”情况,“挂靠”导致合同无效。

发包人在签施工建设合同前应当注意审核承包人资质,是否存在超越资质等情况,避免合同无效。

乙方:

联系电话:

为贯彻“安全第一,预防为主”方针,明确双方的安全责任,确保施工中人身、电网和设备安全,根据国家有关法律法规,经双方协商一致签订本协议。

第一条工程项目:

第二条施工地址:

第三条甲方安全责任:

1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底,并应有书面记录或资料。

2、甲方应要求乙方制定施工安全措施,在开始施工前报甲方备案。

3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定,对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书,直至清退出场。

4、甲方指派_____同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。

5、甲方负责签发工作票,对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责,并履行工作票许可手续。

6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。

7、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故,甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故,甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门,要求派人保护现场;并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

8、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

9、发生以下情况停工整顿,因停工造成的违约责任由乙方承担:

(1)人身伤亡事故;

(2)发生施工机械、生产主设备严重损坏事故;

(3)发生厂内火灾事故;

(4)发生违章作业、冒险作业不听劝告的;

(5)施工现场脏、乱、差,不能满足安全和文明施工要求的。

风险提示:

如果一方存在违反以上规定或者违反消防、治安及其他安全规定的,其行为严重影响另一方正常生产经营及安全管理工作的开展,双方可以据此约定违约责任,以便发生违约行为,可以比较方便执行。

第四条乙方安全责任

乙方作为工程项目的承包单位,对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任:

1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规,必须制定相应的安全管理制度;严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。

3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全,劳务用工法律法规及规章制度,保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定,为施工人员进行人身保险,配备合格的劳动防护用品、安全用具。

4、施工期间,乙方应设有专职安监人员,(少于30人者设兼职)。乙方指派作为安全工作联系人。

风险提示:

施工现场情况复杂,有的一个施工工地,会同时有几个不同的分包单位在施工,因此,针对安全生产来说,就是要服从总承包单位的安全生产管理,包括制定安全生产责任制度,遵守相关的规章制度和操作等。

同时,发包方与承包方双方的安全责任也应当明确界定,保障工程建设安全,双方应当做好沟通与管理,避免发生安全事故时候双方相互推诿。

5、乙方一切施工活动,必须编制安全施工措施,施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底,并在整个施工过程正确、完整地执行,无措施或未交底严禁布置施工。

6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要,并经有资质检验单位检验符合安全规定,乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

7、开工前,乙方应组织全体施工人员进行安全教育,并将参加安全教育人员名单(包括临时增补或调换人员)与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

风险提示:

工程开工前,承包方必须组织全体施工人员分工种进行安全教育、技能和安规考试,合格后方可进入现场施工。需调换工种、增补或调动人员者,在上岗前均必须进行安全教育和技能安规考试,并报给发包方安全部门备案。特种作业人员,必须持有有效的《特种作业证》。

8、开工前,乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的.设施设备、工器具等进行检查,确认符合安全要求,一经开工,就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。

9、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志,不得超越指定的施工范围进行施工,禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意,乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备;不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。

10、乙方施工过程中需使用电、水源,应事先与甲方取得联系,不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

11、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清,确保安全文明施工。

12、乙方必须接受甲方的监督、检查,对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

13、乙方施工过程中发生人生伤亡、电网和设备事故或危及生产运行的不安全情况,应立即报告甲方,并积极配合调查。

14、乙方应执行国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》和《电业生产事故调查规程》。对人员在施工中发生的人身伤亡事故,还必须立即用电话、电传或电报等向事故所在地的政府安全管理部门、公安部门、工会报告,按规定组织调查处理,并由乙方统计上报;如发生国务院《特别重大事故调查程序暂时规定》所规定的特大事故,还应立即通知当地政府、公安部门,并要求派人保护现场。

15、乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。

第五条甲乙双方联系方式及响应时间:甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时,应于4小时内予以响应。

第六条违约责任

1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失,由责任方承担相应责任,并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

2、合同履行中,发现乙方提供的有关资质材料无效,甲方有权解除合同,并由乙方承担由此造成的一切损失。

3、发现乙方现场作业人员有违章行为的,比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额,承担相应的违约金。

4、乙方未设置安监人员;未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计;施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施;用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要,甲方有权要求乙方立即停工整改,由此引起的后果及损失由乙方承担。

5、乙方人员安全工作规程抽考不合格,乙方应承担50元/人次的违约责任;特种人员无证上岗乙方应承担100元/人次的违约责任。

6、乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的,应照价赔偿。

7、乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备等,乙方按100元至500元/人次承担违约责任。

8、乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的,每逾期一天,乙方按200元至1000元/天承担违约责任。

9、施工过程中发生人身伤亡、电网和设备事故有隐瞒行为的,除接受政府有关部门处理外,过错方应承担3000元至10000元/次的违约责任。

第七条甲乙双方约定的其他事项:

第八条本协议执行过程中,如发生争议,由双方协商、调解解决;若经协商、调解不能解决争议的,任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。

第九条甲乙双方必须严格执行本协议,本协议的法律效力独立于主合同。

第十条本协议有效期限:自_____年___月___日起至______年____月____日止。

第十一条本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

第十二条本协议一式___份,甲乙双方各执______份。

第十三条本协议签订地点在甲方住所地。

甲方:

法定代表人:

委托代理人:

_____年____月____日

乙方:

法定代表人:

委托代理人:

_____年____月____日

保证金合同【篇2】

甲方(采购代理机构):xx市政府采购中心

乙方(供应商):

为了方便乙方参与甲方组织的政府采购项目,简化投标保证金的交纳和退还手续,提高采购效率。在遵守《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的前提下,甲乙双方经过协商,达成以下预存保证金的协议:

第一条 预存保证金金额,收取,退还

1.乙方自愿向甲方交纳预存保证金壹万元,作为参加甲方组织的政府采购项目的诚意保证。

2.乙方通过转帐方式向甲方交纳预存保证金。甲方收到乙方预存保证金后,向乙方出具收据并发放一张"预存保证金卡".

3.办理退还预存保证金手续时,乙方应书面向甲方提出并退回"预存保证金卡".甲方在确认乙方手续齐全后,5个工作日内无息以转帐方式退还预存保证金最新保证金合同范本最新保证金合同范本。预存保证金所孳生的利息全部上缴xx市财政。

第二条 预存保证金的使用和管理

1. 除采购文件另有规定外,"预存保证金卡"作为乙方参与甲方组织的政府采购项目时递交投标文件的凭证,无须另行交纳投标保证金;双方同意预存款不因乙方参加的具体采购项目所要求的保证金数额的多少而增减。

2. 个别特殊或采购金额较大的项目,甲方有权在采购文件中规定"不接受预存保证金卡",乙方应按采购文件的规定另行交纳保证金。项目结束后,甲方依法退回该项目保证金。

3.如果乙方违反国家法律法规或采购文件规定,导致保证金不能退还的情况发生,甲方将依法扣减其预存保证金并上缴当地财政部门。乙方需要在参加下一个政府采购项目前及时补足保证金不足部分,否则其"预存保证金卡"将失效。

4.禁止借用、出租、抵押或其他非预定用途的预付保证金卡,仅供乙方参与甲方组织的政府采购项目使用。

5.甲方需将所预存保证金存入由财政部门批准开立的“保证金专用账户”,并依据国家相关法规进行管理和使用,禁止任何挪用。

第三条 争议解决方式

本协议发生争议,由双方协商或由政府采购监管部门调解解决;协商或调解不成,双方同意向仲裁委员会申请仲裁。

第四条 协议生效和期限

1.本协议自甲乙双方签署并支付预存保证金之日起生效。但对于在XX年2月18日前已发布采购公告且未在采购文件中注明相关内容的项目,不适用本协议。

最新保证金合同范本合同范本。

2.在本协议履行期间,任何一方均有权单方面终止协议。若乙方需要终止协议,则应书面通知甲方,并要求退还预存保证金。甲方提出终止协议的情况下,必须提前10个工作日以书面形式通知乙方,并将已预存的保证金一并退还。退款当日本协议即自动解除。如果双方未提出终止协议及退还预存保证金的要求,本协议将长期有效。

3.本协议有效期间,如遇有未尽事宜或国家法律法规变更,双方应进行协商并作出修改或补充相关条款的决定。

4.本协议一式两份,双方各执一份,均具同等法律效力。

甲方:

(盖章)

乙方:

(盖章)

法定代表人:

(签字或盖章)

法定代表人:

(签字或盖章)

地 址:

保证金合同【篇3】

导语:

出租人(甲方):

承租人(乙方):

根据《中华人民共和国公约法》等有关法律、标准的法则,两边就租赁场地从事策划的事件经会商达成和谈以下:

第一条 租赁场地

乙方承租甲方▁▁▁▁▁▁▁▁▁(层/厅)▁▁▁▁▁▁▁▁号场地,面积▁▁▁▁▁平方米,用处以交易执照承诺的策划范畴为准;库房▁▁▁▁▁平方米,库房位置为▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁。

第二条 租赁期限

自▁▁▁▁年▁▁月▁▁日起至▁▁▁▁年▁▁月▁▁日止,总计▁▁年▁▁个月;此中免租期为自▁▁▁▁年▁▁月▁▁日起至▁▁▁▁年▁▁月▁▁日。

第三条 房钱

本公约房钱履行(一年/半年/季/月)付出制,房钱标准为▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁;房钱付出方法为(现金/支票/汇票/▁▁▁▁▁);第一次房钱的付出时候为▁▁▁▁年▁▁月▁▁日,第二次房钱的付出时候为▁▁▁▁年▁▁月▁▁日至▁▁▁▁年▁▁月▁▁日, ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁。

第四条 包管金

包管金属于两边商定事变。

自本公约签订之日起▁▁▁日内,乙方(是/否)应付出本公约商定房钱总额▁▁▁%计▁▁▁▁▁▁元的包管金,作为践诺公约和供给商品办事质量的包管。乙方付出包管金的,甲方则以市场昔时房钱总额的2-5%作为市场集体性的对应包管金,作为践诺公约的包管。包管金的交付、保管、支取、返还等事件见公约附件。

第五条 

保证金合同【篇4】

甲方:xx市___房地产开发有限公司

住所地:

乙方:___xx房地产开发有限公司

住所地:xx市___路

甲乙双方此前共同参与了合作开发xx市xx街以北地块的项目,并参与签订了相关的合同文本。为保障乙方的权利,双方经过协商,达成本合同:条 股东向股东以外的人转让出资时,须经半数以上的股东同意;不同意转让的股东应购买转让的出资,如不购买转让的出资视为同意转让;经股东同意转让的出资。

一、甲方同意在本合同签订当日向乙方交付___x万元人民币的保证金,用以保证乙方在上述合作项目过程中对合作项目的借款利息和收益的收取没有任何法律风险、在上述合作过程中不会承担任何法律责任。必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

否则,一旦出现乙方因此而承担民事、行政等法律责任的,甲方同意乙方以上述保证金先行处理。如出现保证金不足时,则甲方继续愿意承担乙方对外承担的责任。

二、保证金的留置期限为___x年,期间,对最终因乙方没有风险而应当返还甲方的部分(下称余下保证金),由乙方按照___x的利率支付给甲方利息;担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的。

三、余下保证金的归还期限为:

四、因本合同发生争议的,双方协商解决,不成时,交由乙方住所地人民法院裁判;

五、本合同经双方签章后生效,合同一式二份,每方各执一份。

甲方:xx市___房地产开发有限公司

乙方:___xx房地产开发有限公司

20xx年xx月xx日

保证金合同【篇5】

保证金合同:风险与保障

保证金合同是一种常见的合同类型,用于保证合同履行过程中的权益和风险。在商业交易、租赁合同和建筑工程等领域,保证金合同被广泛应用。本文将详细探讨保证金合同的定义、功能、法律规定以及利弊。

首先,保证金合同是双方当事人就保证金的支付和使用而达成的协议。保证金是在合同签约时当事人之间互相交纳的一笔款项,用于承担履行合同过程中的风险和损失。当一方未能按照合同约定履行义务时,对方可以依据合同约定获得保证金赔偿或作为违约金。

保证金合同具有多重功能。首先,它可以作为双方交易的安全保障,减少违约风险。在一些大额交易中,保证金的存在可以促使交易双方更加谨慎,保证合同的履行。其次,保证金合同可以提供一定的经济补偿,弥补因合同违约造成的经济损失。此外,保证金还可以用于支付相关费用(如合同履行成本、赔偿金等)或抵销合同应付款项。

保证金合同在法律中有明确的规定。一般而言,保证金的数额和支付方式应在合同中明确约定,并遵守法律和行业规定。如果当事人未能履行保证金合同的约定,另一方有权要求支付违约金或采取法律行动。

然而,保证金合同也存在一些潜在的问题和负面影响。首先,保证金数额过高可能导致一方经济负担过大,特别是对于中小企业或个体经营者而言。此外,如果保证金的用途和支付方式未在合同中明确规定,可能会导致争议和法律纠纷。因此,当事人在签署保证金合同之前应仔细审查合同条款,并咨询专业人士的意见。

为保障双方的权益并规避潜在风险,在签署保证金合同之前,当事人应注意以下事项。首先,合同应明确规定保证金的数额和支付方式,并遵守相关法律规定。其次,合同应明确规定保证金的用途,包括退还、抵扣或赔偿等情况。最后,当事人应对合同双方的义务和违约责任有清晰的认识,并对可能发生的纠纷与争议有一定的预防措施和解决办法。

总之,保证金合同作为一种常见的合同类型,具有重要的功能和作用。它可以保障合同双方的权益,减少违约风险,并提供一定的经济保障。然而,当事人在签署保证金合同时应谨慎,并了解法律规定和行业惯例,以免造成不必要的经济损失和法律纠纷。只有合法、透明和合理的保证金合同,才能真正发挥其风险保障和经济补偿的作用。

保证金合同【篇6】

甲方,___________

乙方,___________

一、甲方将______________路_________号_____楼的房屋出租给乙方作为__________________使用。

二、租期年,从______年___月___日起到______年___月___日为止,必须一次性付清租金后使用。

三、年租金为人民币_____________元,乙方共现金支付。

四、保证金

1、交付租金同时,乙方应另付保证金人民币_____元整。

2、保证金支付方式,________________________________

五、乙方租用后应注意以下事项,

1、乙方应遵纪守法,合法经营,并自行办理相关手续、承担相关责任。

2、乙方应注意居住和经营安全,自行采取防火、防盗等安全措施。加强用电安全,不得乱拖、乱接电线;对于防盗、防火、用电安全进行经常检查。

3、乙方对租用房没有处理权,不能擅自与人合租、转租或借给他人,也不能改变其用途。电、水、电视、及其它设施由乙方使用,产生的费用由乙方按时、足额缴纳,如有失误,造成麻烦,乙方自行解决,确需甲方出面协助解决时,乙方应支付甲方必要费用。以上缴费收据请乙方自行保存,以备查对。附,电表底数_____;水表底数_____;电视费_____;

4、乙方在租用期内,不得改变房屋结构及其设施;乙方装修须合理且费用自理。

六、有关退租、转让的条款

1、协议期内,甲方不得提前擅自收回房屋;乙方租期未到期而要求退租时,必须与甲方协商一致。

2、协议期内,乙方如果出现退租、转让的情况,应提前知会甲方。乙方转让时需向续租方明示本协议内容,转让期为租期内期限。续租方需超出租期时,必须同甲方签订新的租房协议。

3、乙方承租到期应完好归还房屋和所有钥匙及有关物品,如果所租房内的所用设备有损坏,乙方负责修复或者甲方在保证金内扣除相应赔偿金额。

七、有关续租的事项

原租房者在遵守前期协议的情况下,可以获得优先续租权,但必须在原租期结束日前一个月与甲方重新签订租房协议,租金在前期协议租金基础上逐年递增,递增幅度根椐当年情况确定。

八、本协议经甲乙双方签名盖章后生效,签订之日为本协议的生效日期;所有条款必须执行。

九、本租房协议为甲乙双方的正式协议,以原件为准,;如有转让,则经甲方、乙方和续租方三方同意签名的转让应附于正式协议一并使用,具有同等法律效力。

十、本协议壹式_____份,甲乙各方各执壹份。

甲方,_______________

签名/盖章

甲方住址,____________

联系电话,_____

______年___月___日

乙方,______________

签名/盖章

甲方住址,____________

联系电话,_____

______年___月___日

保证金合同【篇7】

甲方(被担保方),_________________

住所,_________________

法定代表人,_________________身份证号码,_________________

电话,_________________传真,_________________邮政编码,_________________

乙方(担保方),_________________法定代表人,_________________

住所,_________________邮政编码,_________________

电话,_________________传真,_________________

甲方向债权人申请人民币万元借款,现甲方申请乙方为其提供担保,乙方同意为甲方该笔借款提供担保,现就甲乙双方的权利义务达成如下协议以共同遵守,_________________

第一条乙方为甲方提供担保事项,_________________

(一)甲方与债权人签订的编号为(____)

合同,其中贷款本金万元、贷款利率,贷款期限为。

(二)担保期限,_________________自贷款银行发放贷款之日起至甲方结清该标的借款本息止。

(三)担保方式为连带责任担保。

第二条反担保方式

在乙方出具相关担保文件之前,甲方必须向乙方提供下列数项反担保方式,并签订相应的反担保合同。如因甲方未能如约履行上述贷款合同相关义务,乙方自接获贷款银行的贷款催收通知书或贷款逾期通知之日起,即可向甲方行使追索权,并可同时选择以下方式向反担保方行使权利。

保证金合同【篇8】

保证金合同


保证金合同是多方之间达成的一种协议,旨在确保某一方在特定交易中履行其义务。这篇文章将详细介绍保证金合同的定义、作用、主要内容和解决争议的方式。


定义和作用:


保证金合同是一种法律文件,约定了当事方在完成特定交易时所需支付的保证金金额和条件。它是一种金融工具,用于保障交易双方的权益,并降低信用风险。保证金合同在许多领域广泛应用,特别是在房地产、金融、建筑和国际贸易等领域。


保证金合同的主要内容:


保证金合同通常包括以下主要信息:


1. 当事方的身份信息:合同需明确各方的名称、地址和其他重要身份信息,以便实现交易的合法性和有效性。


2. 保证金金额:合同应明确规定当事方需支付的保证金金额,以及支付的时间、方式和地点。


3. 使用保证金的条件:合同需要确立当事方可使用保证金的条件,如未能履行合同义务、违约、退款等情况。


4. 保证金的退还:合同应明确规定在特定情况下保证金将如何退还或使用。


5. 解决争议的方式:合同需规定当事方在发生争议时的解决方式,如调解、仲裁或诉讼。


解决争议的方式:


当涉及保证金合同的纠纷时,合同中通常会涉及解决争议的方式。以下是常见的解决争议的方式:


1. 调解:当事方可以选择通过调解解决争议,即寻求第三方调解员的帮助,以达成互利共赢的解决方案。


2. 仲裁:当事方可以协商选择仲裁解决纠纷,在此过程中,由独立的仲裁员或仲裁机构对争议进行调查,并做出具有约束力的裁决。


3. 诉讼:当事方也可以选择通过法庭解决争议,向法院提起诉讼,由法官根据相关法律和证据进行判决。



保证金合同是确保特定交易中某一方履行义务的重要法律文件。它的作用是降低交易双方的信用风险,并提供一种方法来解决交易中可能发生的争议。保证金合同的主要内容包括当事方的身份信息、保证金金额、使用条件、退还方式等。当涉及纠纷时,常见的解决争议的方式包括调解、仲裁和诉讼。通过合理制定和遵守保证金合同,各方能够在交易中更好地保护自己的权益,确保交易的顺利进行。

保证金合同【篇9】

履约保证金通用合同范本

履约保证金,一般为促使履行合同、保证合同的履行,而要求一方交纳的保证金。在合同履行后,保证金一般冲抵应付款,或者作为违约金予以扣除。

保证金一般不约定利息,但以双方约定为准。如果合同履行完毕,保证金就应归还,并从一方主张返还保证金之日起算利息,利息可按同期银行逾期贷款利率计算。

以下是合同网小编整理的“履约保证金通用合同的范本”,仅供大家参考!

履约保证金通用合同范本【范本一】:履约保证金通用补充协议

发包人: (以下简称甲方)

承包人: (以下简称乙方)

甲乙双方于 年 月 日签订了编号为“ ”的《 》【以下简称“原合同”】,现经过甲乙双方协商,对原合同进行补充,内容如下:

双方经协商决定采用下述第 种方法(在具体方法前的 □ 中打√ 或× ),向发包方提供履约保证金。

□1、以年度发包形式签订的工程建设合同,每份合同履约保证金不低于50万元。

□2、以专业分包形式与中燃宏远签约的工程建设合同,专业分包队伍每份授权委托书履约保证金不低于50万元。

□3、以劳务分包形式与中燃宏远签约的工程建设合同,劳务分包公司每份履约保证金不低于50万元。

□4、与劳务分包公司签约的承包队伍,要求每支承包队伍交纳履约保证金不低于20万元。

□5、以单项工程发包的工程建设项目,每个单项工程收取合同金额的10%作为履约保证金。

其他:

1。本补充合同未约定之处,仍按原合同执行。

2。本合同自双方签字并加盖公章之日起生效。本合同一式陆份,甲乙双方各持叁份。

发包人(公章或合同专用章): 住所: 法定代表人(或授权代表人)签字: 电话: 传真: 开户银行: 帐号:

签订时间:签订地点:年 月 日

承包人(公章或合同专用章):住所: 法定代表人(或授权代表人)签字: 电话: 传真:开户银行: 帐号:

签订时间:签订地点:年 月 日

履约保证金通用合同范本【范本二】:履约保证金合同

合同编号:__________

甲方: **贸易有限公司

法定代表人: 地址:

乙方:

法定代表人: 地址:

为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。

第一条、鉴于甲方与乙方于 年 月 日签署了合同编号为____________的《销售合同》,乙方在对销售合同相关条款已做明确了解的情况下,为保证其销售合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

第二条、保证范围为乙方未按销售合同约定履行按时付款义务,包括但不限于因乙方原因未按约定时间支付货款;甲方履行送货义务后,且乙方已经出具《收货确认函》后,但乙方却因货物质量、数量等情况提出异议,导致退货或影响货款支付;以及因违反《销售合同》的其他相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或赔偿的损失。

第三条、保证金额

乙方应当按照拟向甲方采购执行峰值额度 万元为基数,保证金比例为 %/年,金额为人民币大写(¥ )作为履约保证金,并在本合同签署后三个工作日内一次性交付给甲方,此款项不计利息或资金占用费。

第四条、 保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《销售合同》的相关约定应向甲方支付的违约金、滞纳金或损失赔偿金额。抵销完成后,乙方应补足保证金,乙方拒不补足保证金的,甲方有权中止销售合同的履行,并要求乙方承担相关违约责任。

第五条、保证期限自甲乙双方签订合同生效之日起至销售合同付款时间到期日后30日内。保证期后甲方根据乙方的合同履行情况,按照合同相关约定退还保证金给乙方。

第六条、本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。

第七条、本合同发生争议或纠纷时,甲乙双方当事人可以通过协商解决,协商不成的,可向合同签署地人民法院提起诉讼。 第八条、本合同壹式贰份,甲乙方各执壹份。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

法定代表人或授权代理人(签字): 法定代表人或授权代理人(签字):

年 月 日 年 月 日

合同签署地:东莞市莞城区

履约保证金通用合同范本【范本三】:网上政府采购预交保证金合同

甲方:_________

乙方:_________

根据《_________》的有关规定,甲乙双方共同签订如下协议:

一、乙方自愿按规定数额预交保证金(含投标保证金和履约保证金),作为参加甲方组织的网上投标的信誉保证,无特殊原因有效期内不予退还。

二、乙方预交保证金后,有效期内参加甲方组织的网上政府采购投标时,不再另交投标保证金,中标后不再另交履约保证金(公开招标或邀请招标的招标文件另有规定的除外)。

三、甲方提供采购公告信息的网上查询、网上报价、网上撤标、网上下载标书、网上自助发布企业、商品及价格信息等功能。

四、乙方对用户名及登录密码、标书下载密码的保密负有全部责任,因密码被盗用引起的纠纷甲方概不负责。

五、乙方如发生《_________》或者国家法律、法规所禁止的行为,甲方将按有关规定进行相应处罚。

六、供应商应交付的保证金数额暂定为人民币_________元整,甲方有权根据有关情况作相应调整。

七、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

八、本协议有效期自签订之日起至乙方退出网上采购或被取消会员资格时止。有效期满,预交的保证金无息退还。

甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________

负责人(签字):_________ 负责人(签字):_________

电话:_________ 电话:_________

地址:_________ 地址:_________

开户行:_________ 开户行:_________

_________年____月____日

履约保证金通用合同范本【范本四】:履约保证金合同

甲方:公司

乙方:公司

根据《中华人民共和国合同法》相关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就)项目一期红星美凯龙生活广场装饰工程及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、甲方交由乙方承包施工的范围为:玻璃幕墙,建筑面积约6万m2。工作内容以最终审定施工图对应工程量清单确定。

二、为甲乙双方更好合作,乙方向甲方缴纳800万元履约保证金。乙方在签订协议后五个工作日内将全额履约保证金转入甲方账户,乙方缴纳的履约保证金全额到账,以到账时间为准,本“框架协议”生效。

三、履约保证金的返还方式:

1、乙方进场7日内甲方向乙方返还履约保证金的37。5%,即叁佰万元整;

2、在第一次拔付工程款时,甲方向乙方无息返还履约保证金的25%,即贰佰万元整;

3、在第二次拔付工程款时,无息返还履约保证金的12。5%,即壹佰万元整;

4、在第三次拔付工程款时,无息返还履约保证金的12。5%,即壹佰万元整;

5、竣工验收合格后,无息返还余下的12。5%的履约保证金,即壹佰万元整。

四、工程计价:本合同暂定金额9500万元,最终以结算审计金额为准。本工程价款采用固定综合单价合同方式确定。甲乙双方编制工程量清单,依据已确认的施工图纸及《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)和《建设工程工程量清单计价定额》(2015)及建设工程造价管理总站发布的相关配套文件执行,规费按核定的《企业规费取费证》取费标准计取。

五、工程材料计价方式大宗材料及主要材料由甲方认质认价,其余材料按照施工期间《广元市建设工程造价信息》平均价为准。

六、支付框架协议:

1、本工程工期为180天。进场后,每二个月为一个支付周期,每个周期拔付已完工程量价款的70%;

2、工程竣工验收后拨付至已完工程量价款的.85%;

3、在结算审计完成后3个月内支付至结算金额的97%;

4、剩余3%的工程款作为质保金,保修期为一年,待保修期满无违反合同条款且无质量问题,保修期满后一个月内一次性无息支付全部余款;此协议签订后,乙方进场时间不晚于20××年3月31日。如在20××年3月31日前现场不能达到乙方进场的要求,乙方有权解除合同,甲方应立即退还履约保证金,同时需以履约保证金为基数,按照中国人民银行发布的商业贷款利率的4倍支付违约金,违约金从保证金到账之日起计算;如乙方未提出解除合同,甲方也应按以上方式支付违约金至开工之日。如甲方将本工程发包给其他单位,除按以上违约责任赔偿外,还需按照本合同暂定总价的10%支付违约金。

七、本框架协议一式两份,双方各持一份。

甲方(盖章):乙方(盖章):

法定代表人:法定代表人:

委托代理人(签字):委托代理人(签字):

住所:住所:

开户银行:开户银行:银行帐号:

银行帐号:

签订时间:年月日

履约保证金通用合同范本【范本五】:履约保证金合同附件

本履约保证金由合同双方于 年 月 日在 订立。 为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。

第一条 鉴于甲方与乙方于 签署了 施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

第二条 保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务,包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、安全生产、工程质量达不到标准时以及因违反甲乙双方签订的《 合同》的相关约定应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。

第三条 保证金额

乙方应当按照中标合同总金额的 %,金额:大写人民币 元(¥ )作为履约保证金交付给甲方,此笔履约保证金由乙方通过 支付到甲方,此款项不计利息或资金占用费。

第四条 保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《 合同》的相关约定应向甲方支付的违约金或损失赔偿金额。

第五条 保证期间自甲乙双方签订合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后 日内。保证期后甲方根据乙方的合同履行情况,按照合同相关约定退还保证金给乙方。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

法定代表人或授权代理人(签字): 法定代表人或授权代理人(签字):

年月日